ТОВАРЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ

44-ФЗТоварПромышленное оборудованиеМоскваПортал поставщиков

Что закупают

Описание

Согласно Государственному контракту № _, управа района Ново-Переделкино города Москвы и поставщик обязуются выполнить поставку обогревателей Xiaomi Fan Heater EU в соответствии с техническим заданием и спецификацией, с последующим принятием и оплатой товара заказчиком. Согласно условиям контракта, поставляемый товар должен быть новым, с годом выпуска не ранее 2023 года, и поставка осуществляется силами и за счет поставщика с момента доставки товара и подписания соответствующих документов. Цена контракта составляет указанную сумму, не включающую НДС, если это не оговорено иначе. Согласно условиям контракта, оплата производится в рублях РФ, цена контракта является фиксированной и не подлежит изменению в процессе исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. Оплата осуществляется ежемесячно после фактической поставки товаров без авансового платежа, с использованием электронной подписи и через автоматизированную информационную систему. Согласно условиям контракта, оплата поставщику производится на основании электронного Документа о приемке, содержащего сумму к оплате, размер неустойки и итоговую сумму платежа. Заказчик может удерживать неустойку за неисполнение обязательств поставщиком и перечислять ее в бюджет, а его обязательства по оплате считаются исполненными с момента списания средств с его счета. Заказчик обязан согласовывать изменения условий Контракта, включая цену, сроки и количество товара, в соответствии с законодательством. Поставка Товара должна осуществляться в установленные сроки и условиях, с возможностью досрочной поставки по согласованию с Заказчиком. Приемка товаров производится с учетом их соответствия качеству и характеристикам, указанным в Техническом задании, с возможностью поставки улучшенных товаров по согласованию с Заказчиком. Поставщик обязуется осуществлять доставку товаров собственным транспортом или через третьих лиц, выполнять погрузочно-разгрузочные работы, обеспечивать соответствие упаковки и маркировки товара установленным стандартам и предоставлять отчетные документы по окончании поставки. Заказчик обязан получать от Поставщика подписанный УКЭП электронный Документ о приемке и сопутствующие документы, а затем в течение 5 рабочих дней рассматривать результаты поставки и осуществлять приемку товаров и услуг, соответствие которых проверяется по количеству, качеству и другим требованиям, указанным в Контракте и Техническом задании. Заказчик должен направить Поставщику подписанный УКЭП электронный Документ о приемке или уведомление об отказе с указанием причин или перечня недостатков с сроками их устранения. Согласно условиям контракта, Заказчик обязан провести экспертизу поставленных товаров на соответствие условиям контракта и может использовать для этого собственные силы или привлекать экспертов. Информация о недостатках товаров и услуг, а также о сроках их устранения должна быть направлена Поставщику через УАИС «Бюджетный учет». После устранения недостатков и подтверждения их устранения в отчете, Заказчик принимает товары и услуги, подписывая электронный документ о приемке. Согласно представленному фрагменту, Поставщик обязан в течение 10 рабочих дней предоставить Заказчику разъяснения по поставленным товарам и услугам или информацию об устранении выявленных дефектов и недостатков, а также направить исправленную документацию и электронный Документ о приемке для подтверждения исполнения контракта и оплаты. Заказчик вправе требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств. Заказчик имеет право требовать от Поставщика документы, подтверждающие исполнение обязательств, запрашивать информацию о ходе исполнения обязательств и осуществлять контроль за поставкой товаров, а также выбирать способ проведения экспертизы результатов, предусмотренных Контрактом. Заказчик обязан сообщать Поставщику о выявленных недостатках в поставляемых товарах и вызывать представителей Поставщика для объяснений при обнаружении несоответствий условиям Контракта. Согласно условиям контракта, Заказчик обязан своевременно принимать и оплачивать товар, а также рассматривать вопросы продолжения поставки при получении уведомления о приостановлении. Поставщик имеет право требовать подписания электронного документа о приемке, своевременной оплаты и может привлекать субпоставщиков, не изменяя стоимость и количество товаров, при этом неся ответственность за их действия. Поставщик обязуется своевременно поставлять товары в соответствии с контрактом, предоставлять необходимые документы и информацию, а также соответствовать законодательным требованиям и условиям контракта. Согласно статье 6 контракта, поставщик гарантирует качество товара в соответствии с требованиями контракта и технического задания, обязуется заменить товар при обнаружении недостатков и обеспечивает соответствие товара требованиям качества и безопасности, установленным законодательством РФ и контрактом. Согласно условиям договора, Поставщик несет ответственность за убытки, причиненные Заказчику вследствие недостатков товара, а также за непредоставление полной и достоверной информации о товаре, что влечет за собой возмещение ущерба в соответствии с Гражданским кодексом РФ и другими нормативными актами. Согласно условиям контракта, предусмотрены штрафы за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств сторонами, с различными процентными ставками в зависимости от стоимости контракта и характера нарушения. Согласно условиям контракта, размер штрафа за просрочку платежа составляет 5 000 рублей, если цена контракта превышает 3 млн рублей, а пени начисляются за каждый день просрочки исполнения обязательств сторонами в размере одной трехсотой ключевой ставки ЦБ РФ от цены контракта. Общая сумма штрафов не может превышать цену контракта, и стороны освобождаются от уплаты неустойки в случае форс-мажора или вины другой стороны. Согласно условиям контракта, поставщик обязан возвращать излишне уплаченные средства за недопоставленный или завышенный по стоимости товар и не освобождается от обязательств даже при уплате неустойки. Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон, в судебном порядке или односторонне Заказчиком в случае поставки товаров ненадлежащего качества, некомплектности, неоднократного нарушения сроков и объемов поставки или отказа поставщика от передачи товара. Согласно условиям Контракта, предусмотрены основания для его расторжения в случае нарушений со стороны Поставщика, включая невыполнение обязанности по страхованию товара, несоответствие требованиям технического задания и другим условиям, подтвержденные экспертизой, отказ от согласования новых условий Контракта и нарушение запретов, установленных законодательством. Также указаны основания для расторжения Контракта по инициативе Поставщика в случае неоднократных нарушений сроков оплаты со стороны Заказчика. Согласно условиям контракта, необоснованный отказ Заказчика от приемки товаров или оплаты, а также другие нарушения со стороны Заказчика могут привести к расторжению контракта. Одностороннее расторжение контракта осуществляется в соответствии с определенными законодательными требованиями. Согласно статье 9 Контракта, стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств в случае обстоятельств непреодолимой силы, таких как стихийные бедствия, военные действия или акты государственной власти, при условии уведомления другой стороны в течение 5 календарных дней с момента их возникновения. Согласно Контракту, в случае обстоятельств непреодолимой силы, срок его исполнения продлевается на время их действия и последствий. При возникновении споров, Стороны обязаны сначала попытаться урегулировать их в претензионном порядке, с соблюдением установленных процедур и сроков. СУММАРИЗАЦИЯ: В представленном фрагменте описываются процедуры рассмотрения претензий и порядок разрешения споров через Арбитражный суд города Москвы, а также условия вступления контракта в силу, сроки его исполнения и порядок изменения контракта, включая регистрацию и оформление дополнительных соглашений. Согласно статье 12 Контракта, стороны обязуются направлять уведомления в письменной или электронной форме, с определением даты их получения. В случае Согласно статье 13, стороны контракта обязаны использовать электронное взаимодействие через АИС «Портал поставщиков» для обмена документами и информацией, а поставщик должен обеспечить наличие стандартной товарной единицы в системе для оформления приемки товара. Стороны договора обязуются использовать усиленную квалифицированную электронную подпись для подписания документов в электронной форме, признавая их равную юридическую силу с документами на бумажных носителях. СУММАРИЗАЦИЯ: В представленном фрагменте Согласно спецификации, под пунктом 1 указана информация о заказе обогревателя Xiaomi Fan Heater EU, модели LSNFJ03ZMEU (BHR8228EU), белого цвета, мощностью 2000 Вт, с дополнительными характеристиками и ценой за единицу в размере 7000 руб., включая НДС, что в сумме составляет 16 штук на общую сумму 140000 руб., включая НДС.

Похожие закупки

• Поставка комплекта запасных частей к разъединителям 110 кВ в 2027г. для нужд ОП АО "Электросеть" в г. Ижевск (4642246)
  4 121 433,50 ₽ заявки до 30.10.2026, Москва
• 226831_Электропривод для Уренгойской ГРЭС
  4 792 000,00 ₽ заявки до 06.11.2026, Москва
• Поставка насоса пластинчато-роторного
  298 521,00 ₽ заявки до 27.10.2026, Москва
• ОБОРУДОВАНИЕ ИНЖЕНЕРНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ
  57 601,56 ₽ заявки до 27.10.2026, Москва
• Закупка расходного материала для аспирации и инсуффляции
  194 284,00 ₽ заявки до 03.11.2026, Москва
• Обслуживание индивидуального теплового пункта (теплообменника)
  10 000,00 ₽ заявки до 26.10.2026, Москва
• Поставка лабораторного оборудования
  277 889,20 ₽ заявки до 03.11.2026, Москва
• Жгут Вилатерм уплотнительный теплоизоляционный д. 20мм
  24 944,40 ₽ заявки до 27.10.2026, Москва

Ещё: Все закупки заказчика, Промышленное оборудование, Промышленное оборудование — Москва, Все закупки: Москва