Вентилятор EBM-papst 414F/2, 40х40х10мм

223-ФЗТоварПромышленное оборудованиеМоскваПортал поставщиков

Что закупают

Описание

Согласно договору, государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы и поставщик обязуются выполнить поставку комплектующих в соответствии с техническим заданием и спецификацией, а также принять и оплатить товар соответственно. Согласно договору, поставляемый товар должен быть новым и не использоваться ранее, поставка осуществляется силами и за счет поставщика, моментом поставки считается доставка товара заказчику с подписанием соответствующих документов. Цена договора составляет указанную сумму, включая НДС или без него в зависимости от условий, а порядок расчетов предусматривает уменьшение суммы на налоги и сборы, если это предусмотрено законодательством РФ. Согласно условиям договора, цена за товары является фиксированной и не подлежит изменению в процессе исполнения договора. Оплата производится заказчиком после фактической поставки товаров в безналичном порядке на расчетный счет поставщика в течение семи рабочих дней с момента подписания документа о приемке, оформленного с использованием автоматизированной информационной системы и усиленными квалифицированными электронными подписями. Авансовый платеж не предусмотрен. Документ о приемке подтверждает сумму к оплате, размер неустойки за нарушение условий договора, порядок расчета неустойки и итоговую сумму платежа. Указаны сроки и условия поставки, а также порядок приемки товаров, включая согласование времени и места доставки и возможность поставки партиями. Фрагмент документа регулирует условия поставки товаров, включая соответствие качества и характеристик товара Техническому заданию, порядок внесения изменений в Договор, правила упаковки и маркировки товаров, а также ответственность поставщика за погрузочно-разгрузочные работы. Поставщик обязуется выполнить уборку и вывоз упаковки, а также представить Заказчику отчетные документы и сертификаты качества в день поставки товара, после чего Заказчик в течение 10 рабочих дней должен рассмотреть результаты и оформить приемку товаров, подтверждая их соответствие количеству, качеству и другим требованиям договора. Поставщик обязуется устранять выявленные недостатки в поставленных товарах в установленные сроки за свой счет, а Заказчик обязан провести экспертизу товаров и может отказаться от их принятия до устранения недостатков, информируя об этом Поставщика через УАИС «Бюджетный учет». Согласно пунктам 4.14 и 4.15, в случае получения от Заказчика запроса на разъяснения или информации о дефектах, Поставщик обязан в течение 10 рабочих дней предоставить необходимые разъяснения или устранить выявленные недостатки, после чего повторно направить документы для приемки. Согласно статье 5 договора, заказчик имеет право требовать от поставщика надлежащего исполнения обязательств, представления соответствующих документов, информации о ходе исполнения обязательств и проведения экспертизы результатов, а также может контролировать порядок и сроки поставки товаров. Согласно условиям договора, Заказчик обязан сообщать о недостатках товаров и своевременно принимать и оплачивать поставки, а Поставщик имеет право требовать подписания электронного документа о приемке и своевременной оплаты, а также может привлекать субпоставщиков для исполнения обязательств. Поставщик обязан своевременно поставлять товары и предоставлять необходимые документы, а также имеет право заменять субпоставщиков в случае их неисполнения обязательств и запрашивать у Заказчика разъяснения по вопросам поставки. Поставщик обязуется выполнять ряд обязательств, включая соответствие единым требованиям к участникам закупки, обеспечение соответствия критериям оценки и предоставление необходимых документов в установленные сроки. Статья 6 договора регулирует гарантийные обязательства поставщика, включая обеспечение качества товара, установление гарантийного срока, порядок устранения недостатков и продление гарантии в случае их устранения, а также процедуру экспертизы и возмещение расходов в случае отказа поставщика от составления акта о недостатках. Поставщик обязуется заменить товар с дефектами в рамках гарантийного срока и обеспечивает его соответствие требованиям качества и безопасности, а также возмещает убытки в случае отзыва товара или причинения вреда. Поставщик несет ответственность за недостатки товара в соответствии с Гражданским кодексом РФ и отвечает за их возникновение до передачи товара Заказчику. Стороны договора несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с постановлением Правительства РФ №1042 от 30.08.2017, с размером штрафа, рассчитываемым как процент от цены договора. В соответствии с условиями договора, за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств предусмотрены штрафы в размере от 1 000 до 5 000 рублей в зависимости от цены договора, а также пеня за просрочку исполнения обязательств в размере одной трехсотой действующей ключевой ставки ЦБ РФ от цены договора. Согласно условиям договора, стороны согласовали порядок начисления штрафов за неисполнение обязательств, а также условия освобождения от уплаты неустойки и возврата излишне уплаченных средств в случае выявления несоответствий в поставке товара. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, в судебном порядке или односторонне по инициативе заказчика в случае нарушения поставщиком условий договора, включая поставку товаров ненадлежащего качества, некомплектности, нарушения сроков и объемов поставки, отказа от передачи товара Договор предусматривает расторжение в случае неоднократных нарушений условий со стороны Заказчика, включая просрочку оплаты, необоснованный отказ от приемки товаров или их оплаты, а также непредставление необходимых документов Поставщиком. СУММАРИЗАЦИЯ: В статье 8 описаны условия расторжения договора по соглашению сторон и в одностороннем порядке, а также процедура уведомления о расторжении. Статья 9 освобождает стороны от ответственности за неисполнение обязательств в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы. В представленном фрагменте документа описываются условия, касающиеся обстоятельств непреодолимой силы и порядка урегулирования споров между сторонами договора. Указывается, что стороны обязаны уведомить друг друга о возникновении обстоятельств, препятствующих исполнению обязательств, и продлевать сроки исполнения обязательств на время действия этих обстоятельств. Также предусмотрен порядок урегулирования споров через переговоры и оформление достигнутых договоренностей в виде дополнительных соглашений. Согласно представленному фрагменту, стороны договора обязуются решать споры в претензионном порядке с письменным ответом в течение 15 календарных дней, а в случае недостижения согласия — в Арбитражном суде города Москвы. Договор вступает в силу с момента подписания сторон и должен быть зарегистрирован заказчиком в Реестре Договоров ЕАИСТ; срок исполнения составляет 22 рабочих дня с даты заключения. Изменения и дополнения к договору возможны по соглашению сторон и оформляются в виде дополнительных соглашений, которые являются неотъемлемой частью договора и подлежат регистрации в ЕАИСТ. Уведомления сторон осуществляются в письменной или электронной форме. Согласно представленному фрагменту договора, стороны согласовали порядок отправления уведомлений, а также руководство действующим законодательством РФ в случае Поставщик обязан проверять наличие стандартной товарной единицы (СТЕ) в АИС «Портал поставщиков» и создавать её при необходимости, а также назначать уполномоченных должностных лиц для работы в системе, обеспечивать им получение усиленной квалифицированной электронной подписи и регистрацию в системе, используя которую они будут подписывать электронные документы. Стороны признают юридическую силу электронных документов, подписанных в системе. Стороны договора согласовали порядок обмена электронными документами и информацией, исключая необходимость их дублирования на бумажных носителях, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ. Согласно представленному фрагменту, стороны договора обозначены как Заказчик и Поставщик, а также указаны реквизиты и контактные данные одной из сторон. В приложении № 2 к договору приведена спецификация, включающая наименование товара, его характеристики, производителя, модель, количество, единицу измерения, цену за единицу с учетом НДС и итоговую сумму с НДС. В качестве примера товара указан вентилятор EBM-papst 414F/2 с определенными характеристиками и ценой.

Похожие закупки

• Оказание услуг по предоставлению в эксплуатацию самоходного крана с обслуживающим персоналом. Запрос коммерческих предложений.
  — заявки до 01.11.2026, Москва
• ТЗ: тележки мультипикинга с системой Put to Light
  — заявки до 03.11.2026, Москва
• Поставка диспенсера с встроенной системой для дозирования салфеток для нужд ФГБУ «НМХЦ им. Н.И. Пирогова» Минздрава России
  343 050,00 ₽ заявки до 03.11.2026, Москва
• Выполнение работ по диагностическому обследованию (обследование оборудования систем вентиляции и кондиционирования и прочее ДО) объектов ООО "Газпром добыча Ямб
  193 769 920,04 ₽ заявки до 02.11.2026, Москва
• Лабораторная установка первапорационная со сменными мембранами
  18 476 906,55 ₽ заявки до 30.10.2026, Москва
• 226812 Регистратор видеографический ЭлМетро
  3 645 297,32 ₽ заявки до 02.11.2026, Москва
• Копия «Закупка запасных частей для конвейерного оборудования»
  — заявки до 26.10.2026, Москва
• Запрос ТКП по лоту SHB-22-074
  — заявки до 16.11.2026, Москва

Ещё: Все закупки заказчика, Промышленное оборудование, Промышленное оборудование — Москва, Все закупки: Москва