44-ФЗТоварСельское хозяйствоМоскваПортал поставщиков
| Реестровый номер | 10326733 |
|---|---|
| Заказчик | Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение города Москвы «Московский техникум креативных индустрий им. Л.Б. Красина» |
| Начальная цена | 292 000,00 ₽ |
| Регион | Москва |
| Закон | 44-ФЗ |
| Опубликовано | 23.10.2026 |
| Приём заявок до | 26.10.2026 |
| Площадка | Портал поставщиков |
| Позиция | Количество | Цена за единицу | ОКПД2 |
|---|---|---|---|
| Минитрактор АГРОМАШ МТ-110, 9.5 кВт с навесным оборудованием | 1.0 шт | 292 000,00 ₽ | Тракторы для сельского хозяйства прочие |
Согласно гражданско-правовому договору между бюджетным учреждением и поставщиком, последний обязуется поставить минитрактор Агромаш МТ-110 в соответствии с техническим заданием, приложенным к договору. Согласно Контракту, Заказчик обязуется принять и оплатить товар, соответствующий Спецификациям и Техническому заданию, при условии его новизны и года выпуска не ранее 2026 года. Поставка товара и сопутствующих услуг осуществляется силами Поставщика с подписанием необходимых документов. Цена контракта и порядок расчетов определяются в соответствии с указанными условиями. Согласно условиям контракта, оплата производится в рублях РФ, цена контракта является твердой и не подлежит изменению в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. Оплата осуществляется после фактической поставки товаров без авансового платежа, в безналичном порядке на расчетный счет поставщика. Согласно условиям контракта, оплата поставщику производится на основании электронного документа о приемке, подписанного УКЭП, и может быть уменьшена на сумму неустойки за неисполнение обязательств поставщиком. Обязательства заказчика считаются исполненными с момента списания средств с его счета. Поставка товара должна быть осуществлена в течение 10 рабочих дней с даты заключения контракта. Согласно статье 4 контракта, поставщик обязан согласовать с заказчиком время и место поставки, товары должны соответствовать качеству и характеристикам, указанным в техническом задании, и допускается поставка улучшенных товаров с оформлением дополнительного соглашения. Поставщик обеспечивает транспортировку и погрузочно-разгрузочные работы за свой счет. Согласно условиям договора, товар должен соответствовать требованиям ГОСТ и международным стандартам упаковки, маркировка должна содержать определенные реквизиты, упаковка обеспечивать сохранность товара, а также предусмотрены правила уборки упаковки и представления отчетных документов. Заказчик обязан направить Поставщику документы о приемке товаров и услуг, а в случае обнаружения недостатков — информацию о них и сроках их устранения. Поставщик обязуется устранить выявленные недостатки за свой счет. Заказчик также обязан провести экспертизу поставленных товаров для проверки их соответствия условиям контракта. Согласно условиям договора, Заказчик формирует отчет об устранении недостатков в УАИС «Бюджетный учет», подписывает его УКЭП и направляет Поставщику через АИС «Портал поставщиков». После рассмотрения отчета и принятия решения об устранении недостатков, Заказчик принимает товары и подписывает электронный Документ о приемке. В случае запроса разъяснений или отказа от принятия, Поставщик обязан предоставить их в установленные сроки или устранить дефекты. Согласно представленному фрагменту, Заказчик имеет право требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств по Контракту, представления необходимых документов, запроса информации о ходе исполнения обязательств и проведения экспертизы результатов, предусмотренных Контрактом. Согласно представленному фрагменту, документально оформлены обязанности и права сторон в отношении контроля за поставками товаров и их приемки, а также порядок обмена информацией между сторонами. Поставщик обязуется поставлять товары, соответствующие качественным и количественным требованиям, может привлекать субпоставщиков и заменять их в случае необходимости, а также запрашивать у Заказчика разъяснения по вопросам поставки. Поставщик обязуется предоставлять Заказчику информацию о ходе исполнения обязательств, уведомлять о смене фактического местонахождения, соответствовать законодательным требованиям и соблюдать установленные запреты. Также Поставщик гарантирует качество товара в соответствии с требованиями Контракта и Технического задания, предоставляя гарантийный срок, указанный в Техническом задании. Поставщик обязан устранить выявленные недостатки в товарах и материалах за свой счет в согласованные сроки, а гарантийный срок продлевается на время устранения дефектов. В случае отказа Поставщика от подписания акта о недостатках, Заказчик вправе провести экспертизу и возместить расходы в соответствии с законодательством. Поставщик также обязан заменить товар при обнаружении недостатков, а гарантийный срок на комплектующие изделия соответствует сроку на основное изделие. Поставщик обязуется обеспечивать соответствие товара требованиям качества и безопасности, а также несет ответственность за вред, убытки и недостатки товара в соответствии с законодательством РФ и условиями контракта. Согласно акту и положениям контракта, Заказчик и Поставщик несут ответственность за ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с постановлением Правительства РФ №1042 от 30.08.2017. Размер штрафа за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Поставщиком составляет 10% от цены контракта, если она не превышает 3 млн рублей, и 5% — если превышает. Для Заказчика размер штрафа В соответствии с условиями контракта, за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств предусмотрены штрафы в размере 1 000 или 5 000 рублей в зависимости от цены контракта, а также пеня за просрочку исполнения обязательств, исчисляемая от цены контракта с учетом фактически исполненных обязательств. Общая сумма штрафов не должна превышать цену контракта. Согласно условиям Контракта, стороны освобождаются от уплаты неустойки при наступлении обстоятельств непреодолимой силы или вины другой стороны, а также обязаны возвращать излишне уплаченные средства при выявлении фактов неполной поставки или завышения стоимости товара. Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон, в судебном порядке или односторонне в случае ненадлежащего исполнения обязательств одной из сторон. Согласно пунктам 8.1.1.3-8.1.1.8, контракт может быть расторгнут в случае неоднократного нарушения сроков и объемов поставки товаров, отказа от передачи товара, невыполнения обязанности по страхованию товара, несоответствия поставщика требованиям технического задания и другим условиям контракта, подтвержденных экспертизой, а также нарушения запретов, установленных законодательством. Согласно условиям договора, заказчик может быть признан нарушившим обязательства в случае неоднократных просрочек оплаты, необоснованных отказов от приемки товаров или их оплаты, непредставления отгрузочной разнарядки и невЫборки товаров. Расторжение договора по соглашению сторон и в одностороннем порядке регулируется гражданским законодательством РФ и предусматривает определенные процедуры и сроки. Согласно статьям 95 Закона о Контрактной системе и условиям Контракта, предусмотрено право на одностороннее расторжение и освобождение от ответственности за неисполнение обязательств в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, таких как стихийные бедствия, военные действия и другие чрезвычайные события, при условии их подтверждения в установленном порядке и невозможности их предвидения и предотвращения. Согласно пункту 9.3, в случае обстоятельств непреодолимой силы, срок исполнения обязательств по Контракту продлевается на время их действия и последствий. Статья 10 регулирует порядок урегулирования споров, предусматривая переговоры и претензионный порядок с письменными ответами в течение 15 календарных дней. Согласно представленному фрагменту, в случае возникновения споров между сторонами, претензии должны содержать четкое изложение требований, их денежную оценку и подтверждающие документы, а также могут быть рассмотрены в Арбитражном суде Москвы. Контракт вступает в силу с момента подписания и действует до 30 ноября 2026 года, при этом его изменения и дополнения возможны по соглашению сторон и оформляются в виде дополнительных соглашений. Указанные положения регулируют порядок направления уведомлений между сторонами, а также условия, при которых уведомления считаются полученными. Также предусмотрено, что в случае Согласно представленному фрагменту, стороны контракта обязуются использовать электронное взаимодействие с применением УКЭП для обмена документами и информацией через АИС «Портал поставщиков» и УАИС «Бюджетный учет», а также согласовывают процедуру создания и использования стандартных товарных единиц в АИС для оформления приемки товара. Согласно статье 13 Контракта, стороны обязуются использовать усиленную квалифицированную электронную подпись для документооборота в электронной форме, признавая её равную юридической силе бумажных документов, и обеспечивать получение такой подписи и доступ к электронной системе документооборота безвозмездно. Согласно представленному фрагменту, указаны юридические и фактические адреса, реквизиты и контактные данные Заказчика и места для вставки реквизитов Поставщика. Договор на поставку оборудования включает в себя минитрактор модели Агромаш МТ-110 с комплектующими и дополнительным оборудованием, с указанием технических характеристик и цены за единицу.
Рассчитать маржу по этой закупкеЕщё: Все закупки заказчика, Сельское хозяйство, Сельское хозяйство — Москва, Все закупки: Москва