Техническое обслуживание и ремонт первичных средств пожаротушения

223-ФЗУслугаСтроительство и ремонтМоскваПортал поставщиков

Что закупают

Описание

Согласно договору № _, АО «Медицинский центр» и _ заключили соглашение об оказании услуг по техническому обслуживанию и перезарядке огнетушителей для санатория «Введенское», с указанием цены и технического задания. Согласно условиям договора, цена включает все расходы Исполнителя и обязательные платежи, расчеты осуществляются безналично в рублях, оплата производится после подписания акта сдачи-приемки услуг в течение 7 рабочих дней. За неисполнение обязательств предусмотрен штраф/неустойка. Срок оказания услуг составляет 15 рабочих дней с даты подписания договора. Заказчик имеет право на содействие в оказании услуг, контроль за их порядком и сроками, требование надлежащего исполнения обязательств и представления документов. Заказчик и Исполнитель обязаны соблюдать установленные договором процедуры для предъявления претензий и проверки качества услуг, а также своевременно выполнять свои обязательства по договору. Исполнитель обязан своевременно предоставлять Заказчику необходимые документы, информацию о сотрудниках, обеспечивать взаимодействие и сохранность имущества Заказчика, а также информировать о изменениях своих реквизитов и оказывать содействие при проверках. Согласно представленному фрагменту, стороны договора обязуются в установленные сроки рассматривать и утверждать документы, связанные с оказанием услуг, а также несут ответственность за нарушение условий договора, включая уплату неустоек и штрафов за просрочку или ненадлежащее исполнение обязательств. Согласно условиям договора, Исполнитель может быть освобожден от уплаты неустойки за неисполнение обязательств при наличии непреодолимой силы или вины Заказчика. Договор может быть изменен или расторгнут по соглашению сторон, в судебном порядке или в одностороннем порядке Заказчиком при определенных условиях, включая неоднократное нарушение сроков и качества услуг. Согласно представленному фрагменту, документа описываются условия и последствия нарушения условий договора, процедуры устранения недостатков услуг, порядок досрочного расторжения договора и обстоятельства, освобождающие стороны от ответственности за неисполнение обязательств. Фрагмент документа регулирует последствия обстоятельств непреодолимой силы, предусматривая продление сроков исполнения обязательств и возможность расторжения договора при их длительном воздействии. Согласно договору, стороны обязуются урегулировать споры в досудебном порядке, а неурегулированные споры подлежат рассмотрению в Арбитражном суде города Москвы. Договор вступает в силу с момента подписания и исполняется до полного выполнения обязательств сторонами. Также предусмотрена антикоррупционная оговорка, запрещающая действия, связанные с дачей или получением взяток и нарушающие законодательство РФ. Фрагмент содержит условия о недопустимости коррупционных действий, требования конфиденциальности информации, порядок уведомлений и ссылку на законодательство РФ в случае СУММАРИЗАЦИЯ: Договор на техническое обслуживание и перезарядку огнетушителей для санатория "Введенское" АО "Медицинский центр" заключен в электронной форме с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи через систему "Портал поставщиков", с указанием приложений к техническому заданию, определяющих объем и сроки оказания услуг. Исполнитель обязуется оказывать услуги по техническому обслуживанию и ремонту систем и средств противопожарной защиты, включая техническое обслуживание и ремонт первичных средств пожаротушения, в соответствии с приложениями к Техническому заданию и действующей лицензией. Исполнитель обязан соблюдать требования актов, указанных в статье 7 Технического задания, при осуществлении деятельности, включая освидетельствование баллонов с клеймом и привлечение иностранной рабочей силы, а также оказывать услуги в соответствии с технической документацией и приложенным перечнем средств противопожарной защиты. Исполнитель обязан своевременно информировать Заказчика об изменениях контактной информации и предоставлять необходимые документы в установленные сроки, а также вести документацию оказанных услуг. Исполнитель обязан обеспечить контроль качества работ по обслуживанию средств противопожарной защиты, соответствие их требованиям технического задания и технологии оказания услуг, а также вести учет проведенных мероприятий в соответствующих журналах. Исполнитель обязан провести технический осмотр огнетушителя, включающий проверку его комплектности, корпуса, манометра или индикатора давления, запорно-пусковой арматуры, а также устранение выявленных дефектов и перезарядку огнетушителя при необходимости. Исполнитель обязан обеспечить правильную перезарядку огнетушителей, включая просушку корпусов, зарядку огнетушащим веществом после квалификационной проверки, опломбирование пусковых устройств и проведение гидростатических испытаний для углекислотных огнетушителей. Исполнитель обязуется выводить из эксплуатации не прошедшие испытания огнетушители и осуществлять их транспортировку для обслуживания, а также предоставлять Заказчику полный комплект отчетной документации, включая счет-фактуру, техническое заключение и другие необходимые документы. Исполнитель обязан в течение 2 рабочих дней после заключения Договора внести запись в «Журнал эксплуатации систем противопожарной защиты» Заказчика и может предоставить УПД для бухгалтерского учета. Срок гарантии на перезарядку огнетушителя составляет 12 месяцев, в течение которых Исполнитель обязуется устранить выявленные дефекты за свой счет в течение 5 календарных дней. Услуги должны оказываться квалифицированными специалистами с соответствующими допусками и разрешениями. Исполнитель обязан обеспечить выполнение работ квалифицированными сотрудниками с соответствующей аттестацией и соблюдение правил безопасности и охраны труда в соответствии с актами, регулирующими условия труда и безопасность на объектах Заказчика. Согласно представленному фрагменту, исполнитель обязан соблюдать определенные условия при оказании услуг по техническому обслуживанию и ремонту, включая использование соответствующих материалов и оборудования, а также обеспечение качества и соответствия нормативным требованиям. Исполнитель обязуется обеспечить техническое обслуживание и ремонт оборудования, включая доставку необходимых материалов и запчастей, а также использовать новые материалы и оборудование, соответствующие техническим требованиям. Указанные нормативно-правовые акты регулируют различные аспекты пожарной безопасности, миграционного учета, лицензирования деятельности, а также установление требований к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения в Российской Федерации. СУММАРИЗАЦИЯ: В запросе перечислены нормативно-правовые акты, регулирующие различные аспекты обеспечения безопасности и качества в Российской Федерации, включая требования к пожарной безопасности, выдаче средств индивидуальной защиты, стандарты систем менеджмента качества, правила охраты труда и промышленной безопасности. Документ содержит перечень приложений к техническому заданию и договору, включая спецификацию на услуги по техническому обслуживанию и перезарядке огнетушителей для санатория "Введенское" АО "Медицинский центр", а также форму акта сдачи-приемки услуг. Стороны подписали акт, подтверждающий оказание услуг в соответствии с договором от _ № _, включая описание видов услуг, фактически оказанных в определенный период, и общий объем выполненных работ, что подтверждено отчетной документацией. В документе определены условия расчета и выплаты вознаграждения Исполнителю с учетом возможного начисления неустойки и НДС, а также указаны данные председателя и членов приемочной комиссии. Фрагмент представляет собой шаблон акта, который предусматривает заполнение определенных полей, включая наименования сторон и подписи, подтверждающие факт согласования формы акта.

Похожие закупки

• Оказание услуг по разработке и согласованию паспорта колористического решения фасадов здания по адресу: г. Москва, ул. Кибальчича, д.1, стр.3 (ЭЗК 26-180 СМП)
  243 219,45 ₽ заявки до 28.10.2026, Москва
• Определение подрядчика на выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрячика по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 20290 с установкой тр-ов 2х1000кВА взамен
  25 916 700,63 ₽ заявки до 29.10.2026, Москва
• Определение подрядчика на выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от сооруж. ТП-10
  73 306 765,30 ₽ заявки до 27.10.2026, Москва
• Определение подрядчика на выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 22038 с установкой тр-ов 2х1250кВА взамен
  29 737 985,28 ₽ заявки до 29.10.2026, Москва
• Определение подрядчика на выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрячика по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ № 2 с тр-ми 2х1000кВА, 2КЛ-10кВ от сооруж. Т
  138 117 002,20 ₽ заявки до 27.10.2026, Москва
• Выполнение работ по внесению изменений в проектную документацию по объекту: «Расширение Поморской улицы и Проектируемого проезда № 2257 со строительством Проект
  6 440 583,89 ₽ заявки до 28.10.2026, Москва
• Определение подрядчика на выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-м 1х400кВА, 2КЛ-10кВ от сооруж. ТП-10/
  57 288 769,42 ₽ заявки до 27.10.2026, Москва
• Определение подрядчика на выполнение ПИР по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ТП-10/0,4кВ № 20541, ТП-10/0,
  12 588 229,77 ₽ заявки до 29.10.2026, Москва

Ещё: Все закупки заказчика, Строительство и ремонт, Строительство и ремонт — Москва, Все закупки: Москва