44-ФЗТоварМебель, техника, канцтоварыМоскваПортал поставщиков
| Реестровый номер | 10325963 |
|---|---|
| Заказчик | Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение города Москвы «Финансовый колледж № 35» |
| Начальная цена | 103 956,00 ₽ |
| Регион | Москва |
| Закон | 44-ФЗ |
| Опубликовано | 22.10.2026 |
| Приём заявок до | 23.10.2026 |
| Площадка | Портал поставщиков |
| Позиция | Количество | Цена за единицу | ОКПД2 |
|---|---|---|---|
| Мобильная стойка для интерактивных панелей (49'' - 86''), с предельной нагрузкой до 200 кг HY-680A | 4.0 шт | 25 989,00 ₽ | Приборы, аппаратура и устройства учебные и демонстрационные |
Согласно представленному фрагменту договора, бюджетное учреждение и поставщик заключили гражданско-правовой договор на поставку мобильной стойки для интерактивных панелей с предельной нагрузкой до 200 кг для нужд образовательного учреждения, с соблюдением требований законодательства РФ и Москвы. Согласно условиям контракта, Заказчик обязуется принять и оплатить товар в соответствии с Техническим заданием и Спецификацией, товар должен быть новым, поставка осуществляется силами и за счет Поставщика, моментом поставки считается доставка товара и подписание усиленными квалифицированными электронными подписями документа о приемке. Цена контракта составляет указанную сумму, включая НДС или без него в зависимости от условий. Согласно условиям договора, оплата производится в рублях РФ, цена контракта является фиксированной и не подлежит изменению в процессе исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. Оплата осуществляется после фактической поставки товаров без авансового платежа, в безналичном порядке на расчетный счет поставщика. Согласно условиям контракта, оплата поставщику производится на основании электронного Документа о приемке, подписанного УКЭП, с указанием суммы оплаты, неустойки, ее оснований и порядка расчета, а также итоговой суммы к оплате. Заказчик может удержать неустойку за неисполнение обязательств поставщиком. Обязательства Заказчика считаются исполненными с момента списания средств с его счета. Поставка товара должна быть осуществлена в течение 5 рабочих дней с даты заключения контракта. Поставка товаров осуществляется по согласованию с Заказчиком, с возможностью поставки партиями и возможностью улучшения качества товара по дополнительному соглашению. Согласно условиям договора, маркировка и упаковка товара должны соответствовать установленным стандартам, содержать необходимую информацию и обеспечивать сохранность товара при транспортировке. Поставщик обязан предоставить отчетные документы и сертификаты качества, а также организовать уборку упаковки. Заказчик в течение 10 рабочих дней рассматривает результаты приемки поставленных товаров. Заказчик обязан провести экспертизу поставленных товаров на соответствие условиям контракта и в случае обнаружения недостатков уведомить об этом Поставщика, который обязан устранить их за свой счет. Согласно условиям договора, Заказчик формирует в УАИС «Бюджетный учет» электронную матрицу о недостатках и сроках их устранения, подписывает ее УКЭП и направляет Поставщику через АИС «Портал поставщиков». Поставщик обязан в установленные сроки устранить недостатки и предоставить разъяснения по запросу Заказчика или отказаться от приемки товаров в случае выявления дефектов и предоставления информации о них. Согласно представленному фрагменту, Заказчик имеет право требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств по Контракту, представления необходимых документов, информации о ходе исполнения обязательств и осуществления контроля за поставкой товаров. Согласно представленному фрагменту, стороны договора обязаны выполнять ряд процедур при выявлении недостатков в поставляемых товарах, включая уведомление о недостатках и предоставление разъяснений, а также своевременное принятие и оплату товаров. Поставщик обязан обеспечить соответствие товара требованиям качества и других характеристик, имеет право привлекать субпоставщиков и заменять их в случае необходимости, а также вправе запрашивать у Заказчика разъяснения по вопросам поставки. Поставщик обязан предоставлять информацию о ходе исполнения обязательств по запросу Заказчика, уведомлять о смене фактического местонахождения и соответствовать законодательным требованиям и условиям контракта. Гарантирует качество товара в соответствии с требованиями контракта и технического задания, указывая гарантийный срок в техническом задании. В случае обнаружения недостатков в товарах в период гарантийного срока, Поставщик обязан устранить их за свой счет, продлевая гарантию на время устранения недостатков. При отказе Поставщика от признания недостатков, Заказчик вправе провести экспертизу и возместить расходы в соответствии с законодательством. Поставщик также обязан заменить товар при обнаружении недостатков, а гарантийный срок на комплектующие изделия соответствует сроку на основное изделие. Поставщик обязуется гарантировать качество и безопасность товара, а также возмещать убытки и вред, причиненные в результате его использования, в соответствии с законодательством РФ и условиями контракта. Согласно Контракту, Заказчик и Поставщик несут ответственность за ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 №1042, с установлением размера штрафа в процентах от цены контракта в зависимости от его стоимости и характера нарушения. Согласно условиям контракта, размер штрафа за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Поставщиком составляет 1 000 рублей или 5 000 рублей в зависимости от цены контракта, а также предусмотрена пеня за просрочку исполнения обязательств, исчисляемая от цены контракта с учетом фактически исполненных обязательств. Общая сумма штрафов не может превышать цену контракта. Согласно условиям контракта, стороны освобождаются от уплаты неустойки при наступлении обстоятельств непреодолимой силы или вине другой стороны, а также обязаны возвращать излишне уплаченные средства в случае выявления неполной поставки или завышения стоимости товара. Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон, в судебном порядке или односторонне в случае ненадлежащего исполнения обязательств. Согласно пунктам 8.1.1.3-8.1.1.8, контракт может быть расторгнут в случае неоднократного нарушения сроков и объемов поставки, отказа поставщика передать товар, невыполнения обязанности по страхованию товара, несоответствия поставщика требованиям технического задания и другим условиям контракта, подтвержденных экспертизой, а также нарушения запретов, установленных законодательством. Согласно условиям контракта, поставщик может отказаться от его исполнения в случае неоднократных нарушений сроков оплаты или необоснованных отказов от приемки товаров со стороны заказчика, а также в случае непредставления отгрузочной разнарядки или невЫборки товаров в установленные сроки. Расторжение контракта по соглашению сторон осуществляется в соответствии с гражданским законодательством РФ, с обязательным письменным ответом в течение пяти календарных дней. Согласно представленному фрагменту, стороны контракта освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, при условии соблюдения установленного законодательством порядка их подтверждения и уведомления другой стороны в течение пяти календарных дней с момента их возникновения. Согласно пунктам 9.2 и 9.3, стороны обязаны уведомлять друг друга о возникновении обстоятельств непреодолимой силы, а также продлевать сроки исполнения обязательств на время их действия и последствий. В статье 10 установлен порядок урегулирования споров, включая обязательное письменное общение и ответы в течение 15 календарных дней, а также возможность передачи спора в Арбитражный суд города Москвы после неудачных попыток урегулирования в претензионном порядке. СУММАРИЗАЦИЯ: В представленном фрагменте описываются требования к содержанию претензии, включая указание адресата, денежной оценки требований и приложения документов. Также упоминается порядок разрешения споров в арбитражном суде и условия вступления контракта в силу, срок его исполнения, приемки товаров и порядок изменения контракта. Дополнительные соглашения к Контракту являются его неотъемлемой частью и подлежат регистрации в Реестре Контрактов ЕАИСТ, а уведомления Сторон должны направляться в письменной или электронной форме с соблюдением установленных правил. Согласно статье 13 Контракта, стороны обязуются использовать электронное взаимодействие через АИС «Портал поставщиков» для обмена документами и информацией, а также проверять наличие стандартных товарных единиц в системе для оформления приемки товара. Согласно статье 13 Контракта, стороны обязуются использовать усиленную квалифицированную электронную подпись для подписания электронных документов в АИС «Портал поставщиков», признавая их равную юридическую силу с документами на бумажных носителях. Электронные документы не требуют дублирования бумажными носителями, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ. Доступ к АИС предоставляется сторонам бесплатно. СУММАРИЗАЦИЯ: В представленном фрагменте содержатся контактные данные и реквизиты Начального образовательного учреждения города Москвы «Финансовый колледж № 35», включая адреса, телефоны, электронную почту, ИНН, КПП, ОГРН, банковские реквизиты и сайт. Спецификация товаров включает мобильную стойку для интерактивных панелей с указанием характеристик, производителя, модели, количества, единицы измерения, цены за единицу и общей суммы с учетом НДС.
Рассчитать маржу по этой закупкеЕщё: Все закупки заказчика, Мебель, техника, канцтовары, Мебель, техника, канцтовары — Москва, Все закупки: Москва