Жесткий диск для видеонаблюдения "HDD 6000 GB"

44-ФЗТоварИТ и связьМоскваПортал поставщиков

Что закупают

Описание

Согласно гражданско-правовому договору, бюджетное учреждение ГБУЗ «ГП №109 ДЗМ» обязуется приобрести у поставщика жесткие диски для системы видеонаблюдения в соответствии с установленными требованиями и в рамках действующего законодательства РФ и Москвы. Заказчик обязуется принять и оплатить товар, соответствующий техническому заданию и спецификации, при условии его новизны и доставки Поставщиком по указанному адресу с оказанием сопутствующих услуг. Цена контракта и порядок расчетов определяются в соответствии с условиями договора. Согласно условиям контракта, оплата производится в рублях РФ, цена контракта является твердой и не подлежит изменению в процессе исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. Оплата осуществляется после фактической поставки товаров без авансового платежа, в безналичном порядке на расчетный счет поставщика. Согласно условиям контракта, оплата поставщику производится на основании электронного Документа о приемке, подписанного УКЭП, с указанием суммы оплаты, неустойки, оснований и порядка ее расчета, а также итоговой суммы к оплате. Заказчик может удержать неустойку за неисполнение обязательств поставщиком. Обязательства Заказчика считаются исполненными с момента списания средств с его счета. Поставка товара должна быть осуществлена в течение 5 рабочих дней с даты заключения контракта. Поставка товаров осуществляется по согласованию с Заказчиком, с соблюдением требований к качеству и характеристикам, указанным в Техническом задании, и возможностью улучшения характеристик товара по дополнительному соглашению. Согласно условиям договора, маркировка и упаковка товара должны соответствовать установленным стандартам, содержать необходимую информацию и обеспечивать сохранность товара при транспортировке. Поставщик обязан предоставить отчетные документы и сертификаты качества, а также организовать уборку упаковки в определенные сроки. Заказчик обязан провести экспертизу поставленных товаров на соответствие условиям Контракта и в случае обнаружения недостатков уведомить об этом Поставщика с указанием срока их устранения. Поставщик обязуется устранить выявленные недостатки за свой счет. Согласно представленному фрагменту, Заказчик формирует информацию о выявленных недостатках и сроках их устранения через УАИС «Бюджетный учет», после чего направляет её Поставщику. В случае подтверждения устранения недостатков, Заказчик принимает товары и подписывает электронный документ о приемке. Поставщик обязан предоставить разъяснения или устранить дефекты в установленные сроки при получении соответствующей информации от Заказчика. Согласно представленному фрагменту, Заказчик имеет право требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств по Контракту, представления необходимых документов, информации о ходе исполнения обязательств и осуществления контроля за поставкой товаров. Согласно представленному фрагменту, стороны контракта обязаны выполнять определенные действия при выявлении недостатков поставляемых товаров и в случае несоответствия их количества, ассортимента, комплектности и стоимости условиям контракта. Заказчик должен сообщать о недостатках в установленные сроки, а Поставщик вправе требовать подписания электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью Заказчика. Поставщик обязан обеспечить поставку товаров в соответствии с условиями контракта, их соответствие качеству и другим характеристикам, а также может привлекать субпоставщиков без изменения стоимости и количества товаров. Заказчик вправе требовать документов, подтверждающих качество и происхождение товаров. Поставщик обязуется предоставлять Заказчику определенную информацию и соблюдать законодательные требования, а также гарантировать качество товара в соответствии с условиями Контракта и Технического задания. В случае обнаружения недостатков в товарах в период гарантийного срока, Поставщик обязан устранить их за свой счет, а гарантийный срок продлевается на время устранения недостатков. При отказе Поставщика от составления акта о недостатках, Заказчик вправе провести экспертизу и возместить расходы в соответствии с законодательством. Гарантийный срок на комплектующие изделия равен сроку на основное изделие и начинается одновременно с ним. Поставщик обязуется гарантировать качество и безопасность товара, нести ответственность за вред и убытки, а также обеспечивать предоставление полной и достоверной информации о товаре, при этом за недостатки товара без гарантийного срока отвечает в случае их возникновения до передачи товара Заказчику или по причинам, предшествующим передаче. Согласно условиям контракта, Заказчик и Поставщик несут ответственность за ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 №1042. Размер штрафа за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Поставщиком составляет 10% от цены контракта, если она не превышает 3 млн рублей, или 5% — если превышает. В соответствии с условиями контракта, размер штрафа за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств поставщиком варьируется в зависимости от цены контракта и составляет 1 000 или 5 000 рублей, а также предусмотрена уплата пени за просрочку исполнения обязательств, исчисляемая от цены контракта с учетом ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации. Общая сумма штрафов не может превышать цену контракта. Согласно условиям контракта, стороны освобождаются от уплаты неустойки при наступлении обстоятельств непреодолимой силы или вины другой стороны, а также обязаны возвращать излишне уплаченные средства в случае выявления неполной поставки товара или завышения его стоимости. Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон, в судебном порядке или односторонне в случае ненадлежащего исполнения обязательств одной из сторон. Согласно пунктам 8.1.1.3-8.1.1.8, Контракт может быть расторгнут в случае неоднократного нарушения сроков и объемов поставки товаров, отказа поставщика передать товар, невыполнения обязанности по страхованию товара, несоответствия поставщика требованиям технического задания и другим условиям контракта, подтвержденных экспертизой, а также нарушения запретов, установленных законодательством. Контракт может быть односторонне расторгнут Поставщиком в случае неоднократных нарушений сроков оплаты или необоснованных отказов от приемки товаров со стороны Заказчика, а также в других предусмотренных случаях. Расторжение по соглашению сторон осуществляется в соответствии с гражданским законодательством РФ. Согласно представленному фрагменту, стороны контракта освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, таких как стихийные бедствия или действия внешних факторов, при условии, что эти обстоятельства возникли после заключения контракта и препятствуют его исполнению. Уведомление о таких обстоятельствах должно быть направлено в течение пяти календарных дней с момента их возникновения. Согласно статье 9, стороны обязаны уведомлять друг друга о возникновении обстоятельств непреодолимой силы, а также продлевать сроки исполнения обязательств на время их действия и последствий. Статья 10 регулирует порядок урегулирования споров, предусматривая переговоры и претензионный порядок с возможностью передачи спора в Арбитражный суд города Москвы после неудачных попыток урегулирования. В представленном фрагменте описываются требования к содержанию претензии, порядок разрешения споров и условия вступления в силу и исполнения контракта, включая сроки и порядок изменения контракта. Согласно статье 12 Контракта, уведомления Сторон должны направляться в письменной форме или электронно, а дополнительные соглашения к Контракту становятся его частью с момента подписания и подлежат регистрации в Реестре Контрактов ЕАИСТ. В случае Согласно статье 13 Контракта, стороны обязуются использовать электронные документы с УКЭП для обмена информацией и приемки товаров через АИС «Портал поставщиков», а также должны обеспечить наличие стандартных товарных единиц для оформления документов. Стороны договора обязуются использовать усиленную квалифицированную электронную подпись для подписания электронных документов в АИС «Портал поставщиков», признавая их равную юридическую силу с бумажными документами. СУММАРИЗАЦИЯ: В представленном фрагменте содержатся контактные данные и реквизиты учреждения здравоохранения города Москвы, а также информация о банковских реквизитах и контактном лице. Согласно приложению № 4 к контракту, заказчик приобретает у поставщика один жесткий диск для видеонаблюдения модели WD Purple HDD 6000 GB стоимостью 220647.00 рублей с учетом НДС.

Похожие закупки

• Приобретение сканеров штрих-кодов
  11 700,00 ₽ заявки до 26.10.2026, Москва
• Приобретение серверного и сетевого оборудования
  17 862,00 ₽ заявки до 26.10.2026, Москва
• Закупка АКБ
  — заявки до 27.10.2026, Москва
• Выполнение методологических работ в рамках тиражирования «ИС Доверенности по управлению доверенностями (МЧД+ бумажные доверенности)»
  — заявки до 02.11.2026, Москва
• КО №3753/КО - Услуги по предоставлению каналов связи для филиала «Кольский» ПАО «ТГК-1» (D27P100923)
  6 807 600,00 ₽ заявки до 30.10.2026, Москва
• Конкурс в электронной форме участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства на право заключения договора на выполнение раб
  38 500 000,00 ₽ заявки до 09.11.2026, Москва
• Конкурс в электронной форме участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства на право заключения договора на оказание услуг
  4 800 000,00 ₽ заявки до 30.10.2026, Москва
• Поставка офисной техники
  110 962,50 ₽ заявки до 27.10.2026, Москва

Ещё: Все закупки заказчика, ИТ и связь, ИТ и связь — Москва, Все закупки: Москва