Перчатки нитриловые универсальные RABBITEX (РАББИТЕКС) Standard, 50пар (100 шт.) черные размер L (большой), 702157

44-ФЗТоварОдежда, СИЗ, текстильМоскваПортал поставщиков

Что закупают

Описание

Согласно договору, государственное бюджетное учреждение дополнительного образования города Москвы и поставщик обязуются поставлять хозяйственные товары и расходные материалы для нужд учреждения в соответствии с требованиями гражданского законодательства и закона о контрактной системе. Заказчик обязуется принять и оплатить товар, соответствующий Техническому заданию и Спецификации, а Поставщик должен обеспечить поставку нового товара с годом выпуска не ранее 2025 года и оказание сопутствующих услуг в соответствии с требованиями Технического задания. Цена контракта и порядок расчетов определяются в соответствии с указанными в тексте суммами и условиями. Согласно условиям контракта, оплата производится в рублях РФ после фактической поставки товаров, цена контракта является фиксированной и не подлежит изменению в процессе исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. Согласно условиям контракта, оплата поставщику производится на основании электронного Документа о приемке с КЭП, подписанного заказчиком, в течение семи рабочих дней с даты подписания. В случае нарушения обязательств поставщиком, заказчик вправе удержать неустойку из суммы оплаты, а обязательства заказчика считаются исполненными с момента списания средств с его счета. Поставка товара должна быть осуществлена в соответствии с условиями контракта и техническим заданием в течение пяти рабочих дней. Статья 4 Контракта регламентирует порядок приемки товаров, включая обязательство Поставщика согласовать с Заказчиком время и место поставки, соответствие товаров качеству и характеристикам Технического задания, а также возможность поставки улучшенных товаров с оформлением дополнительного соглашения. Согласно условиям договора, упаковка и маркировка товара должны соответствовать установленным стандартам, а также предусмотрен порядок представления отчетных документов и сертификатов качества. Согласно условиям контракта, заказчик обязан направить поставщику подписанный УКЭП электронный документ о приемке товаров при их соответствии количеству, качеству и другим требованиям, указанным в контракте и техническом задании. В случае обнаружения недостатков, заказчик уведомляет поставщика о необходимости их устранения в установленные сроки. Поставщик обязуется устранить выявленные недостатки за свой счет. Заказчик также обязан провести экспертизу поставленных товаров для подтверждения их соответствия условиям контракта. Согласно условиям договора, информация о выявленных недостатках и сроках их устранения должна быть направлена Заказчиком Поставщику, а в случае принятия Заказчиком товаров и услуг и Согласно представленному фрагменту, Заказчик обязан направить Поставщику информацию об устранении недостатков в документации и повторно направить подписанный УКЭП электронный Документ о приемке для оплаты и регистрации исполнения Контракта. Заказчик имеет право требовать надлежащего исполнения обязательств, представления документов, запросить информацию о ходе исполнения Контракта и осуществлять контроль за поставкой товаров. Согласно представленному фрагменту, стороны контракта обязаны выполнять ряд процедур при выявлении недостатков в поставляемых товарах, включая уведомление о недостатках и предоставление разъяснений, а также своевременное принятие и оплату товаров. Поставщик обязан обеспечить соответствие товара требованиям качества и других характеристик, может привлекать субпоставщиков без изменения условий контракта и вправе заменять их в случае ненадлежащего исполнения обязательств. Поставщик обязуется выполнять ряд обязательств, включая предоставление информации о ходе исполнения контракта, уведомление о изменении фактического местонахождения и соответствие единым требованиям к участникам закупки. Также Поставщик гарантирует качество товара в соответствии с требованиями контракта и технического задания. В случае обнаружения недостатков в товарах в период гарантийного срока, Поставщик обязан устранить их за свой счет, а гарантийный срок продлевается на время устранения недостатков. При отказе Поставщика от составления акта о недостатках, Заказчик вправе провести экспертизу и возместить расходы в соответствии с законодательством. Гарантийный срок на комплектующие изделия равен сроку на основное изделие и начинается одновременно с ним. Поставщик обязуется гарантировать качество и безопасность товара, нести ответственность за вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу в случае нарушения безопасности товара, а также возмещать убытки и предоставлять полную и достоверную информацию о товаре в соответствии с законодательством РФ и условиями контракта. Согласно Контракту, Заказчик и Поставщик несут ответственность за ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 №1042, с установлением размера штрафа в процентах от цены контракта в зависимости от его стоимости и характера нарушения. В соответствии с контрактом, за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств предусмотрены штрафы в размере 1 000 или 5 000 рублей в зависимости от цены контракта, а также пеня за просрочку исполнения обязательств, исчисляемая от цены контракта с учетом ключевой ставки Центрального банка РФ. Общая сумма штрафов не может превышать цену контракта. Согласно условиям Контракта, ответственность за ненадлежащее исполнение обязательств ограничена ценой контракта, а также предусмотрены случаи освобождения от уплаты неустойки и порядок расторжения контракта по соглашению сторон, в судебном порядке или односторонне при определенных условиях. Контракт может быть расторгнут по инициативе Заказчика в случае неоднократного нарушения сроков и объемов поставки товаров, поставки некомплектных товаров без устранения недостатков в установленный срок, отказа поставщика от передачи товара Согласно условиям контракта, поставщик может односторонне отказаться от его исполнения в случае неоднократных нарушений сроков оплаты или необоснованных отказов от приемки товаров со стороны заказчика, а также в случае других нарушений, предусмотренных контрактом. Расторжение контракта по соглашению сторон осуществляется в соответствии с гражданским законодательством РФ, с обязательным письменным ответом в течение пяти календарных дней. Согласно представленному фрагменту, стороны контракта освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, таких как стихийные бедствия или действия внешних факторов, при условии их подтверждения в установленном порядке и влияния на исполнение обязательств. Согласно статье 9, стороны обязаны уведомлять друг друга о возникновении обстоятельств непреодолимой силы и продлевать сроки исполнения обязательств в соответствии с их продолжительностью. Статья 10 регулирует порядок урегулирования споров, предусматривая переговоры и претензионный порядок с письменными ответами в течение 15 календарных дней. Согласно представленному фрагменту, в документе описываются требования к оформлению претензии, включая указание адресата, суммы требований и приложение необходимых документов, а также порядок разрешения споров через Арбитражный суд города Москвы. Также устанавливается срок действия контракта и порядок его изменения. Дополнительные соглашения к Контракту являются его неотъемлемой частью и подлежат регистрации в соответствии с законодательством. Уведомления Сторон должны направляться в письменной или электронной форме, а в случае использования почты — считаются полученными в день фактического получения. Стороны руководствуются действующим законодательством РФ в том, что не предусмотрено Контрактом. Исполнение обязательств Поставщиком является основанием для регистрации исполнения Контракта в Реестре. Согласно статье 13 Контракта, стороны обязуются использовать электронные документы с УКЭП для обмена информацией и приемки товаров через АИС «Портал поставщиков», а также обязаны обеспечить наличие стандартных товарных единиц в системе для корректного оформления документов. Согласно статье 13 Контракта, стороны обязуются использовать усиленную квалифицированную электронную подпись для документооборота в АИС «Портал поставщиков», признавая равную юридическую силу электронных и бумажных документов. Суммаризация: В представленном фрагменте указаны юридические и фактические адреса, контактные данные, а также реквизиты государственного бюджетного учреждения дополнительного образования города Москвы «Первая московская школа искусств имени Л.Н.Оборина». Согласно приложению № 2 к контракту, заказчик обязуется поставить перчатки нитриловые универсальные модели Standard, размером L, черного цвета, производителя RABBITEX, в количестве 50 пар по цене 488.97 руб. за упаковку, включая НДС.

Похожие закупки

• ТОВАРЫ ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ, ТЕХНИКА БЫТОВАЯ
  3 333,13 ₽ заявки до 23.10.2026, Москва
• Электронный запрос котировок на поставку расходных материалов (перчатки нитриловые нестерильные) для нужд ГБУЗ "Центр паллиативной помощи ДЗМ в 2026 году.
  2 778 000,00 ₽ заявки до 29.10.2026, Москва
• Поставка средств индивидуальной защиты, специальной одежды и обуви
  426 067,92 ₽ заявки до 02.11.2026, Москва
• Поставка рулонных штор
  1 687 566,66 ₽ заявки до 28.10.2026, Москва
• Изготовление и поставка зимней одежды специальной
  8 443 248,21 ₽ заявки до 30.10.2026, Москва
• Поставка перчаток стерильных для нужд ГБУЗ "ДГП № 143 ДЗМ".
  693 255,00 ₽ заявки до 30.10.2026, Москва
• Поставка специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты
  2 009 741,60 ₽ заявки до 22.10.2026, Москва
• ТОВАРЫ ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ, ТЕХНИКА БЫТОВАЯ
  10 650,00 ₽ заявки до 22.10.2026, Москва

Ещё: Все закупки заказчика, Одежда, СИЗ, текстиль, Одежда, СИЗ, текстиль — Москва, Все закупки: Москва