КУКЛЫ КЛАССИЧЕСКИЕ

223-ФЗТоварСпорт, отдых, культураМоскваПортал поставщиков

Что закупают

Описание

Согласно договору № _, заключенному между Заказчиком и Поставщиком в г. Москва, Поставщик обязуется поставить куклы в соответствии с Техническим заданием и Спецификацией, а Заказчик обязуется принять и оплатить товар. Согласно представленному фрагменту, товар должен быть новым, не использовавшимся и не подвергавшимся ремонту или восстановлению, с годом выпуска не ранее 2023 года. Поставка осуществляется силами и за счет Поставщика, моментом поставки считается доставка товара Заказчику с подписанием соответствующих документов. Цена договора составляет указанную сумму, НДС не облагается в случае, если Заказчик является юридическим или физическим лицом, зарегистрированным в качестве ИП, и предусматривается учет налогов и сборов в соответствии с законодательством РФ. Согласно условиям договора, цена за товары является фиксированной и не подлежит изменению в процессе исполнения договора. Оплата производится Заказчиком после фактической поставки товаров в безналичном порядке на основании электронного документа о приемке, подписанного усиленными квалифицированными электронными подписями, в течение семи рабочих дней. Согласно представленному фрагменту, документ регулирует условия оплаты и поставки товаров, включая порядок расчета и применения неустойки за неисполнение обязательств, а также сроки и условия поставки, включая возможность досрочной поставки по согласованию с заказчиком и порядок приемки товаров. Поставщик обязуется поставлять товар с улучшенными характеристиками по согласованию с Заказчиком, при необходимости оформляя дополнительное соглашение. Товар должен быть упакован и маркирован в соответствии с ГОСТ или международными стандартами, с указанием наименования изделия, производителя, места производства, даты выпуска и гарантийного срока службы. Поставщик обязуется убрать и вывезти упаковку в день поставки, а также предоставить Заказчику отчетные документы и сертификаты качества в электронном виде с ЭЦП в день поставки. Заказчик в течение 20 рабочих дней должен рассмотреть товары и услуги на соответствие требованиям договора и технического задания, после чего направить Поставщику подписанный УКЭП электронный Документ о приемке или мотивированный отказ. Согласно условиям договора, в случае обнаружения недостатков в поставленных товарах и услугах, Заказчик обязан провести их экспертизу и направить Поставщику информацию о выявленных недостатках через УАИС «Бюджетный учет», после чего Поставщик обязуется устранить их в установленные сроки. В случае Согласно статье 5 договора, заказчик имеет право требовать от поставщика надлежащего исполнения обязательств, запрашивать документы и информацию, осуществлять контроль за поставками и выбирать способ проведения экспертизы результатов, а также ссылаться на недостатки товаров и несоответствия в количестве и ассортименте, выявленные в ходе проверок. Согласно условиям договора, Заказчик обязан сообщать о недостатках товаров и своевременно принимать и оплачивать поставки, а Поставщик имеет право требовать подписания электронного документа о приемке товаров и своевременной оплаты, а также может привлекать субпоставщиков, сохраняя ответственность перед Заказчиком. Поставщик обязан своевременно поставлять товары и предоставлять необходимые документы, а также имеет право заменять субпоставщиков в случае их неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств. Исполнитель обязуется выполнять ряд обязательств, включая соответствие единым требованиям к участникам закупки, обеспечение соответствия критериям оценки и соблюдение установленных запретов. Статья 6 регулирует гарантийные обязательства поставщика, включая обеспечение качества товара, гарантийный срок, процедуру устранения недостатков и порядок проведения экспертизы в случае отказа поставщика от составления акта о недостатках. Поставщик обязуется заменить товар с дефектами в рамках гарантийного срока, который равен сроку на основное изделие и распространяется на комплектующие. Поставщик гарантирует соответствие товара требованиям качества и безопасности, а также несет ответственность за вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу в случае нарушения безопасности товара. Согласно представленному фрагменту, стороны договора несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств в соответствии с установленными правилами и размером штрафа, который рассчитывается как процент от цены договора. В соответствии с условиями договора, за просрочку исполнения обязательств предусмотрены штрафы в размере 10% или 5% от цены договора в зависимости от её величины, а также фиксированные штрафы за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств без стоимостного выражения. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств в размере одной трехсотой ключевой ставки ЦБ РФ от цены договора. Согласно пунктам 7.7-7.13, в случае нарушения обязательств по договору предусмотрены штрафные санкции, ограниченные ценой договора, а также условия освобождения от ответственности и порядок возврата излишне уплаченных средств. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, в судебном порядке или односторонне по инициативе заказчика в случае поставки товаров ненадлежащего качества, некомплектности, неоднократного нарушения сроков и объемов поставки, отказа поставщика от передачи товара Договор предусматривает расторжение в случае нарушения условий одной из сторон, включая неоднократное несоблюдение сроков оплаты или приемки товаров, непредставление документов, а также необоснованный отказ от оплаты или приемки товаров. В указанных пунктах договора регламентируются условия расторжения договора по соглашению сторон, в одностороннем порядке и в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы. Согласно пунктам 9.1-9.3, в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, сторона, неспособная исполнить обязательства, обязана уведомить другую сторону в письменной форме в течение 5 дней и продление срока исполнения обязательств происходит соразмерно времени действия таких обстоятельств. В статье 10 установлено, что при возникновении споров стороны должны попытаться урегулировать их путем переговоров, а достигнутые договоренности оформляются в виде дополнительных соглашений. Согласно представленному фрагменту, стороны договора обязуются решать споры в претензионном порядке, с письменным ответом в течение 15 календарных дней, и в случае недостижения согласия, споры подлежат рассмотрению в Арбитражном суде города Москвы. Договор вступает в силу с момента подписания сторонами. Согласно представленному фрагменту, стороны договора обязуются зарегистрировать его в Реестре Договоров ЕАИСТ, а изменения и дополнения к договору оформляются в электронном виде и подлежат регистрации в указанном реестре. Уведомления сторон должны направляться в письменной или электронной форме с соблюдением определенных процедур. Согласно представленному фрагменту договора, стороны согласовали порядок уведомлений через электронную почту, руководство действующим законодательством РФ в случае Поставщик обязан проверять наличие стандартной товарной единицы (СТЕ) в АИС «Портал поставщиков» и создавать её при необходимости. Для работы в данной системе поставщик назначает уполномоченных должностных лиц, обеспечивает им получение усиленной квалифицированной электронной подписи и регистрацию в системе. Электронные документы, подписанные в АИС, имеют равную юридическую силу с документами на бумажных носителях. Согласно статье 14, указаны юридический и фактический адреса, реквизиты и контактные данные Заказчика и неполные данные Поставщика, а также предусмотрено Согласно представленному фрагменту, стороны договора обмениваются контактной информацией и реквизитами, а также прилагается спецификация с перечнем товаров и их характеристиками, включая наименование, производителя, модель, количество, единицу измерения, цену за единицу и общую сумму с учетом НДС. СУММАРИЗАЦИЯ: ООО "Любимая кукла" предлагает набор из двух кукол Тильда 2.0 по цене 6400 рублей за штуку или 3200 рублей за пару.

Похожие закупки

• Центр музыкальный LG OK65
  73 192,64 ₽ заявки до 23.10.2026, Москва
• Оказание услуг спортивных объектов, включенных во Всероссийский реестр объектов спорта
  516 902,00 ₽ заявки до 29.10.2026, Москва
• Оказание услуг по подготовке и проведению медиафорума Минобрнауки России
  7 354 870,78 ₽ заявки до 28.10.2026, Москва
• МЕДБОЛЫ
  28 850,00 ₽ заявки до 23.10.2026, Москва
• Оказание услуг по организации и проведению местных мероприятий для жителей внутригородского муниципального образования - муниципального округа Богородское в гор
  1 450 500,00 ₽ заявки до 09.11.2026, Москва
• Оказание услуг по организации и проведению экскурсионных поездок для ветеранов педагогического труда, пенсионеров отрасли на 2027 год по музеям и достопримечате
  10 310 308,02 ₽ заявки до 30.10.2026, Москва
• Поставка спасательных жилетов с Сертификатом РКО для Тушинского РГС
  47 418,60 ₽ заявки до 30.10.2026, Москва
• Поставка панелей поворотных для дорожек разделительных волногасящих
  2 998 800,00 ₽ заявки до 29.10.2026, Москва

Ещё: Все закупки заказчика, Спорт, отдых, культура, Спорт, отдых, культура — Москва, Все закупки: Москва