Станция зарядная Pandora MINI 7/11C с кабелем T2

223-ФЗТоварЭнергетика и электрикаМоскваПортал поставщиков

Что закупают

Описание

Согласно гражданско-правовому договору № _, ГАУ "Парк Яуза" обязуется принять и оплатить зарядные станции для электромобилей, поставляемые Поставщиком в соответствии с Техническим заданием и Спецификацией, а Поставщик обязуется их поставить. Согласно представленному фрагменту договора, стороны согласовали условия поставки товара, который должен быть новым и выпущен не ранее 2026 года, а также порядок и момент поставки, включая сопутствующие услуги и документы о приемке. Цена договора и порядок расчетов также определены, включая условия налогообложения. Согласно условиям договора, оплата производится в рублях РФ, цена договора является фиксированной и не подлежит изменению в процессе исполнения, за исключением случаев, предусмотренных положением о закупках. Оплата осуществляется без авансового платежа, в безналичном порядке после фактической поставки товаров и подписания обеими сторонами усиленными квалифицированными электронными подписями документа о приемке в течение 7 рабочих дней. Согласно документу, Заказчик обязан оплатить итоговую сумму, включающую возможную неустойку за неисполнение обязательств Поставщиком, а оплата считается выполненной с момента списания средств со счета Заказчика. Поставка товаров должна быть осуществлена в установленные сроки и условия, с возможностью досрочной поставки по согласованию с Заказчиком. Приемка товаров предусматривает согласование времени и места поставки, а также возможность поставки партиями по предварительной заявке. Согласно условиям договора, поставляемые товары должны соответствовать качеству и характеристикам, указанным в техническом задании, с возможностью улучшения характеристик по согласованию сторон и оформлению дополнительного соглашения. Поставщик несет ответственность за транспортировку и погрузочно-разгрузочные работы, а также за соответствие упаковки и маркировки товара установленным стандартам. Согласно условиям договора, Поставщик обязан обеспечить сохранность товара в процессе транспортировки и при погрузо-разгрузочных работах, а также произвести уборку и вывоз упаковки в течение одного дня после поставки. В день поставки Поставщик предоставляет Заказчику отчетные документы, сертификаты и другие подтверждающие качество товара документы, а также подписанный УКЭП электронный Документ о приемке. Заказчик в течение 30 рабочих дней рассматривает товары на соответствие требованиям договора и технического задания, после чего направляет Поставщику подписанный УКЭП электронный Документ о приемке или мотивированный отказ. Поставщик обязан устранить выявленные недостатки в товарах за свой счет в установленные сроки, а Заказчик обязан провести экспертизу поставленных товаров и может отказаться от их принятия до устранения недостатков, после чего предоставляет Поставщику информацию о недостатках через УАИС «Бюджетный учет». Согласно условиям договора, поставщик обязан предоставить разъяснения или устранить выявленные дефекты в установленные сроки, а заказчик принимает товары после подписания электронного документа о приемке и может запросить разъяснения или указать на недостатки, после чего поставщик должен их устранить и повторно направить документы для приемки. Согласно представленному фрагменту, электронный структурированный документ о приемке служит основанием для оплаты поставщику и регистрации исполнения договора в ЕАИСТ. В статье 5 описаны права и обязанности сторон, в том числе право заказчика на требование надлежащего исполнения обязательств, представления документов, запроса информации и контроля за поставками, а также возможность выбора способа проведения экспертизы результатов договора и ссылки на недостатки поставляемых товаров. Согласно условиям договора, при выявлении несоответствий поставленных товаров условиям договора, Заказчик обязан сообщить об этом Поставщику в установленные сроки, а Поставщик вправе требовать подписания электронного документа о приемке товаров и своевременной оплаты. Поставщик несет ответственность за действия субпоставщиков и имеет право на их замену, обязан своевременно поставлять товары, предоставлять необходимые документы и информировать Заказчика о ходе исполнения обязательств. Согласно представленному фрагменту, Поставщик обязуется выполнять ряд обязательств, включая уведомление об изменении адреса, соблюдение законодательства и требований к участникам закупки, а также гарантировать качество товара и заменять его в случае обнаружения недостатков. Поставщик обязуется обеспечивать качество и безопасность товара, предоставлять гарантийные обязательства, возмещать убытки и предоставлять полную информацию о товаре, а также нести ответственность за недостатки и Согласно статье 7 договора, стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 №1042. Размер штрафа для поставщика составляет 10% или 5% от цены договора в зависимости от её размера, за исключением случаев просрочки исполнения обязательств. В соответствии с условиями договора, размер штрафа за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств составляет 1 000 или 5 000 рублей в зависимости от цены договора, а пеня начисляется за просрочку исполнения обязательств в размере одной трехсотой ключевой ставки ЦБ РФ от цены договора. Согласно пунктам 7.9-7.13, общая сумма штрафов за нарушение обязательств Заказчиком не может превышать цену договора; стороны освобождаются от неустойки при наличии обстоятельств непреодолимой силы или вины другой стороны; Поставщик обязан возвратить излишне уплаченные средства при выявлении фактов неполной поставки или завышения стоимости; неустойка не освобождает от исполнения обязательств; Заказчик может предъявлять доказательства для взыскания неустойки. В статье 8 описан порядок расторжения договора, включая соглашение сторон, судебный порядок и одностороннее расторжение с указанием оснований. Согласно пунктам 8.1.1.2-8.1.1.8, поставщик может быть признан нарушившим условия договора в случае некомплектной поставки товаров, неоднократного нарушения сроков и объемов поставок, отказа от передачи товаров, невыполнения обязанности по страхованию товаров, несоответствия требованиям технического задания и другим условиям договора, а также при подтвержденных экспертизой нарушениях условий договора и нарушении запретов, установленных законодательством. Договор может быть расторгнут по инициативе Поставщика в случае неоднократных нарушений Заказчиком условий договора, а также по соглашению сторон с соблюдением установленного порядка и сроков. Согласно пунктам 8.3 и 8.4, расторжение договора в одностороннем порядке должно соответствовать требованиям положения о закупке и может быть оформлено письменно с направлением оригинала по адресу второй стороны. Статья 9 регулирует освобождение сторон от ответственности за неисполнение обязательств в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, таких как стихийные бедствия, военные действия и другие чрезвычайные события, при условии их подтверждения в установленном порядке и влияния на исполнение обязательств. Согласно статье 9 договора, стороны обязаны уведомлять друг друга о возникновении обстоятельств непреодолимой силы и продлевать сроки исполнения обязательств на время их действия и последствий. Статья 10 регламентирует порядок урегулирования споров, предусматривая переговоры и претензионный порядок с возможностью передачи спора в Арбитражный суд города Москвы после неудачных попыток урегулирования. СУММАРИЗАЦИЯ: В представленном фрагменте описываются требования к содержанию претензии, включая указание на адресата, денежную оценку требований и приложение необходимых документов. Также устанавливается порядок разрешения споров через Арбитражный суд Москвы и сроки действия договора до 31 декабря 2026 года, с возможностью изменения условий договора по соглашению сторон. Согласно статье 12 Договора, уведомления Сторон должны направляться в письменной или электронной форме, а в случае неполного исполнения обязательств Поставщиком предусмотрена регистрация сведений об исполнении Договора в Реестре Договоров ЕАИСТ. Также стороны руководствуются действующим законодательством РФ в вопросах, не урегулированных Договором. В представленном фрагменте документа указаны приложения к договору, условия для проведения проверок соблюдения целей и условий предоставления субсидии, а также особые условия электронного взаимодействия сторон, включая использование АИС «Портал поставщиков» и УАИС «Бюджетный учет» для обмена документами и информацией. Стороны договора обязуются использовать усиленную квалифицированную электронную подпись для документооборота в электронной информационной системе "Портал поставщиков", признавая равную юридическую силу электронных и бумажных документов, и обеспечивая их соответствие законодательству РФ. В представленном фрагменте документа указаны юридические и фактические адреса, реквизиты и контактная информация Государственного автономного учреждения города Москвы «Парк Яуза», выступающего в качестве Заказчика, а также Согласно представленному фрагменту, стороны договора согласовали поставку одной зарядной станции модели Pandora MINI 7/11C с кабелем T2 стоимостью 150900 рублей с учетом НДС.

Похожие закупки

• Право заключения договора на выполнение РД, СМР, ПНР, поставка МТРиО по титулу "Техперевооружение ПС 330 кВ Сясь в части замены воздушных выключателей 330 кВ на
  109 380 250,00 ₽ заявки до 06.11.2026, Москва
• право заключения договора поставки кабельной продукции неизолированных проводов АС для нужд филиала ПАО «Россети» - Ямало-Ненецкое ПМЭС в 2027г.
  9 813 578,47 ₽ заявки до 29.10.2026, Москва
• Щитовое оборудование
  — заявки до 27.10.2026, Москва
• ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ, ЛАМПЫ
  597 071,00 ₽ заявки до 22.10.2026, Москва
• поставка оборудования (освещение) (телепроизводство 3)
  770 722,00 ₽ заявки до 28.10.2026, Москва
• ЖИДКОСТИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ
  123 200,00 ₽ заявки до 22.10.2026, Москва
• право заключения договора на разработка РД, выполнение СМР, ПНР с поставкой оборудования по титулу: «Реконструкция ПС 220 кВ Ока в части установки третьего АТ
  747 103 650,00 ₽ заявки до 30.10.2026, Москва
• Закупка и поставка аккумуляторных батарей для системы бесперебойного питания МИД России
  2 738 012,80 ₽ заявки до 02.11.2026, Москва

Ещё: Все закупки заказчика, Энергетика и электрика, Энергетика и электрика — Москва, Все закупки: Москва