Налобный фонарь Nitecore HC60 с аккумулятором 18650(холодный свет)

223-ФЗТоварЭнергетика и электрикаМоскваПортал поставщиков

Что закупают

Описание

Согласно гражданско-правовому договору № _, заключенному между Заказчиком и Поставщиком, Поставщик обязуется поставить налобные фонари в соответствии с техническим заданием и спецификацией, а Заказчик обязуется принять и оплатить товар. Согласно представленному фрагменту договора, стороны согласовали условия поставки нового товара с годом выпуска не ранее 2026 года, порядок и момент поставки, а также цену договора и порядок расчетов, включая НДС или освобождение от него в зависимости от условий налогообложения. Согласно условиям договора, оплата производится в рублях РФ, цена договора включает все сопутствующие расходы и является неизменной на весь срок действия договора. Оплата осуществляется заказчиком после фактической поставки товаров в безналичном порядке на основании электронного документа о приемке, подписанного обеими сторонами усиленными квалифицированными электронными подписями, в течение семи рабочих дней. Договор предусматривает порядок оплаты и расчета неустойки в случае нарушения обязательств, а также сроки и условия поставки товаров, включая возможность досрочной поставки и порядок приемки товаров. Согласно пунктам 4.2-4.6 договора, товары должны соответствовать качеству и характеристикам, указанным в Техническом задании, с возможностью улучшения характеристик по согласованию сторон и оформлению дополнительного соглашения. Поставка товаров осуществляется за счет Поставщика с выполнением погрузочно-разгрузочных работ. Упаковка и маркировка товаров должны соответствовать установленным стандартам, а маркировка должна содержать определенные реквизиты. Согласно условиям договора, упаковка товара должна обеспечивать его сохранность в процессе транспортировки и при погрузо-разгрузочных работах, а также упаковка подлежит уборке и вывозу силами Поставщика в течение одного дня после поставки. В день поставки Поставщик обязан предоставить Заказчику отчетные документы, сертификаты и другие подтверждающие качество товара документы, а Заказчик в течение 10 рабочих дней должен рассмотреть результаты и провести приемку товаров, направив Поставщику соответствующий документ о приемке или мотивированный отказ. Поставщик обязан устранить выявленные недостатки в поставленных товарах и сопутствующих услугах в установленные сроки за свой счет. Заказчик обязан провести экспертизу товаров на соответствие условиям договора и может использовать для этого собственные силы или привлекать экспертов. Информация о недостатках и отказе от принятия товаров должна быть направлена Поставщику через УАИС «Бюджетный учет». Согласно условиям договора, поставщик обязан устранять выявленные дефекты и недостатки в товарах в установленные сроки и предоставлять необходимые разъяснения по запросу заказчика. Согласно статье 5 Договора, Заказчик имеет право требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств, получения необходимых документов, запроса информации о ходе исполнения обязательств и проведения экспертизы результатов, а также может осуществлять контроль за поставками и указывать на недостатки товаров. Согласно условиям договора, при выявлении несоответствий поставленных товаров условиям договора, Заказчик обязан в течение двух рабочих дней сообщить о недостатках через УАИС «Бюджетный учет», а также своевременно принять и оплатить товар. Поставщик вправе требовать подписания электронного документа о приемке товаров и своевременной оплаты, а также привлекать к исполнению обязательств по договору третьих лиц. Поставщик несет ответственность перед Заказчиком за действия субпоставщиков и имеет право на их замену при неисполнении обязательств, а также обязан своевременно поставлять товары, предоставлять необходимые документы и информировать Заказчика о ходе исполнения договора. Поставщик обязуется своевременно уведомлять Заказчика об изменении своего фактического адреса, соответствовать законодательным требованиям и единым требованиям к участникам закупки, а также соблюдать установленные запреты. Кроме того, Поставщик гарантирует качество товара и устраняет выявленные недостатки в течение гарантийного срока. Согласно условиям договора, гарантийный срок на товар продлевается на время устранения выявленных недостатков, а в случае отказа поставщика от составления акта о недостатках, заказчик вправе провести экспертизу и возместить расходы в соответствии с ГК РФ. Поставщик обязан заменить товар при обнаружении недостатков и гарантирует его соответствие требованиям качества и безопасности. Согласно статье 7 договора, стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 №1042. Поставщик обязан возместить вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу Заказчика, а также убытки в случае отзыва товара, при условии, что информация о товаре была полной и достоверной. Ответственность за недостатки товара без гарантийного срока возлагается на Поставщика при условии, что они возникли до передачи товара Заказчику или по причинам, предшествующим этому моменту. Согласно условиям договора, за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств поставщиком предусмотрен штраф в размере 10% от цены договора, если она не превышает 3 млн рублей, или 5% от цены договора, если она выше указанной суммы. В случае неисполнения обязательств заказчиком штраф составляет 1000 рублей или 5000 рублей в зависимости от цены договора. Согласно условиям договора, размер штрафа за нарушение обязательств зависит от цены договора и составляет 1 000 или 5 000 рублей в зависимости от суммы договора. Пеня начисляется за просрочку исполнения обязательств сторонами, исходя из ключевой ставки Центрального банка РФ, и не может превышать цену договора. Стороны освобождаются от уплаты неустойки в случае обстоятельств непреодолимой силы или вины другой стороны. Согласно представленному фрагменту, в случае обнаружения контрольными органами фактов неполной поставки товара или завышения его стоимости, Поставщик обязан возвратить Заказчику излишне уплаченные средства. Неустойка не освобождает Поставщика от исполнения обязательств, а Заказчик может использовать фото- и видеоматериалы для взыскания неустойки. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, в судебном порядке или односторонне Заказчиком в случае поставки товаров ненадлежащего качества, некомплектности, неоднократного нарушения сроков и объемов поставки или отказа Поставщика передать товар. Согласно пунктам 8.1.1.5-8.1.1.8, Договор может быть расторгнут в случае невыполнения Поставщиком обязательств по страхованию товара, несоответствия его требованиям Технического задания и другим условиям Договора, подтвержденных экспертизой, а также нарушения запретов, установленных законодательством. В пунктах 8.1.2.1 и 8.1.2.2 указаны основания для расторжения Договора по инициативе Поставщика в случае неоднократных нарушений сроков оплаты или необоснованных отказов от приемки товаров со стороны Заказчика. Согласно представленному фрагменту, документ содержит положения о приемке товаров, основаниях для отказа от оплаты, порядке расторжения договора по соглашению сторон и в одностороннем порядке, а также условия освобождения от ответственности в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы. Согласно пунктам 9.1-9.3 договора, стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, при условии своевременного уведомления другой стороны о возникновении таких обстоятельств и их возможной продолжительности. Согласно статье 10 договора, стороны обязуются решать возникающие споры путем переговоров и составления дополнительных соглашений, а также через претензионный порядок с письменным ответом в течение 15 календарных дней. Согласно представленному фрагменту, стороны договора обязуются указывать в ретенциях дополнительные сведения для ускорения рассмотрения споров, которые будут решаться в Арбитражном суде города Москвы. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до 25 декабря 2026 года. Изменения и дополнения к договору возможны по соглашению сторон и оформляются в виде дополнительных соглашений, которые становятся его неотъемлемой частью и подлежат регистрации в Реестре Договоров ЕАИСТ. Согласно статье 12 договора, стороны согласовали порядок направления уведомлений, включая почтовые отправления и электронные средства связи, а также подтвердили обязательность полного объема обязательств поставщика для регистрации исполнения договора в ЕАИСТ. Статья 13 устанавливает особые условия электронного взаимодействия сторон, включая обмен электронными документами с использованием УКЭП. Поставщик обязуется проверять наличие стандартной товарной единицы в АИС «Портал поставщиков» и создавать её в случае Стороны договора признают юридическую силу электронных документов с усиленной квалифицированной электронной подписью и обязуются использовать электронный документооборот без необходимости дублирования бумажными носителями, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ. СУММАРИЗАЦИЯ: В представленном фрагменте содержатся реквизиты сторон договора, включая банковские реквизиты, контактную информацию и спецификацию товара с указанием типа батареи, изделия, источника света и количественными характеристиками для налобного фонаря Nitecore HC6. Фрагмент описывает характеристики фонаря Nitecore HC60, включая его вес, влагостойкость, время работы, дальность освещения, способ зарядки, количество режимов работы, материал корпуса, назначение и технические параметры.

Похожие закупки

• право заключения договора на поставку полюса элегазового выключателя 220 кВ в аварийный запас филиала ПАО "Россети" - МЭС Урала по титулу "Приобретение выключат
  9 247 600,00 ₽ заявки до 02.11.2026, Москва
• ОКПД2 27.33.1.Поставка электротехнического оборудования для нужд Саратовского филиала (Лот № 0032-РЕМ ДОХ-2027-ГРВКК-СарФ-Стор)
  9 992 510,17 ₽ заявки до 29.10.2026, Москва
• парогенератор заливного типа Bieffe Maxi Vapor BF004CE
  50 000,00 ₽ заявки до 22.10.2026, Москва
• Заключение рамочного договора на поставку трансиверов и AOC кабелей на 12 мес. для нужд ООО «Облачные технологии»
  278 017 645,30 ₽ заявки до 28.10.2026, Москва
• Поставка материалов для обслуживания структурированных кабельных систем
  465 906,27 ₽ заявки до 05.11.2026, Москва
• Оказание услуг по техническому обслуживанию систем аварийного электроснабжения на базе ДГУ и ИБП и элементов оборудования, электроустановок, совмещенных с ними,
  973 800,00 ₽ заявки до 29.10.2026, Москва
• Поставка автоматики управления канализационной насосной станцией
  2 226 622,00 ₽ заявки до 28.10.2026, Москва
• Приобретение оборудования бесперебойного электропитания и комплектующих
  685 233,12 ₽ заявки до 29.10.2026, Москва

Ещё: Все закупки заказчика, Энергетика и электрика, Энергетика и электрика — Москва, Все закупки: Москва