ТОВАРЫ ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ, ТЕХНИКА БЫТОВАЯ

223-ФЗТоварПромышленное оборудованиеМоскваПортал поставщиков

Что закупают

Описание

Согласно договору, государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы и поставщик обязуются выполнить поставку сантехнического троса и вантуза в соответствии с техническим заданием и спецификацией, при соблюдении требований законодательства РФ и Москвы. Согласно представленному фрагменту договора, Заказчик обязуется принять и оплатить товар, который должен быть новым и выпущен не ранее 2025 года, а поставка осуществляется силами и за счет Поставщика. Цена договора и порядок расчетов определяются в соответствии с указанными условиями, включая налоговые обязательства сторон. Согласно условиям договора, оплата производится в рублях РФ, цена договора фиксирована и включает все расходы Поставщика, а оплата осуществляется после фактической поставки товаров без авансового платежа, в безналичном порядке на основании электронного документа о приемке. Согласно условиям договора, приемка товаров должна быть осуществлена Заказчиком в течение 7 рабочих дней с даты подписания Документа о приемке, который подписывается УКЭП. Оплата производится на основании электронного Документа о приемке, содержащего сумму к оплате, размер неустойки и итоговую сумму. Заказчик может удержать неустойку за неисполнение обязательств Поставщиком. Обязательства Заказчика считаются исполненными с момента списания средств со счета Заказчика. Поставка товаров должна быть выполнена в течение 5 рабочих дней с даты заключения договора, с возможностью досрочной поставки по согласованию с Заказчиком. Согласно условиям договора, поставщик обязан обеспечить поставку товаров в соответствии с техническим заданием, качеством и характеристиками, указанными в нем, с возможностью поставки партиями по предварительной заявке. При улучшении качества и характеристик товара, изменения должны быть оформлены дополнительным соглашением. Поставщик несет ответственность за погрузочно-разгрузочные работы и упаковку товара в соответствии с ГОСТ или международными стандартами. Согласно условиям договора, поставщик обязан обеспечить соответствие упаковки товара его маркировке и обеспечить сохранность товара при транспортировке, а также произвести уборку упаковки в течение одного дня после поставки. В день поставки поставщик предоставляет заказчику отчетные документы, сертификаты и другие подтверждающие качество товара документы, после чего заказчик в течение пяти рабочих дней осуществляет приемку товаров. Поставщик обязан устранить выявленные недостатки в поставленных товарах и услугах в установленные сроки за свой счет, а Заказчик должен провести экспертизу для проверки соответствия товаров условиям договора и может использовать для этого собственные силы или привлекать экспертов. Заказчик обязан предоставлять разъяснения и информацию о недостатках через УАИС «Бюджетный учет», подписанную УКЭП. Согласно пунктам 4.13 и 4.14, после рассмотрения отчета об устранении недостатков, Заказчик принимает товары и подписывает УКЭП о приемке, либо запрашивает разъяснения или указывает на дефекты, после чего Поставщик обязан в установленные сроки предоставить разъяснения или устранить дефекты и направить исправленный комплект документации. Согласно представленному фрагменту, подписанный УКЭП электронный Документ о приемке служит основанием для оплаты поставленных товаров и регистрации исполнения Договора в Реестре Договоров ЕАИСТ. Заказчик имеет право требовать надлежащего исполнения обязательств, документов, подтверждающих исполнение, информации о ходе исполнения обязательств, а также осуществлять контроль за поставкой товаров и выбирать способ проведения экспертизы результатов Договора. СУММАРИЗАЦИЯ: В данном фрагменте изложены обязанности сторон договора при обнаружении несоответствий в поставках товаров, а также порядок уведомления и требования к документации. Поставщик обязуется своевременно поставлять товары, может привлекать субпоставщиков и заменять их при необходимости, а также предоставлять документы, подтверждающие происхождение товаров и информацию о ходе исполнения обязательств по запросу Заказчика. Поставщик обязан своевременно уведомлять о смене своего фактического местонахождения, соответствовать законодательным требованиям и соблюдать установленные запреты, а также гарантировать качество товаров в соответствии с договорными условиями и техническими требованиями. Согласно условиям договора, при обнаружении недостатков товара Заказчик может потребовать от Поставщика составления Акта о недостатках или проведения экспертизы с последующим возмещением расходов. Поставщик обязан заменить товар с недостатками и продлить гарантийный срок на замененный товар. Гарантийный срок на комплектующие изделия соответствует сроку на основное изделие. Согласно статье 7 договора, стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств в соответствии с законодательством РФ и положениями договора. В частности, Поставщик обязан обеспечить безопасность товара, соответствие санитарным нормам и стандартам, а также возместить вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу Заказчика в случае нарушения безопасности товара. Поставщик также обязан возместить убытки Заказчика в случае отзыва товара и несет ответственность за недостатки товара при Утверждены правила определения размера штрафа за ненадлежащее исполнение обязательств по договору, в соответствии с которыми за неисполнение или ненадлежащее исполнение со стороны поставщика предусмотрены штрафы в размере 10% или 5% от цены договора в зависимости от ее величины, а со стороны заказчика — фиксированные суммы в размере 1 000 или 5 000 рублей соответственно. Согласно пунктам 7.5-7.10 договора, установлены штрафы и пени за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств сторонами, а также ограничения на общую сумму начисленных штрафов. Согласно представленному фрагменту, в случае просрочки исполнения обязательств по договору вследствие обстоятельств непреодолимой силы или вины другой стороны, предусмотрены меры ответственности, включая возврат излишне уплаченных средств и уплату неустойки. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, в судебном порядке или односторонне при определенных условиях, таких как поставка товаров ненадлежащего качества или некомплектность. Согласно пунктам 8.1.1 и 8.1.2 Договора, основаниями для его расторжения являются неоднократное нарушение сроков и объемов поставки товаров, отказ от передачи товара, невыполнение обязанности по страхованию товара, несоответствие Поставщика требованиям Договора, выявленные нарушения условий Договора по результатам экспертизы, а также нарушение запретов, установленных законодательством. В случае одностороннего отказа от исполнения Договора по инициативе Поставщика, основаниями могут служить неоднократные нарушения Заказчиком сроков оплаты. Согласно представленному фрагменту, документ содержит условия для одностороннего расторжения договора, включая необоснованный отказ Заказчика от приемки или оплаты товаров, а также невыборку товаров Заказчиком. Также описан порядок расторжения договора по соглашению сторон и в одностороннем порядке. Согласно статье 9 Договора, стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, при условии своевременного уведомления другой стороны о возникновении таких обстоятельств. Согласно статье 10 договора, стороны обязуются урегулировать споры путем переговоров и составления дополнительных соглашений, а также должны направить письменную претензию с последующим ответом в течение 15 календарных дней для ее рассмотрения перед обращением в Арбитражный суд города Москвы. Согласно представленному фрагменту, стороны договора обязуются приложить к претензии необходимые документы, а в случае споров — разрешать их в Арбитражном суде Москвы. Договор вступает в силу с момента подписания и имеет срок исполнения в 17 рабочих дней. Изменения и дополнения к договору возможны по соглашению сторон и оформляются в виде дополнительных соглашений, которые становятся его неотъемлемой частью и подлежат регистрации. Согласно статье 12 договора, уведомления сторон осуществляются в письменной форме с использованием различных каналов связи, а в случае направления почтой — считаются полученными в день фактического получения. В пункте 12.2 указано, что стороны руководствуются действующим законодательством РФ в том, что не предусмотрено договором. Пункт 12.3 гласит, что полное выполнение обязательств поставщиком является основанием для регистрации исполнения договора в Реестре Договоров ЕАИСТ. В пункте 12.4 перечислены приложения к договору. Статья 13 касается особых условий электронного взаимодействия сторон. Поставщик и Заказчик осуществляют обмен электронными документами через АИС «Портал поставщиков», включая Документ о приемке, и используют усиленную квалифицированную электронную подпись для подписания документов. Стороны договора обязуются использовать усиленную квалифицированную электронную подпись для подписания электронных документов в АИС «Портал поставщиков», признавая их равную юридическую силу с бумажными документами, и согласовывают порядок электронного документооборота без необходимости дублирования бумажными носителями, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ. Данный фрагмент содержит контактные данные и реквизиты организации "Новая Опера", а также описание товара "сантехнический трос". ООО "Компания Ярстрой" предоставляет профессиональные сантехнические тросы с крючком-зацепом и стальным сердечником, диаметром 12 мм, в различных длиномерных вариантах, а также насосный вантуз Rothenberger ROPUMP SUPER, с указанием цен и количества единиц в заказе. Суммаризация: В представленном фрагменте содержится информация о трех позициях товаров, включая сантехнические тросы различных типов и производителей с указанием их характеристик и цен.

Похожие закупки

• Ремонт вентиляции Нижняя Масловка
  — заявки до 28.10.2026, Москва
• Комплект (приемник+передатчик) TA-VKM/3+RA-VKM/3 (ver 2) OSNOVO
  18 000,00 ₽ заявки до 22.10.2026, Москва
• Поставка насосов
  280 200,00 ₽ заявки до 26.10.2026, Москва
• Поставка расходных материалов для лабораторного оборудования Кемеровского территориального отделения ФГБУ «ВНИИЗЖ»
  2 545 768,00 ₽ заявки до 29.10.2026, Москва
• Поставка экранов для проекторов
  210 000,00 ₽ заявки до 27.10.2026, Москва
• Поставка, монтаж кондиционеров и ввод в эксплуатацию в помещениях секторов "А" и "С" на объекте Дворец Тенниса "Лужники" расположенный по адресу: г. Москва, у
  7 518 961,00 ₽ заявки до 22.10.2026, Москва
• 226749 Автоматические приборы и части к ним для Печорской ГРЭС
  4 947 121,03 ₽ заявки до 29.10.2026, Москва
• Поставка осциллографа
  58 270,00 ₽ заявки до 29.10.2026, Москва

Ещё: Все закупки заказчика, Промышленное оборудование, Промышленное оборудование — Москва, Все закупки: Москва