44-ФЗТоварЛес и деревообработкаМоскваПортал поставщиков
| Реестровый номер | 10324605 |
|---|---|
| Заказчик | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА КОММУНАРКА" |
| Начальная цена | 152 000,00 ₽ |
| Регион | Москва |
| Закон | 44-ФЗ |
| Опубликовано | 21.10.2026 |
| Приём заявок до | 22.10.2026 |
| Площадка | Портал поставщиков |
| Позиция | Количество | Цена за единицу | ОКПД2 |
|---|---|---|---|
| Щепа декоративная | 100.0 упак | 380,00 ₽ | Щепа или стружка древесные |
| Щепа желтая | 100.0 упак | 380,00 ₽ | Щепа или стружка древесные |
| Щепа декоративная | 100.0 упак | 380,00 ₽ | Щепа или стружка древесные |
| Декоративная щепа | 100.0 упак | 380,00 ₽ | Щепа или стружка древесные |
Согласно гражданско-правовому договору бюджетного учреждения, государственное бюджетное учреждение города Москвы и поставщик обязуются выполнить поставку декоративной щепы в соответствии с техническим заданием и спецификацией, при соблюдении требований законодательства РФ и Москвы. Согласно условиям контракта, поставщик обязуется предоставить заказчику новый товар, выпущенный не ранее 2026 года, с осуществлением доставки и сопутствующих услуг. Цена контракта составляет определенную сумму, НДС не облагается, и порядок расчетов предусматривает уменьшение суммы на налоги и сборы в соответствии с законодательством РФ. Согласно условиям контракта, оплата производится в рублях РФ, цена контракта является твердой и не подлежит изменению в процессе исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. Оплата осуществляется после фактической поставки товаров без авансового платежа, в безналичном порядке на расчетный счет поставщика на основании документа о приемке, оформленного с использованием усиленных квалифицированных электронных подписей через автоматизированную информационную систему. Согласно условиям контракта, оплата поставщику производится в течение 7 рабочих дней после подписания заказчиком документа о приемке, с использованием электронного документа, содержащего информацию о сумме оплаты, неустойке, ее расчете и итоговой сумме платежа. Заказчик может удерживать неустойку за неисполнение обязательств поставщиком, а его обязательства по оплате считаются исполненными с момента списания средств со счета. Поставка товара должна быть осуществлена в течение 3 календарных дней с даты заключения контракта, с возможностью досрочной поставки по согласованию с заказчиком. Согласно условиям договора, поставщик обязан обеспечить точное соблюдение времени, места и даты поставки, а также соответствие товаров качеству и характеристикам, указанным в техническом задании. При улучшении качества товаров, изменения должны быть оформлены дополнительным соглашением и внесены в реестр контрактов. Поставщик несет ответственность за погрузочно-разгрузочные работы и упаковку товаров в соответствии с ГОСТ или международными стандартами. Согласно условиям договора, упаковка товара должна соответствовать его маркировке и обеспечивать сохранность при транспортировке, а также быть убрана силами Поставщика в течение одного дня после поставки. Поставщик обязан предоставить Заказчику отчетные документы и сертификаты качества в электронном виде с ЭЦП в срок до окончания поставки, после чего Заказчик имеет 20 рабочих дней на рассмотрение и приемку товаров. Согласно условиям договора, Заказчик обязан провести экспертизу поставленных товаров на соответствие условиям контракта и в случае обнаружения недостатков уведомить об этом Поставщика с указанием срока их устранения. Поставщик обязуется устранить выявленные недостатки за свой счет. Согласно пунктам 4.13 и 4.14, Заказчик может принять товары после устранения недостатков или подписать УКЭП электронный документ о приемке, а Поставщик обязан предоставить разъяснения или устранить дефекты в установленные сроки при получении соответствующих запросов от Заказчика через АИС «Портал поставщиков». Согласно представленному фрагменту, Заказчик имеет право требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств по Контракту, представления необходимых документов, информации о ходе исполнения обязательств, а также может осуществлять контроль за поставкой товаров и выбирать способ проведения экспертизы результатов, предусмотренных Контрактом. Согласно условиям контракта, заказчик и поставщик обязаны выполнять ряд обязательств, включая информирование друг друга о недостатках товаров и своевременное принятие и оплату поставок, а также соблюдение процедур контроля за использованием бюджетных средств. Поставщик обязуется поставлять товары в соответствии с условиями контракта, может привлекать субпоставщиков и заменять их при необходимости, а также предоставлять документы, подтверждающие происхождение товаров. Поставщик обязан представлять Заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения, соблюдать законодательство и условия контракта, соответствовать требованиям к участникам закупки и запретам, а также гарантировать качество товара и обеспечивать его замену при обнаружении недостатков. Поставщик обязуется обеспечить соответствие товара требованиям качества и безопасности, а также гарантирует возмещение вреда и убытков, возникших в результате недостатков товара, и предоставление полной и достоверной информации о товаре. Согласно статье 7 Контракта, стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 №1042. Размер штрафа определяется в процентах от цены контракта и может варьироваться в зависимости от характера нарушения. В представленном фрагменте описываются условия ответственности сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по контракту, а также порядок начисления пени за просрочку исполнения обязательств. Согласно пунктам 7.8-7.13, установлены пределы начисления штрафов за нарушение обязательств сторонами, а также условия освобождения от уплаты неустойки и порядок возврата излишне уплаченных средств. В статье 8 описаны условия расторжения контракта, включая соглашение сторон, судебный порядок и одностороннее расторжение при определенных обстоятельствах. Согласно условиям контракта, Заказчик вправе отказаться от его исполнения в случае поставки товаров ненадлежащего качества, некомплектности товаров, неоднократного нарушения сроков и объемов поставки, отказа Поставщика от передачи товаров Согласно представленному фрагменту, документ содержит положения о расторжении контракта по инициативе поставщика в случае неоднократных нарушений сроков оплаты или необоснованных отказов от приемки товаров со стороны заказчика, а также другие основания, такие как непредставление отгрузочной разнарядки или невзымание товаров в установленные сроки. Расторжение контракта по соглашению сторон регулируется гражданским законодательством РФ. Согласно представленному фрагменту, в случае одностороннего расторжения контракта необходимо соблюдение определенных требований законодательства, а также предусмотрена возможность освобождения сторон от ответственности за неисполнение обязательств в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы. Согласно условиям контракта, сторона, столкнувшаяся с обстоятельствами непреодолимой силы, обязана уведомить другую сторону в письменной форме в течение 5 календарных дней и продлевается срок исполнения обязательств на время действия таких обстоятельств. В случае споров стороны должны сначала попытаться их урегулировать путем переговоров и претензионного порядка, а только затем обращаться в Арбитражный суд города Москвы. Согласно представленному фрагменту, в случае Согласно статьям 11.4 и 12 Контракта, стороны могут вносить изменения и дополнения путем подписания дополнительных соглашений, которые становятся неотъемлемой частью контракта и подлежат регистрации. Уведомления сторон должны направляться в письменной или электронной форме, а в случае неясности в контракте стороны руководствуются действующим законодательством РФ. Согласно условиям контракта, сведения о его исполнении подлежат регистрации в Реестре Контрактов ЕАИСТ, а также предусмотрены приложения и особые условия электронного взаимодействия сторон, включая использование АИС «Портал поставщиков» для обмена документами и информацией. Стороны договора обязуются назначить уполномоченных лиц для организации электронного документооборота в АИС «Портал поставщиков», обеспечивают получение усиленной квалифицированной электронной подписи и признают юридическую силу электронных документов, исключая необходимость их дублирования на бумажных носителях, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ. Согласно статье 14, указаны юридический и фактический адреса, реквизиты и контактная информация Заказчика, а также СУММАРИЗАЦИЯ: В документе описывается заказ декоративной щепы из дерева с указанием характеристик, веса, объема, упаковки и гарантийного срока, а также цены и условий поставки. ИП Власенко В.Н. и ООО 'РУСЦВЕТ' заключили сделку на поставку товара, включающего упаковки красного и желтого цвета щепы объемом 60 кубических дециметров каждая, с гарантийным сроком 12 месяцев и стоимостью 38000.00 рублей за упаковку.
Рассчитать маржу по этой закупкеЕщё: Все закупки заказчика, Лес и деревообработка, Лес и деревообработка — Москва, Все закупки: Москва