ТОВАРЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ, СРЕДСТВА СВЯЗИ, ОРГТЕХНИКА, ЭЛЕКТРОНИКА (ВКЛЮЧАЯ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ)

44-ФЗТоварИТ и связьМоскваПортал поставщиков

Что закупают

Описание

Согласно гражданско-правовому договору, бюджетное учреждение "Дворец творчества детей и молодежи «Неоткрытые острова»" обязуется приобрести информационно-технологические товары для нужд учреждения в соответствии с требованиями законодательства РФ и Москвы. Заказчик обязуется принять и оплатить товар, соответствующий Техническому заданию и Спецификации, при условии его поставки Поставщиком в соответствии с установленными требованиями и условиями Контракта. Согласно условиям контракта, оплата производится в рублях РФ, цена контракта является твердой и не подлежит изменению в процессе исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. Оплата осуществляется после фактической поставки товаров без авансового платежа, в безналичном порядке на расчетный счет поставщика. Согласно условиям контракта, оплата поставщику производится на основании электронного Документа о приемке, подписанного УКЭП, с указанием суммы к оплате, размера неустойки и итоговой суммы платежа. Заказчик может удержать неустойку за неисполнение обязательств поставщиком, а обязательства по оплате считаются исполненными с момента списания средств с лицевого счета заказчика. Поставка товара должна быть осуществлена в течение 25 рабочих дней с даты заключения контракта. Поставщик обязан согласовать с Заказчиком условия поставки товаров, включая время, место и дату, а также может осуществлять поставку партиями по предварительной заявке. Товары должны соответствовать требованиям Технического задания, при улучшении качества и характеристик требуется оформление дополнительного соглашения. Поставщик несет расходы на транспортировку и погрузочно-разгрузочные работы. Согласно условиям договора, упаковка и маркировка товара должны соответствовать установленным стандартам, маркировка должна содержать определенные реквизиты, упаковка обеспечивать сохранность товара при транспортировке, а после поставки упаковка подлежит уборке силами Поставщика. Поставщик обязан предоставить Заказчику отчетные документы и сертификаты качества в электронном виде с электронной подписью, а Заказчик в течение 10 рабочих дней должен рассмотреть и принять товар. Заказчик обязан провести экспертизу поставленных товаров на соответствие условиям контракта и в случае обнаружения недостатков уведомить об этом Поставщика, который обязан устранить их за свой счет. Согласно условиям договора, информация о выявленных недостатках и сроках их устранения передается Заказчиком через УАИС «Бюджетный учет», а в случае запроса разъяснений или отказа в приемке товаров, Поставщик обязан предоставить необходимые пояснения или устранить дефекты в установленные сроки. Согласно представленному фрагменту, Заказчик имеет право требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств по Контракту, представления необходимых документов, запроса информации о ходе исполнения обязательств и осуществления контроля за поставкой товаров. Согласно представленному фрагменту, стороны контракта обязаны выполнять определенные действия при выявлении недостатков в поставляемых товарах и должны обмениваться информацией через УАИС «Бюджетный учет». Поставщик обязан обеспечить поставку товаров, соответствующих качеству и другим характеристикам, а также имеет право привлекать субпоставщиков и заменять их в случае необходимости, при этом не изменяя стоимость и количество товаров по контракту. Поставщик обязуется предоставлять Заказчику информацию о ходе исполнения обязательств, уведомлять о смене фактического местонахождения, соответствовать законодательным требованиям и соблюдать установленные запреты. Также Поставщик гарантирует качество товара в соответствии с требованиями Контракта и Технического задания, указывая гарантийный срок в последнем. В случае обнаружения недостатков в товарах в период гарантийного срока, Поставщик обязан устранить их за свой счет, продлевая гарантию на время устранения недостатков. При отказе Поставщика от признания недостатков, Заказчик вправе провести экспертизу и возместить расходы в соответствии с законодательством. Поставщик также обязан заменить товар при обнаружении недостатков и установить аналогичный гарантийный срок на заменяемый товар. Поставщик обязуется гарантировать качество и безопасность товара, а также возмещать убытки и вред, причиненные в результате его недостатков, в соответствии с законодательством РФ и условиями контракта. Согласно Контракту, Заказчик и Поставщик несут ответственность за ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 №1042, с установлением размера штрафа в процентах от цены контракта в зависимости от его стоимости и характера нарушения. В соответствии с контрактом, за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств предусмотрены штрафы в размере 1 000 или 5 000 рублей в зависимости от цены контракта, а также пеня за просрочку исполнения обязательств, исчисляемая от цены контракта с учетом ключевой ставки Центрального банка РФ. Общая сумма штрафов не может превышать цену контракта. Согласно условиям контракта, исполнение обязательств сторонами не должно превышать установленную цену, а также предусмотрена ответственность за просрочку исполнения обязательств и неполную поставку товаров, при этом допускается одностороннее расторжение контракта в определенных случаях. Согласно пунктам 8.1.1.3-8.1.1.8, Контракт может быть расторгнут в случае неоднократного нарушения сроков и объемов поставки товаров, отказа поставщика передать товар, невыполнения обязанности по страхованию товара, несоответствия поставщика требованиям технического задания и другим условиям контракта, подтвержденных экспертизой, а также нарушения запретов, установленных законодательством. Контракт может быть расторгнут Поставщиком в случае неоднократных нарушений сроков оплаты или необоснованных отказов от приемки товаров со стороны Заказчика, а также в случае других предусмотренных условий. Расторжение по соглашению сторон регулируется гражданским законодательством РФ, а ответ на предложение о расторжении должен быть дан в течение пяти календарных дней. Согласно представленному фрагменту, стороны контракта освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, при условии соблюдения установленного законодательством порядка и уведомления другой стороны в течение пяти календарных дней с момента их возникновения. Согласно пунктам 9.3 и статье 10 Контракта, стороны обязаны уведомлять друг друга о возникновении обстоятельств непреодолимой силы, что влечет продление сроков исполнения обязательств, а также предусмотрен порядок урегулирования споров через переговоры и претензионный порядок с возможностью обращения в Арбитражный суд города Москвы. В представленном фрагменте описываются требования к содержанию претензии, включая указание адресата, денежной оценки требований и приложения документов, а также порядок разрешения споров и условия вступления в силу и исполнения контракта, включая сроки и порядок приемки товаров. Дополнительные соглашения к Контракту являются его неотъемлемой частью и подлежат регистрации в Реестре Контрактов ЕАИСТ, а уведомления Сторон должны направляться в письменной или электронной форме с соблюдением установленных правил. Согласно статье 13 Контракта, стороны обязуются использовать электронное взаимодействие через АИС «Портал поставщиков» для обмена документами и информацией, а Поставщик должен обеспечить наличие стандартной товарной единицы в системе и назначить ответственных за электронный документооборот. Стороны договора обязуются использовать усиленную квалифицированную электронную подпись для подписания электронных документов в АИС «Портал поставщиков», признавая их равную юридическую силу с бумажными документами. Организация дополнительного образования города Москвы «Дворец творчества детей и молодежи «Неоткрытые острова» имеет юридический и фактический адрес в Москве, указанные контактные данные и реквизиты, включая ИНН и КПП. Суммаризация: Описаны характеристики и комплектация шредера Office Kit S500 5-го уровня секретности, включая габариты, вес, мощность, скорость уничтожения материалов и дополнительные функции. СУММАРИЗАЦИЯ: В представленном фрагменте содержится информация о различных товарах и их характеристиках, включая бумагу, брошюровщик и аудиооборудование, с указанием веса, габаритов, комплектации и других параметров. СУММАРИЗАЦИЯ: Заказчик Я.А. Семенова оформил заказ на ламинатор BRAUBERG NANO PLUS формата A3 с максимальной толщиной пленки 150 мкм и скоростью ламинирования 25 см/мин, а также на акустическую систему JBL PartyBox Stage 320 с беспроводным подключением Bluetooth 5.4 и весом 16.54 кг. Суммаризация: Указаны технические характеристики аудиосистемы JBL PartyBox Stage 320, включая максимальную мощность в 240 Ватт и минимальную воспроизводимую частоту в 40 Герц.

Похожие закупки

• Оказание услуг по предоставлению и продлению прав на использование нормативных баз и программного комплекса ПГ Гранд-смета для нужд АО "Электросеть" (4641468)
  280 000,00 ₽ заявки до 28.10.2026, Москва
• Коммутатор управляемый Ericsson-LG iPECS ES-3026.STGDLN
  39 990,00 ₽ заявки до 21.10.2026, Москва
• Поставка СРК и S3 согласно спецификации
  — заявки до 23.10.2026, Москва
• ТОВАРЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ, СРЕДСТВА СВЯЗИ, ОРГТЕХНИКА, ЭЛЕКТРОНИКА (ВКЛЮЧАЯ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ)
  404 380,00 ₽ заявки до 22.10.2026, Москва
• Передача неисключительных прав на использование программ для электронных вычислительных машин Dallas Lock
  213 800,00 ₽ заявки до 28.10.2026, Москва
• Запрос котировок в электронной форме на поставку точек доступа Wi-Fi Ruckus R750 для нужд ООО «Звук» (№ ДЭ-50)
  2 591 443,92 ₽ заявки до 29.10.2026, Москва
• Оказание услуг по обработке информации по технологическим нарядам в информационной системе BAAN
  — заявки до 27.10.2026, Москва
• Поставка БВК (бортовой вычислительный комплекс) (комплектующее оборудование (материалы для проведения испытаний) для космического аппарата) для НИИЯФ МГУ имени
  750 300,00 ₽ заявки до 27.10.2026, Москва

Ещё: Все закупки заказчика, ИТ и связь, ИТ и связь — Москва, Все закупки: Москва