ПАКЕТЫ ДЛЯ СБОРА, ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ МЕДИЦИНСКИХ ОТХОДОВ

44-ФЗТоварКлининг, отходы, экологияМоскваПортал поставщиков

Что закупают

Описание

Согласно договору, государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы заключило соглашение с поставщиком на поставку пакетов для медицинских отходов для нужд медицинского центра. Заказчик обязуется принять и оплатить товар, соответствующий Техническому заданию и Спецификации, а Поставщик обязуется поставить новый товар с годом выпуска не ранее 2025 года и оказать сопутствующие услуги в соответствии с требованиями Технического задания. Цена контракта составляет определенную сумму, включая НДС или без него, в зависимости от условий. Условия оплаты по контракту предусматривают его оплату в рублях РФ после фактической поставки товаров без авансового платежа, с учетом всех сопутствующих расходов Поставщика, при этом цена контракта является твердой и не подлежит изменению в процессе исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. Согласно условиям контракта, оплата поставщику производится на основании электронного Документа о приемке, подписанного УКЭП, с указанием суммы к оплате, размера неустойки и итоговой суммы платежа. Заказчик может удержать неустойку за неисполнение обязательств поставщиком, а обязательства по оплате считаются исполненными с момента списания средств с лицевого счета заказчика. Поставка товара должна быть осуществлена в соответствии с контрактом и техническим заданием в установленные сроки. Согласно статье 4 контракта, поставщик обязан согласовать с заказчиком время и место поставки, а также может осуществлять поставку партиями по предварительной заявке. Товары должны соответствовать качеству и характеристикам, указанным в техническом задании, и допускается их улучшенная поставка по дополнительному соглашению. Поставщик обеспечивает транспортировку товаров и погрузочно-разгрузочные работы за свой счет. Согласно условиям договора, упаковка и маркировка товара должны соответствовать установленным стандартам, а также предусмотрен порядок уборки упаковки и представления отчетных документов. Заказчик обязан провести экспертизу поставленных товаров на соответствие условиям контракта и в случае обнаружения недостатков уведомить об этом Поставщика, который должен устранить их за свой счет в установленный срок. Согласно условиям договора, информация о недостатках товаров и услуг и сроках их устранения передается Заказчиком через УАИС «Бюджетный учет», а при необходимости предоставления разъяснений или в случае отказа от принятия товаров, Поставщик обязан ответить в установленные сроки. Согласно представленному фрагменту, Заказчик имеет право требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств по Контракту, представления необходимых документов, информации о ходе исполнения обязательств и осуществления контроля за поставкой товаров. Согласно условиям контракта, заказчик и поставщик обязаны выполнять ряд обязательств, включая информирование друг друга о недостатках товаров и своевременное принятие и оплату поставок, а также предоставление разъяснений при выявлении несоответствий. Поставщик обязан поставлять товары в соответствии с условиями контракта, может привлекать субпоставщиков без изменения стоимости и количества товаров, имеет право на замену субпоставщика в случае его ненадлежащего исполнения обязательств и обязан предоставлять документы, подтверждающие происхождение товаров. Поставщик обязуется предоставлять информацию о ходе исполнения обязательств, уведомлять о смене фактического местонахождения и соответствовать требованиям законодательства и условиям контракта. Также Поставщик гарантирует качество товара в соответствии с требованиями контракта и технического задания. Согласно пунктам 6.3-6.5 Контракта, в случае обнаружения недостатков в поставленных товарах в период гарантийного срока, Поставщик обязан устранить их за свой счет, а при отказе от составления акта о недостатках Заказчик вправе провести экспертизу и возместить расходы в соответствии с законодательством. Поставщик также обязан заменить товар при обнаружении недостатков и устанавливает гарантийный срок на заменяемый товар равным гарантийному сроку на основное изделие. Поставщик обязуется обеспечивать безопасность товара и возмещать вред, а также убытки, связанные с отзывом товара, в соответствии с законодательством РФ. Согласно условиям контракта, стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 №1042. Размер штрафа для поставщика составляет 10% от цены контракта, если она не превышает 3 млн рублей, или 5% — если превышает. В соответствии с условиями контракта, за просрочку исполнения обязательств предусмотрены штрафы в размере 1 000 или 5 000 рублей в зависимости от цены контракта, а также пеня за каждый день просрочки, исчисляемая от цены контракта с учетом фактически исполненных обязательств. Общая сумма штрафов не должна превышать цену контракта. Согласно условиям Контракта, сумма штрафов за ненадлежащее исполнение обязательств Заказчиком не может превышать цену контракта, а также предусмотрены условия освобождения от неустойки в случае обстоятельств непреодолимой силы или вины другой стороны. Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон, в судебном порядке или односторонне при определенных условиях. Согласно пунктам 8.1.1.2-8.1.1.8, поставщик может быть признан нарушившим условия контракта в случае некомплектной поставки товаров, неоднократного нарушения сроков и объемов поставок, отказа от передачи товаров, невыполнения обязанности по страхованию товаров, несоответствия требованиям технического задания и другим условиям контракта, подтвержденных экспертизой, а также нарушения запретов, установленных законодательством. Контракт может быть расторгнут по инициативе Поставщика в случае неоднократных нарушений Заказчиком условий контракта, а также по соглашению сторон с соблюдением установленного законодательством порядка. Согласно представленному фрагменту, стороны контракта могут расторгнуть его в одностороннем порядке с соблюдением определенных условий и процедур, а также освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, при условии их подтверждения в установленном порядке и непосредственного влияния на исполнение обязательств. Согласно представленному фрагменту, в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, стороны обязаны уведомить друг друга и продлить сроки исполнения обязательств на время действия таких обстоятельств. В случае споров, стороны должны сначала попытаться их урегулировать через переговоры и претензионный порядок, а затем обратиться в Арбитражный суд города Москвы. В представленном фрагменте описываются требования к оформлению претензии, включая указание на адресата, сумму требований и приложение документов, а также порядок разрешения споров и условия вступления контракта в силу и его изменения. Согласно статье 12 Контракта, дополнительные соглашения к нему являются его неотъемлемой частью и подлежат регистрации в Реестре Контрактов ЕАИСТ. Уведомления Сторон должны направляться в письменной или электронной форме, а в случае использования почты — считаются полученными в день фактического получения. Стороны руководствуются действующим законодательством РФ в том, что не предусмотрено Контрактом. Исполнение обязательств Поставщиком является основанием для регистрации исполнения Контракта в ЕАИСТ. СУММАРИЗАЦИЯ: В документе указаны приложения к контракту, условия для проведения проверок и особые условия электронного взаимодействия сторон, включая использование АИС «Портал поставщиков» для обмена документами и информацией. Стороны договора обязуются назначить уполномоченных лиц для организации электронного документооборота, обеспечить получение усиленной квалифицированной электронной подписи и регистрацию в АИС «Портал поставщиков», признавая равную юридическую силу электронных документов с бумажными и исключая необходимость их дублирования, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. Статья 14 Контракта определяет юридический и фактический адреса, реквизиты и контактную информацию Сторон, а также банковские реквизиты Заказчика. СУММАРИЗАЦИЯ: ООО "МедПак" предлагает одноразовые полиэтиленовые пакеты "МедПак" ПО-02 для сбора, хранения и удаления медицинских отходов класса Б, размером 400x550 мм, толщиной 15 мкм, с маркировкой и информационным окном для заполнения. Согласно приложению № 4 к контракту, заказчик и поставщик согласовали спецификацию товаров, включая пакеты для медицинских отходов класса Б, с указанием характеристик, производителя, модели, количества, единицы измерения, цены за единицу и общей суммы с учетом НДС.

Похожие закупки

• Оказание услуг по уборке внутренних помещений (01.11.2026-30.06.2027)
  3 774 478,95 ₽ заявки до 27.10.2026, Москва
• оказание услуг по механизированной уборке снега
  — заявки до 29.10.2026, Москва
• ИНВЕНТАРЬ УБОРОЧНЫЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ САДОВЫЙ
  209 719,53 ₽ заявки до 21.10.2026, Москва
• Оказание услуг по эксплуатационному обслуживанию зданий, помещений, инженерно-технических систем, оборудования объектов УФНС России по г. Москве, ИФНС России п
  306 689 260,92 ₽ заявки до 06.11.2026, Москва
• Оказание услуг по вывозу снега при уборке территории для нужд ГБПОУ "1-й МОК"
  4 021 100,00 ₽ заявки до 28.10.2026, Москва
• Аукцион в электронной форме на право заключения контракта на поставку контейнеров для ГБУЗ "ГП №214 ДЗМ"
  182 634,89 ₽ заявки до 28.10.2026, Москва
• Оказание услуг по очистке кровель многоквартирных домов от снега и наледи в районе Левобережный
  2 999 999,00 ₽ заявки до 30.10.2026, Москва
• Оказание услуг по мойке и химчистке автотранспортных средств
  4 000 000,00 ₽ заявки до 28.10.2026, Москва

Ещё: Все закупки заказчика, Клининг, отходы, экология, Клининг, отходы, экология — Москва, Все закупки: Москва