223-ФЗРаботаСтроительство и ремонтНовгородская областьПортал поставщиков
| Реестровый номер | 10323476 |
|---|---|
| Заказчик | ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБЛАСТНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ" |
| Начальная цена | 315 590,00 ₽ |
| Регион | Новгородская область |
| Закон | 223-ФЗ |
| Опубликовано | 20.10.2026 |
| Приём заявок до | 21.10.2026 |
| Площадка | Портал поставщиков |
| Позиция | Количество | Цена за единицу | ОКПД2 |
|---|---|---|---|
| Выполнение работ по косметическому ремонту внутренних помещений санузла в офисе МФЦ Хвойнинского муниципального округа | 1.0 усл. ед | 315 590,00 ₽ | Работы завершающие и отделочные в зданиях и сооружениях, прочие, не включенные в другие группировки |
ДОГОВОР ПОДРЯДА №________ Предмет контракта: работы по косметическому ремонту внутренних помещений санузла в офисе МФЦ Хвойнинского муниципального округа. Цена контракта: ... руб. НДС включен в стоимость: да Ставка НДС: ... % (информация Цена единицы товара/работ/услуг: ... руб. (информация Максимальное значение цены товара/работ/услуг: ... руб. (информация Способ оплаты: безналичный расчет Валюта оплаты: ... (информация Размер авансового платежа от цены контракта: ... % (информация Срок оплаты авансового платежа: ... рабочих дней с даты ... (информация Срок оплаты 1 этапа: 7 рабочих дней с даты подписания актов выполненных работ Срок оплаты последующих этапов: ... рабочих дней с даты ... (информация Срок оплаты товара/работ/услуг: ... рабочих дней с даты ... (информация Право на экспертизу: ... (информация о праве на экспертизу Цена Договора включает стоимость работ, материалов, оборудования, расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей. Ставка НДС и другие детали Период оказания услуг с даты подписания договора по дату через 30 рабочих дней Возможность досрочного оказания услуги: нет Допускается поставка товара с улучшенными характеристиками: нет Срок рассмотрения документов и осуществление приемки: информация Срок ответа подрядчика на запрос от заказчика: нет данных Заказчик сообщает о недостатках в ходе поставки: нет данных Возможность привлечение субпоставщиков: нет Наличие у поставщика декларации о происхождении товара: нет данных (статья не содержит информации о субпоставщиках и декларации о происхождении товара) Замена некачественного товара в течение не предусмотрена (п. 6.3 и 6.6 указывают на устранение недостатков, но не замену товара) Гарантия качества: да Гарантийный срок исчисляется с даты утверждения Акта приемки работ и составляет 24 месяца для работ и материалов без гарантийных талонов. Срок уведомления о невозможности исполнения обязательств: в течение 5 дней Продолжительность действия обстоятельств для расторжения договора: более 2 месяцев Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств, если это следствие обстоятельств непреодолимой силы, изменения законодательства или других чрезвычайных обстоятельств, возникших после заключения договора и влияющих на его исполнение. Срок исполнения обязательств продлевается на время действия этих обстоятельств. Ответственность сторон за неисполнение обязательств: да Ответственность за соответствие материалов и оборудования стандартам: на стороне предоставляющей их Ответственность за сохранность имущества Заказчика: на стороне Подрядчика Ответственность за отступления от Договора и недостатки работы: на стороне Подрядчика Ответственность за ущерб третьим лицам: на стороне Подрядчика, если не докажет вину Заказчика Риск гибели или повреждения результата работы до приемки: на стороне Подрядчика Возмещение убытков не освобождает от исполнения обязательств в натуре Уплата неустойки за просрочку исполнения обязательств Подрядчиком: да, 0,1% от Цены Договора за каждый день просрочки Освобождение от неустойки: в случае непреодолимой силы или вины Заказчика Обеспечение урегулирования споров: да - Внесудебное урегулирование между сторонами. - Разрешение споров через Арбитражный суд Новгородской области в случае неудачи внесудебного урегулирования. Вступление в силу: с момента заключения Продление сроков выполнения обязательств: нет Возможность освобождения от ответственности: не применимо Срок уведомления об обстоятельствах непреодолимой силы: не применимо Расторжение договора: да - По письменному соглашению сторон - По решению суда - В одностороннем порядке по законодательству РФ - Конфиденциальность информации: Стороны обязуются не разглашать сведения, связанные с взаимоотношениями в рамках договора. - Изменения и дополнения к договору: Оформляются дополнительным соглашением в письменной форме. - Перемена подрядчика: Не допускается, за исключением случаев правопреемства. - Уведомления: Должны быть направлены в письменной форме и вступают в силу с момента получения. - Представление информации: Подрядчик обязан предоставлять информацию о ходе работ по запросу Заказчика. - Применение законодательства: В случае - Количество экземпляров договора: 2 экземпляра, имеющие равную юридическую силу.
Рассчитать маржу по этой закупкеЕщё: Все закупки заказчика, Строительство и ремонт, Строительство и ремонт — Новгородская область, Все закупки: Новгородская область