ОДЕЖДА СПЕЦИАЛЬНАЯ

44-ФЗТоварОдежда, СИЗ, текстильМоскваПортал поставщиков

Что закупают

Описание

Согласно гражданско-правовому договору, бюджетное учреждение "Столица" и поставщик обязуются к поставке расходных материалов для столярного и мебельного производства и операторов деревообрабатывающего оборудования на нужды учреждения в 2026 году, с соблюдением требований законодательства РФ и Москвы. Согласно представленному фрагменту, стороны заключают контракт на поставку расходных материалов для мастеров столярного и мебельного производства и операторов станочного оборудования ГБПОУ ОКГ «Столица» в 2026 году. Установлены условия поставки, требования к товару, порядок его приемки и расчетов. Согласно условиям контракта, цена договора уменьшается на сумму налогов и сборов, подлежащих уплате в бюджет, и является твердой на весь срок его действия. Оплата производится в рублях РФ после фактической поставки товаров без авансового платежа. Согласно условиям контракта, оплата поставщику производится в течение 7 рабочих дней после подписания заказчиком электронного документа о приемке, сформированного через автоматизированную систему "Портал поставщиков", с использованием усиленных квалифицированных электронных подписей. Оплата осуществляется на основании электронного документа о приемке, содержащего сумму к оплате, размер неустойки и итоговую сумму платежа. Заказчик может удерживать неустойку за неисполнение обязательств поставщиком. Обязательства заказчика считаются исполненными с момента списания средств с его счета. Согласно условиям контракта, поставка товара осуществляется в соответствии с установленными сроками и условиями, зафиксированными в контракте и техническом задании. Поставщик может досрочно выполнить обязательства по согласованию с заказчиком и обязан согласовать время и место поставки, а также обеспечить соответствие товаров качеству и характеристикам, указанным в техническом задании. Поставщик обязуется осуществлять доставку товаров собственными силами или с привлечением третьих лиц, выполнять погрузочно-разгрузочные работы и обеспечивать соответствие упаковки и маркировки товара установленным стандартам. Заказчик обязан в течение 10 рабочих дней рассмотреть результаты поставки товаров и услуг, провести их приемку и направить Поставщику электронный документ о приемке или информацию о выявленных недостатках и сроках их устранения. В случае отказа от принятия товаров, Заказчик должен указать причины и отклонить электронный документ о приемке. Поставщик обязан устранить выявленные недостатки в установленный срок за свой счет. Заказчик также обязан провести экспертизу поставленных товаров для проверки их соответствия условиям контракта. СУММАРИЗАЦИЯ: Заказчик обязан предоставлять разъяснения относительно выявленных недостатков товаров и услуг, а также информацию о мотивированном отказе от их принятия, после чего может принять товары и услуги после устранения недостатков или подписать электронный документ о приемке. Поставщик обязан реагировать на запросы Заказчика в течение трех рабочих дней. Согласно представленному фрагменту, Заказчик имеет право требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств по Контракту, представления необходимых документов и информации о ходе исполнения обязательств, а также подписанный УКЭП электронный Документ о приемке служит основанием для оплаты поставленных товаров и регистрации исполнения Контракта в ЕАИСТ. Заказчик обязан своевременно сообщать о выявленных недостатках товаров и принять их в соответствии с условиями контракта, а также своевременно оплатить полученные товары. Поставщик имеет право требовать подписания электронного документа о приемке товаров, своевременной оплаты, привлекать субпоставщиков и заменять их в случае необходимости, а также запрашивать у Заказчика разъяснения по вопросам поставки. Поставщик обязан своевременно и качественно поставлять товары. По условиям контракта, исполнитель обязан предоставить декларацию о стране происхождения товара, документы, подтверждающие его российское происхождение, информацию о ходе исполнения обязательств и уведомить заказчика об изменении своего фактического местонахождения в установленные сроки. Поставщик обязуется обеспечить качество товаров в соответствии с требованиями контракта и гарантийный срок, а также устранять выявленные недостатки за свой счет в установленные сроки, продлевая гарантию на период устранения дефектов. В случае отказа Поставщика от признания недостатков, Заказчик вправе провести экспертизу и возместить расходы в соответствии с законодательством. Поставщик обязуется обеспечить соответствие товара требованиям качества и безопасности, а также гарантирует возмещение вреда и убытков, возникших в результате недостатков товара, и предоставление полной и достоверной информации о товаре. Согласно статье 7 Контракта, стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 №1042. Размер штрафа за неисполнение обязательств, за исключением просрочки, составляет 10% от цены контракта. В документе установлены штрафы и пени за неисполнение обязательств по контракту, размер которых зависит от цены контракта и характера нарушения. Согласно статье 7 Контракта, установлены условия ответственности сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, включая ограничение общей суммы штрафов и освобождение от уплаты неустойки в случае обстоятельств непреодолимой силы или вины другой стороны. Статья 8 регулирует порядок расторжения Контракта, предусматривая расторжение по соглашению сторон, в судебном порядке или односторонне при наличии определенных оснований. Согласно пункту 8.1.1 Контракта, Заказчик вправе отказаться от его исполнения в случае ненадлежащего качества товаров, некомплектности, неоднократного нарушения сроков и объемов поставки, отказа от передачи товара Заказчику Фрагмент документа описывает основания для одностороннего отказа от исполнения контракта по инициативе поставщика, включая неоднократные нарушения сроков оплаты или необоснованные отказы от приемки товаров со стороны заказчика, а также другие условия, приводящие к невозможности исполнения контракта. Согласно условиям контракта, стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, таких как стихийные бедствия, военные действия или акты государственной власти, при условии их подтверждения в установленном порядке и прямого влияния на исполнение обязательств. Согласно пунктам 9.2 и 9.3, в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, сторона обязана уведомить другую сторону в письменной форме в течение 5 дней и может продлить срок исполнения обязательств на время действия таких обстоятельств. Статья 10 устанавливает порядок урегулирования споров, предусматривая переговоры и претензионный порядок до обращения в Арбитражный суд города Москвы. Согласно представленному фрагменту, в случае неполучения ответа на претензию в установленный срок, это рассматривается как признание требований претензии. В претензии должны быть указаны данные сторон и обоснованный расчет истребуемой суммы, а также приложены необходимые документы. Споры по контракту подлежат рассмотрению в Арбитражном суде города Москвы. Контракт вступает в силу с момента подписания и исполняется в течение 20 рабочих дней, приемка товаров возможна после этого срока при условии проведения претензионной работы. Согласно представленному фрагменту, контракт должен быть зарегистрирован заказчиком в Реестре Контрактов ЕАИСТ, а его изменения и дополнения в электронном виде, подписанные сторонами, вступают в силу с момента подписания и подлежат регистрации в ЕАИСТ. Уведомления сторон осуществляются в письменной или электронной форме, а в случае Согласно представленному фрагменту, поставщик обязан зарегистрировать исполнение контракта в Реестре Контрактов ЕАИСТ, а также согласен на проверки соблюдения условий предоставления субсидии. Контракт включает приложения с техническим заданием и спецификацией, а также предусматривает электронное взаимодействие сторон с использованием УКЭП и специализированных информационных систем. Поставщик обязан создать спецификацию товара (СТЕ) через АИС «Портал поставщиков», если она Согласно представленному фрагменту, стороны договора обязуются использовать альтернативные способы документооборота, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ, и получать доступ к работе в АИС «Портал поставщиков» безвозмездно. Также указаны юридические и фактические адреса, реквизиты и контактные данные Заказчика, а для Поставщика оставлены пустые поля для заполнения. Данный фрагмент содержит описание характеристик различных товаров, включая защитные очки и латексные перчатки с двойным обливом, а также информацию о поставщике и условиях поставки. СУММАРИЗАЦИЯ: В документе представлена спецификация товаров, включающая комбинированные рабочие перчатки класса вязки 13 с защитными свойствами от механических воздействий и мужской халат водоотталкивающего типа с указанием производителя, модели, характеристик, количества, единицы измерения, цены и общей суммы с учетом НДС. Согласно предоставленным данным, ООО "УРСУС" предлагает приобрести партию темно-зеленого летнего трикотажного полотна из полиэфира массой 16 кг по цене 30600 рублей за штуку.

Похожие закупки

• Платок шейный Символ+ "Орлята Дошколята" 100х30см
  27 000,00 ₽ заявки до 21.10.2026, Москва
• Поставка медицинских перчаток (нитриловые, нестерильные) в 2026-2027гг.
  4 384 950,00 ₽ заявки до 28.10.2026, Москва
• Поставка специальной одежды утепленной для нужд ООО «Тверь Водоканал»
  2 387 971,00 ₽ заявки до 30.10.2026, Москва
• Поставка одежды для танцев (карнавальные костюмы) для ГКОУ СКОШИ №79
  1 060 028,78 ₽ заявки до 27.10.2026, Москва
• Поставка специальной одежды и средств индивидуальной защиты
  314 951,41 ₽ заявки до 28.10.2026, Москва
• Поставка носков
  147 594,34 ₽ заявки до 27.10.2026, Москва
• ОДЕЖДА (ВКЛЮЧАЯ ФОРМЕННУЮ), ОБУВЬ, ГАЛАНТЕРЕЯ, ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ
  2 516,17 ₽ заявки до 21.10.2026, Москва
• Фартук для труда с карманом+нарукавники Россия
  7 000,00 ₽ заявки до 20.10.2026, Москва

Ещё: Все закупки заказчика, Одежда, СИЗ, текстиль, Одежда, СИЗ, текстиль — Москва, Все закупки: Москва