44-ФЗУслугаИТ и связьМоскваПортал поставщиков
| Реестровый номер | 10323426 |
|---|---|
| Заказчик | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Московский научно-практический центр наркологии Департамента здравоохранения города Москвы» |
| Начальная цена | 39 210,00 ₽ |
| Регион | Москва |
| Закон | 44-ФЗ |
| Опубликовано | 20.10.2026 |
| Приём заявок до | 21.10.2026 |
| Площадка | Портал поставщиков |
| Позиция | Количество | Цена за единицу | ОКПД2 |
|---|---|---|---|
| Услуги по предоставлению доступа к программному продукту, усл. ед | 1.0 усл. ед | 23 572,00 ₽ | Системы операционные на электронном носителе |
| Услуги по документационному сопровождению | 12.0 усл. ед | 244,00 ₽ | Услуги по обработке данных, размещению, услуги по предоставлению приложений и прочей инфраструктуры информационных технологий, услуги, связанные с созданием и использованием баз данных и информационных ресурсов |
| Услуги по документационному сопровождению | 1.0 усл. ед | 12 710,00 ₽ | Услуги по обработке данных, размещению, услуги по предоставлению приложений и прочей инфраструктуры информационных технологий, услуги, связанные с созданием и использованием баз данных и информационных ресурсов |
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы и исполнитель заключили гражданско-правовой договор на оказание услуг по обслуживанию контроль-кассовой техники, соблюдая требования законодательства РФ и Москвы. Заказчик обязуется принять и оплатить услуги в соответствии с Техническим заданием, а цена контракта и порядок расчетов определяются в зависимости от выбранного варианта и условий налогообложения. Согласно условиям контракта, его цена является фиксированной и не подлежит изменению в течение всего срока его действия, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. Оплата услуг производится Заказчиком после их фактического оказания в безналичном порядке на расчетный счет Исполнителя на основании подписанного обеими сторонами усиленными квалифицированными электронными подписями документа о приемке, в течение семи рабочих дней с момента его подписания Заказчиком. Авансовый платеж не предусмотрен. Согласно условиям Контракта, при неисполнении обязательств Исполнителем Заказчик производит оплату с учетом неустойки, а исполнение обязательств Заказчика подтверждается списанием средств с указанного счета. Сроки оказания услуг и порядок сдачи-приемки услуг регламентируются Техническим заданием и Контрактом. Согласно пункту 4.3 Контракта, Заказчик обязан в течение 10 рабочих дней рассмотреть результаты оказанных услуг и провести их приемку, после чего направляет Исполнителю УКЭП электронный Документ о приемке или информацию о необходимости устранения недостатков. В случае отказа от принятия услуг, Заказчик отклоняет представленный Исполнителем УКЭП Документ о приемке. Исполнитель обязан устранить выявленные недостатки в установленный срок за свой счет. Согласно представленному фрагменту, стороны договора обязуются использовать универсальную автоматизированную информационную систему для обмена документами с электронной подписью. Исполнитель должен в течение 10 рабочих дней устранять выявленные недостатки и предоставлять разъяснения по запросу Заказчика. Заказчик имеет право требовать надлежащего исполнения обязательств и устранения недостатков. Заказчик и Исполнитель обязаны выполнять ряд взаимных обязательств, включая предоставление отчетности, запросы информации, контроль за объемом и сроками оказания услуг, а также своевременное уведомление о недостатках и приемку услуг с оплатой в соответствии с контрактом. Исполнитель имеет право требовать своевременного подписания акта приемки услуг и оплаты, а также привлекать соисполнителей без изменения цены и объемов услуг, при этом неся ответственность за их работу. Исполнитель обязан предоставить отчетную документацию, обеспечить соответствие услуг требованиям качества и безопасности, устранить выявленные недостатки, приостановить оказание услуг при обнаружении обстоятельств, угрожающих годности результатов, и соблюдать законодательные требования, включая лицензирование и членство в саморегулируемых организациях. Исполнитель обязан предоставлять Заказчику определенные документы по запросу и уведомлять о смене своего фактического местонахождения, а также обязуется сохранять конфиденциальность информации, полученной в ходе исполнения контракта, и обеспечивать защиту персональных данных в соответствии с законодательством. Исполнитель обязан соблюдать законодательство РФ, включая требования к участникам закупок и запреты, установленные правительственными актами, а также гарантировать качество услуг в соответствии с контрактом и техническим заданием, устраняя выявленные недостатки в рамках гарантийного срока. Исполнитель обязан возместить расходы на экспертизу недостатков в соответствии с ГК РФ и не освобождается от неустойки за нарушение сроков, а также отвечает за вред, причиненный в ходе оказания услуг. Согласно статье 7 Контракта, стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042. Размер штрафа за неисполнение обязательств Исполнителем составляет 10% от Цены контракта за каждый факт нарушения, за исключением просрочки исполнения. В соответствии с условиями контракта, размер штрафа и пени за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, а также за просрочку исполнения, варьируется в зависимости от цены контракта и составляет фиксированные суммы или проценты от цены контракта, а также может начисляться пеня за каждый день просрочки в размере одной трехсотой ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации. Согласно статье 7, стороны договора согласовали условия о штрафах за неисполнение обязательств, ограничив их суммой цены контракта, и предусмотрели освобождение от неустойки в случае обстоятельств непреодолимой силы или вины другой стороны. Статья 8 регулирует порядок расторжения договора, включая расторжение по соглашению сторон, в судебном порядке и односторонне. Контракт может быть расторгнут Заказчиком в случае ненадлежащего качества услуг, неоднократного нарушения сроков и объемов их оказания СУММАРИЗАЦИЯ: В документе изложены условия расторжения контракта, включая неоднократные нарушения сроков оплаты со стороны заказчика, необоснованный отказ от приемки услуг и невыполнение заказчиком своих обязательств, а также порядок расторжения по соглашению сторон и ответ на предложение о расторжении в течение пяти календарных дней. Согласно представленному фрагменту, стороны обязуются соблюдать определенные требования закона о контрактной системе, предусматривают порядок одностороннего расторжения контракта, отменяют необходимость предоставления обеспечения исполнения контракта и определяют условия освобождения от ответственности за неисполнение обязательств в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы. Согласно условиям контракта, при возникновении обстоятельств непреодолимой силы сторона обязана уведомить другую сторону в письменной форме в течение 5 календарных дней и продлить срок исполнения обязательств на время действия таких обстоятельств. В случае споров стороны должны попытаться их урегулировать путем переговоров и претензионного порядка, а при неудаче обратиться в Арбитражный суд города Москвы. Фрагмент документа описывает требования к оформлению претензии и порядок разрешения споров, а также условия вступления контракта в силу и его сроки. Согласно статье 13 Контракта, изменения и дополнения к нему могут вноситься в электронном виде с использованием усиленных электронных подписей, а уведомления Сторон должны направляться в письменной или электронной форме с соблюдением определенных условий доставки. В случае Согласно статье 13 Контракта, к нему прилагаются Техническое задание и Смета, а Исполнитель согласен на проверки соблюдения условий предоставления субсидии. Статья 14 регламентирует электронное взаимодействие Сторон, включая обмен документами через АИС «Портал поставщиков» и УАИС «Бюджетный учет», а также назначение уполномоченных должностных лиц и обеспечение их усиленной квалифицированной электронной подписью. Стороны договора согласовали порядок использования усиленной квалифицированной электронной подписи для подписания электронных документов в АИС «Портал поставщиков», признав их равную юридическую силу с документами на бумажных носителях, и установили, что электронные документы не требуют дублирования бумажными носителями, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ. СУММАРИЗАЦИЯ: В представленном фрагменте содержатся реквизиты и контактные данные сторон, а также указание на расчет итоговой стоимости контракта с учетом коэффициента, основанного на предложенной победителем цене. В представленном фрагменте описывается формат контракта, включающий перечень услуг с указанием цен за единицу и общей стоимости с учетом НДС.
Рассчитать маржу по этой закупкеЕщё: Все закупки заказчика, ИТ и связь, ИТ и связь — Москва, Все закупки: Москва