Контроллер заряда Li-ion аккумулятора на TP4056 Type-C с защитой

223-ФЗУслугаЭнергетика и электрикаМоскваПортал поставщиков

Реестровый номер	10323421
Заказчик	ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ «МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ОПЕРЕТТЫ»
Начальная цена	1 080,00 ₽
Регион	Москва
Закон	223-ФЗ
Опубликовано	20.10.2026
Приём заявок до	20.10.2026 (завершён)
Площадка	Портал поставщиков

Что закупают

Позиция	Количество	Цена за единицу	ОКПД2
Контроллер заряда Li-ion аккумулятора на TP4056 Type-C с защитой	20.0 шт	54,00 ₽	Учебники печатные общеобразовательного назначения

Описание

Согласно договору, государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы обязуется принять контроллер заряда аккумулятора, а поставщик — поставить указанное оборудование в соответствии с техническим заданием и спецификацией. Согласно представленному фрагменту договора, стороны согласовали условия поставки товара, который должен быть новым и выпущен не ранее 2025 года, а также порядок и условия оплаты, включая НДС и возможное освобождение от налогов в соответствии с законодательством РФ. Согласно условиям договора, оплата производится в рублях РФ, цена договора является фиксированной и не подлежит изменению в процессе исполнения, за исключением случаев, предусмотренных положением о закупке. Оплата осуществляется после фактической поставки товаров без авансового платежа, в безналичном порядке на основании документа о приемке, оформленного с использованием усиленных квалифицированных электронных подписей через автоматизированную информационную систему. Согласно условиям договора, оплата поставщику производится после подписания электронного Документа о приемке, содержащего итоговую сумму с учетом неустойки за неисполнение обязательств. Обязательства заказчика считаются исполненными с момента списания средств со счета заказчика. Поставка товара должна быть осуществлена в течение 10 рабочих дней с даты заключения договора, с возможностью досрочной поставки по согласованию с заказчиком. Согласно условиям договора, поставщик обязан обеспечить поставку товаров в соответствии с техническим заданием, качеством и характеристиками, указанными в нем, с возможностью поставки партиями по предварительной заявке. При улучшении качества и характеристик товара, изменения должны быть оформлены дополнительным соглашением. Поставщик несет расходы на транспортировку и погрузочно-разгрузочные работы, а упаковка и маркировка товара должны соответствовать стандартам. Согласно условиям договора, упаковка товара должна соответствовать его маркировке и обеспечивать сохранность в процессе транспортировки и погрузо-разгрузочных работ. Уборка упаковки и предоставление отчетных документов, включая сертификаты качества, осуществляется силами Поставщика в установленные сроки. Поставщик обязан предоставить Заказчику информацию о недостатках товаров и услуг, а также устранить их в установленные сроки. Заказчик обязан провести экспертизу поставленных товаров и может использовать для этого собственные силы или привлекать экспертов. Все разъяснения и информация о недостатках должны быть предоставлены через УАИС «Бюджетный учет» в электронном виде с электронной подписью. Поставщик обязан предоставить разъяснения или устранить выявленные дефекты в установленные сроки после получения соответствующей информации от Заказчика через АИС «Портал поставщиков». Согласно представленному фрагменту, подписанный УКЭП электронный Документ о приемке служит основанием для оплаты поставленных товаров и регистрации исполнения Договора в ЕАИСТ. Заказчик имеет право требовать исполнения обязательств, документов, информации о ходе исполнения Договора, а также осуществлять контроль за поставкой и выбирать способ проведения экспертизы результатов. Согласно условиям договора, заказчик обязан сообщать о выявленных недостатках товаров и своевременно их оплачивать, а поставщик вправе требовать подписания электронного документа о приемке товаров при их соответствии требованиям договора. Поставщик обязан поставлять товары в соответствии с условиями договора, может привлекать субпоставщиков без изменения стоимости и количества товаров, обязан предоставлять документы о стране происхождения товаров и информацию о ходе исполнения обязательств по запросу Заказчика. Поставщик обязан уведомить Заказчика об изменении своего фактического местонахождения в течение 5 календарных дней и соответствовать законодательным требованиям и условиям Договора, включая предоставление информации о финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с установленными критериями. Согласно статье 6 договора, поставщик гарантирует качество товара в соответствии с требованиями договора и технического задания, а также обязуется устранить выявленные недостатки в течение согласованных сроков, продлевая при этом гарантийный срок на время устранения дефектов. Согласно условиям договора, при обнаружении недостатков товара Заказчик имеет право на его замену, а гарантийный срок на замененный товар соответствует сроку на замененный продукт. Поставщик обязуется возместить расходы на экспертизу и гарантирует соответствие товара требованиям качества и безопасности, а также несет ответственность за вред жизни, здоровью и имуществу, причиненный некачественным товаром. Согласно представленному фрагменту, стороны договора несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств в соответствии с законодательством Российской Федерации и конкретными правилами, утвержденными постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 №1042. В соответствии с условиями договора, размер штрафа за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств сторонами варьируется в зависимости от цены договора и характера нарушения, а также предусмотрена пеня за просрочку исполнения обязательств. Согласно условиям договора, предусмотрены штрафные санкции за просрочку исполнения обязательств, а также ограничения на общую сумму штрафов и условия освобождения от уплаты неустойки. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, в судебном порядке или односторонне Заказчиком в случае ненадлежащего исполнения обязательств Поставщиком, включая поставку товаров ненадлежащего качества, некомплектность, нарушение сроков и объемов поставки, отказ от передачи товара Договор предусматривает основания для расторжения в случае нарушений условий со стороны Поставщика или Заказчика, включая несоответствие критериям оценки, нарушения сроков оплаты и необоснованные отказы от приемки товаров. СУММАРИЗАЦИЯ: В представленном фрагменте документа описываются условия расторжения договора по соглашению сторон и в одностороннем порядке, а также правила освобождения сторон от ответственности в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы. В соответствии с условиями договора, стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, при условии своевременного уведомления другой стороны и продления сроков исполнения обязательств на время действия таких обстоятельств. Стороны договора обязуются решать возникающие разногласия через переговоры и претензионный порядок, с возможностью оформления дополнительных соглашений и установленными сроками для ответа на претензии. Согласно статьям 11 и 12 договора, он вступает в силу с момента подписания и заканчивается 07.12.2026; споры по договору разрешаются в арбитражном суде Москвы; приемка товаров возможна после инициирования претензионной работы заказчиком; договор подлежит регистрации в Реестре Договоров ЕАИСТ; изменения и дополнения договора оформляются в виде дополнительных соглашений, которые являются его неотъемлемой частью и подлежат регистрации; уведомления сторон осуществляются в письменной или электронной форме. Согласно условиям договора, уведомления считаются полученными в определенные сроки в зависимости от способа их отправки. Стороны руководствуются действующим законодательством РФ в том, что не урегулировано договором. Получение статуса исполнителя работ в полном объеме является основанием для регистрации исполнения договора в ЕАИСТ. Договор включает приложения с техническим заданием и спецификацией, а также предусматривает проверки со стороны органов власти и контроля. Поставщик обязан проверять наличие стандартной товарной единицы (СТЕ) в АИС «Портал поставщиков» и при необходимости создавать её, а также назначать уполномоченных должностных лиц для работы в системе, обеспечивать им получение усиленной квалифицированной электронной подписи и регистрацию в системе в соответствии с регламентом. Стороны договора признают юридическую силу электронных документов и электронного документооборота, а также предусматривают возможность их использования без необходимости дублирования бумажными носителями, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ. СУММАРИЗАЦИЯ: В представленном фрагменте содержится информация о реквизитах сторон договора, включая банковские реквизиты и контактные данные, а также образец спецификации товаров с указанием наименования, характеристик, производителя, модели, количества, единицы измерения, цены за единицу и общей суммы с учетом НДС. Указаны технические характеристики зарядного устройства TP4056 с типом разъема Type-C, включая входное напряжение, габариты и цену за штуку и за упаковку в 16 штук.

Приём заявок по этой закупке завершён. Похожие закупки сейчас →