Спецодежда (экипировка) Фартук HORECA (ХОРЕКА) с нагрудником dark grey (темно-серый)

44-ФЗТоварОдежда, СИЗ, текстильМоскваПортал поставщиков

Реестровый номер	10323375
Заказчик	Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение города Москвы «Технологический колледж № 34»
Начальная цена	57 000,00 ₽
Регион	Москва
Закон	44-ФЗ
Опубликовано	20.10.2026
Приём заявок до	20.10.2026 (завершён)
Площадка	Портал поставщиков

Что закупают

Позиция	Количество	Цена за единицу	ОКПД2
Спецодежда (экипировка) Фартук HORECA (ХОРЕКА) с нагрудником dark grey (темно-серый)	30.0 шт	1 900,00 ₽	Средства защиты от радиации и воздействия других неблагоприятных факторов внешней среды специализированные, не содержащие встроенных дыхательных аппаратов

Описание

Согласно гражданско-правовому договору бюджетного учреждения, государственное образовательное учреждение и поставщик заключили соглашение о поставке фартуков для нужд колледжа, с соблюдением требований законодательства РФ и Москвы, в том числе закона о контрактной системе. Согласно условиям контракта, Заказчик обязуется принять и оплатить товар в соответствии с его спецификациями и условиями контракта, товар должен быть новым, а поставка осуществляется силами и за счет Поставщика. Цена контракта составляет указанную сумму, включая НДС или без него в зависимости от условий. Согласно условиям контракта, оплата производится в рублях РФ, цена контракта фиксирована и не подлежит изменению, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. Оплата осуществляется после поставки товаров без авансового платежа, в безналичном порядке на основании документов, подтверждающих приемку товаров. Согласно условиям контракта, оплата поставщику производится на основании электронного документа о приемке, содержащего информацию о сумме платежа, неустойке, ее расчете и итоговой сумме к оплате. Заказчик может удержать неустойку за неисполнение обязательств поставщиком, а обязательства по оплате считаются исполненными с момента списания средств со счета заказчика. Поставка товара должна быть осуществлена в течение трех календарных дней с даты заключения контракта, с возможностью досрочной поставки по согласованию с заказчиком. Статья 4 регулирует порядок приемки товаров, включая согласование времени и места поставки, соответствие товаров техническому заданию, возможность поставки улучшенных товаров с оформлением дополнительного соглашения и порядок изменения условий контракта. Согласно условиям договора, товар должен быть маркирован с указанием наименования изделия, фирмы-изготовителя, места нахождения изготовителя, даты выпуска и гарантийного срока службы, а упаковка должна соответствовать маркировке и обеспечивать сохранность товара при транспортировке. Упаковка подлежит уборке и вывозу силами Поставщика в течение одного дня после поставки. Поставщик обязан предоставить Заказчику отчетные документы и сертификаты качества в электронном виде с ЭЦП в срок до окончания поставки. Заказчик в течение 20 рабочих дней рассматривает товары на соответствие требованиям договора и направляет Поставщику результаты приемки. Согласно документу, Заказчик обязан провести экспертизу поставленных товаров на соответствие условиям контракта, после чего может отказаться от их принятия с указанием недостатков и сроками их устранения или отклонить электронный документ о приемке, подписанный УКЭП, в случае отказа от товаров. Согласно указанным положениям, отчет об устранении недостатков/дефектов должен быть подписан УКЭП и направлен через УАИС «Бюджетный учет», а при необходимости предоставления разъяснений или устранения дефектов, Поставщик обязан выполнить требования Заказчика в установленные сроки. Согласно представленному фрагменту, Заказчик имеет право требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств по Контракту, представления необходимых документов, запроса информации о ходе исполнения обязательств и проведения экспертизы результатов, а также осуществления контроля за поставкой товаров. Согласно представленному фрагменту, документ регулирует процедуру контроля за поставляемыми товарами, включая проверку их количества, ассортимента, комплектности и стоимости, а также порядок обмена информацией между Заказчиком и Поставщиком при выявлении недостатков и необходимости представления разъяснений. Поставщик обязан поставлять товар, соответствующий требованиям качества и количества, может привлекать субпоставщиков без изменения условий контракта и заменять их в случае ненадлежащего исполнения, а также запрашивать у Заказчика разъяснения по вопросам поставки. Поставщик обязан предоставлять Заказчику информацию о ходе исполнения обязательств по Контракту, уведомлять о смене фактического местонахождения в течение 5 дней, соответствовать законодательным требованиям и соблюдать установленные запреты. Поставщик гарантирует качество товара и обязуется заменить товар при обнаружении недостатков в рамках гарантийного срока. Поставщик обязуется обеспечить соответствие товара требованиям качества и безопасности, предоставлять гарантию на товар и компенсировать убытки в случае отзыва товара или причинения вреда, а также предоставлять полную и достоверную информацию о товаре. Согласно статье 7 Контракта, стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 №1042. Размер штрафа за неисполнение обязательств Поставщиком, за исключением просрочки, составляет 10% от цены контракта. В соответствии с условиями контракта, размеры штрафов и пени за неисполнение обязательств зависят от цены контракта и могут варьироваться в зависимости от превышения или не превышения ею 3 миллионов рублей. Согласно условиям контракта, за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств предусмотрена уплата штрафов, не превышающих цену контракта, а также освобождение от неустойки в случае обстоятельств непреодолимой силы или вины другой стороны. Контракт может быть расторгнут Заказчиком в случае поставки товаров ненадлежащего качества, некомплектности, неоднократного нарушения сроков и объемов поставки, отказа Поставщика от передачи товаров Фрагмент декларации от 23 декабря 2024 г. № 1875 регламентирует основания для расторжения контракта по инициативе поставщика, включая неоднократные нарушения сроков оплаты или необоснованные отказы от приемки товаров со стороны заказчика, а также другие условия, связанные с исполнением контракта. Согласно условиям контракта, стороны обязаны дать письменный ответ на предложение о расторжении в течение 5 календарных дней, а одностороннее расторжение возможно при соблюдении определенных законодательных требований. Также предусмотрено освобождение от ответственности за неисполнение обязательств в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы. Согласно пунктам 9.2 и 9.3, в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, сторона должна уведомить другую сторону в течение 5 дней и продление срока исполнения обязательств происходит пропорционально времени действия этих обстоятельств. Статья 10 устанавливает порядок урегулирования споров, предусматривая переговоры и претензионный порядок до обращения в Арбитражный суд города Москвы. Согласно представленному фрагменту, в случае неполучения ответа на претензию в течение 15 календарных дней, это считается признанием требований претензии. В претензии должны быть указаны реквизиты сторон, истребуемая сумма и ее расчет, а также приложены необходимые документы. Споры по контракту подлежат рассмотрению в Арбитражном суде города Москвы. Контракт вступает в силу с момента подписания и действует до 2026 года, приемка товаров возможна после истечения срока исполнения обязательств поставщика при условии проведения претензионной работы заказчиком. Согласно условиям контракта, его изменения и дополнения могут быть внесены по соглашению сторон и оформлены в виде дополнительных соглашений, которые подлежат регистрации в Реестре Контрактов ЕАИСТ и вступают в силу с момента подписания. Уведомления сторон должны направляться в письменной или электронной форме, а в случае использования почты — считаются полученными в день фактического получения. В случае Согласно условиям контракта, поставщик обязан регистрировать исполнение контракта в Реестре Контрактов ЕАИСТ, а также использовать приложения № 1 и № 2 к контракту. В статье 13 определены особые условия электронного взаимодействия сторон, включая обмен электронными документами через АИС «Портал поставщиков» и УАИС «Бюджетный учет», а также необходимость проверки наличия стандартной товарной единицы в АИС перед оформлением Документа о приемке. Стороны договора обязуются использовать АИС «Портал поставщиков» для электронного документооборота, включая назначение уполномоченных лиц, получение усиленной квалифицированной электронной подписи и регистрацию в системе. Электронные документы признаются равнозначными бумажным и не требуют дублирования, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. Согласно представленному фрагменту, стороны договора получают доступ к АИС «Портал поставщиков» для электронного документооборота безвозмездно. Также указаны юридические и фактические адреса, реквизиты и контактные данные Заказчика — Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения города Москвы «Технологический колледж № 34», в то время как реквизиты Поставщика не предоставлены. Согласно приложению № 2 к контракту, заказчик обязуется приобрести у поставщика спецодежду (фартук HORECA темно-серого цвета с нагрудником) в количестве 30 штук по цене 1900 рублей за единицу с учетом НДС, что в сумме составляет 57000 рублей.

Приём заявок по этой закупке завершён. Похожие закупки сейчас →