223-ФЗУслугаИТ и связьМоскваПортал поставщиков
| Реестровый номер | 10323372 |
|---|---|
| Заказчик | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Психиатрическая клиническая больница № 4 им. П.Б. Ганнушкина Департамента здравоохранения города Москвы» |
| Начальная цена | 7 365,00 ₽ |
| Регион | Москва |
| Закон | 223-ФЗ |
| Опубликовано | 20.10.2026 |
| Приём заявок до | 21.10.2026 |
| Площадка | Портал поставщиков |
| Позиция | Количество | Цена за единицу | ОКПД2 |
|---|---|---|---|
| Услуги по предоставлению доступа к программному продукту, усл. ед | 1.0 усл. ед | 7 365,00 ₽ | Системы операционные на электронном носителе |
Согласно договору, бюджетное учреждение обязуется предоставить лицензию на использование программного комплекса "КИОСК365" для нужд психиатрической клинической больницы № 4 ДЗМ города Москвы. Согласно договору, заказчик обязуется принять результаты услуг и оплатить их в соответствии с условиями договора и приложенным техническим заданием. Цена договора составляет определенную сумму, не подлежащую изменению в процессе исполнения договора, за исключением случаев, предусмотренных положениями о закупке. Оплата производится в рублях РФ, и в нее включены все сопутствующие расходы исполнителя. Уплата налогов, сборов и других обязательных платежей в бюджет РФ уменьшает сумму оплаты, если это предусмотрено законодательством РФ. Согласно условиям договора, оплата услуг производится после их фактического оказания в безналичном порядке на расчетный счет исполнителя, с использованием усиленных квалифицированных электронных подписей и электронного Документа о приемке, сформированного через АИС «Портал поставщиков». Оплата должна быть осуществлена в течение 7 рабочих дней с даты подписания Документа о приемке заказчиком. В случае нарушения обязательств исполнителем, заказчик оплачивает услуги с учетом начисленной неустойки. Согласно представленному фрагменту, Заказчик считается исполнившим свои обязательства по оплате услуг с момента списания средств со своего счета. Установлены сроки оказания услуг и порядок их приемки, включая представление отчетной документации и подписание электронного документа о приемке, которое служит основанием для оплаты услуг. Заказчик обязан оценить выполненные услуги на соответствие требованиям договора и технического задания, после чего направляет Исполнителю электронный документ о приемке или информацию о необходимости разъяснений, отказе от принятия услуг с указанием недостатков и сроками их устранения. Исполнитель обязан в течение 10 рабочих дней устранить выявленные дефекты и предоставить Заказчику исправленный комплект документации, а также повторно направить электронный документ о приемке услуг. Заказчик имеет право требовать надлежащего исполнения обязательств, своевременного устранения недостатков, получения отчетной документации и информации о ходе услуг, а также осуществлять контроль за их объемом и сроками. Согласно пунктам 5.1.6 и 5.2.1 договора, Исполнитель обязан представлять разъяснения по запросам контрольных органов и уведомлять о недостатках в оказании услуг, а Заказчик должен своевременно сообщать о выявленных недостатках и принимать услуги в соответствии с договором. Исполнитель обязуется оказать услуги в соответствии с Техническим заданием, привлекая соисполнителей при необходимости, и предоставить отчетную документацию, обеспечивая соответствие результатов услуг установленным требованиям качества и безопасности. Исполнитель обязан устранять выявленные недостатки за свой счет, приостанавливать услуги при обнаружении обстоятельств, влияющих на их годность, и обеспечивать соответствие законодательству РФ, предоставляя необходимые документы по запросу Заказчика. Исполнитель обязуется сохранять конфиденциальность информации, полученной в ходе исполнения договора, и обеспечивать защиту персональных данных в соответствии с законодательством РФ. Исполнитель обязан обеспечить качество услуг в соответствии с договором и техническим заданием, предоставляя гарантию на оказание услуг с указанием гарантийного срока в техническом задании. В случае обнаружения недостатков в период гарантии, исполнитель обязан их устранить за свой счет, а при отказе от составления акта о недостатках заказчик вправе провести экспертизу и зафиксировать затраты на исправление недостатков. Исполнитель обязан возместить расходы на экспертизу и вред, причиненный в ходе оказания услуг, согласно ГК РФ, а также несет ответственность за нарушение сроков и предоставление неполной информации. Согласно постановлению Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042, в договоре установлен порядок определения размера штрафа за ненадлежащее исполнение обязательств поставщиком, который рассчитывается в процентах от цены договора и варьируется в зависимости от её размера. В документе установлены размеры штрафов и пени за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств сторонами договора, а также ограничения на общую сумму штрафов. Согласно условиям договора, стороны освобождены от уплаты неустойки в случае просрочки исполнения обязательств по вине другой стороны или вследствие обстоятельств непреодолимой силы. При обнаружении неполного оказания услуг или завышения их стоимости Исполнитель обязан возвратить Заказчику излишне уплаченные средства. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, в судебном порядке или односторонне Заказчиком в случае оказания услуг ненадлежащего качества, неоднократного нарушения сроков и объемов оказания услуг. СУММАРИЗАЦИЯ: В тексте изложены условия для расторжения договора в случае нарушения сроков исполнения, некачественного оказания услуг, существенных отступлений от условий договора, подтвержденных экспертизой, а также неоднократных нарушений сроков оплаты со стороны заказчика. Согласно представленному фрагменту, в случае необоснованного отказа Заказчика от подписания Документа о приемке услуг, такой отказ считается недействительным. Также указано, что невыполнение Заказчиком своих обязательств или наличие обстоятельств, препятствующих исполнению Договора Исполнителем, может привести к его расторжению. Установлен порядок расторжения Договора по соглашению сторон и в одностороннем порядке, а также правила обеспечения исполнения Договора и условия, касающиеся обстоятельств непреодолимой силы. Согласно условиям договора, стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, при условии своевременного уведомления другой стороны о возникновении таких обстоятельств и их возможной продолжительности. Согласно статье 11 договора, стороны обязуются решать споры путем переговоров и оформления дополнительных соглашений, а также должны предпринять меры к их урегулированию в претензионном порядке с соблюдением установленных сроков и форм обращения. Согласно представленному фрагменту, стороны договора обязуются решать споры через Арбитражный суд Москвы, договор вступает в силу с момента подписания и имеет срок исполнения 43 календарных дня, а его изменения и дополнения оформляются в электронном виде и вступают в силу после подписания сторонами. Согласно условиям договора, уведомления могут направляться сторонами в электронной форме с использованием автоматизированных систем и факсимильной связи, при этом считаются полученными в день отправки или фактического получения с подтверждением почтовой отметкой. В случае Исполнитель обязан назначить уполномоченных должностных лиц для организации электронного документооборота, обеспечить получение усиленной квалифицированной электронной подписи и регистрацию в АИС «Пortal поставщиков», а также использовать электронную подпись для подписания документов. Стороны признают юридическую силу электронных документов, полученных через систему, и не требуют их дублирования на бумажных носителях. Согласно пункту 14.5, доступ к работе в АИС «Портал поставщиков» для электронного документооборота предоставляется сторонам договора бесплатно. В статье 15 приведены адреса, реквизиты и подписи государственного бюджетного учреждения здравоохранения города Москвы, выступающего в качестве заказчика, а также указаны пустые поля для ввода реквизитов исполнителя. Данный фрагмент представляет собой приложение к договору, содержащее смету услуг с указанием итоговой стоимости, рассчитываемой с учетом коэффициента, зависящего от предложенной победителем котировочной сессии цены договора по сравнению с начальной ценой.
Рассчитать маржу по этой закупкеЕщё: Все закупки заказчика, ИТ и связь, ИТ и связь — Москва, Все закупки: Москва