44-ФЗТоварИТ и связьМоскваПортал поставщиков
| Реестровый номер | 10323371 |
|---|---|
| Заказчик | Государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы «Культурный центр «Строгино» |
| Начальная цена | 15 000,00 ₽ |
| Регион | Москва |
| Закон | 44-ФЗ |
| Опубликовано | 20.10.2026 |
| Приём заявок до | 21.10.2026 |
| Площадка | Портал поставщиков |
| Позиция | Количество | Цена за единицу | ОКПД2 |
|---|---|---|---|
| Фискальный накопитель | 1.0 шт | 15 000,00 ₽ | Аппараты контрольно-кассовые |
Согласно договору, государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы и поставщик обязуются выполнить поставку фискального накопителя в соответствии с техническим заданием и спецификацией, соблюдая требования законодательства РФ и Москвы. Согласно представленному фрагменту, стороны договора обязуются принять и оплатить товар в соответствии с условиями контракта, товар должен быть новым, поставка осуществляется силами и за счет поставщика, а цена контракта и порядок расчетов определяются в соответствии с указанными в документе условиями. Согласно условиям контракта, платежи осуществляются в рублях РФ, цена контракта является твердой и не подлежит изменению, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. Оплата производится после фактической поставки товаров без авансового платежа, в безналичном порядке на расчетный счет поставщика на основании документа о приемке, оформленного с использованием усиленных квалифицированных электронных подписей. Согласно условиям контракта, оплата поставщику производится после подписания электронного документа о приемке, содержащего информацию о сумме платежа, неустойке, ее расчете и итоговой сумме к оплате. Заказчик может удержать неустойку за неисполнение обязательств поставщиком. Обязательства Заказчика считаются исполненными с момента списания средств с его счета. Поставка товара должна быть осуществлена в течение 10 рабочих дней с даты заключения контракта, с возможностью досрочной поставки по согласованию с Заказчиком. Согласно условиям договора, поставщик обязан обеспечить поставку товаров в соответствии с техническим заданием, качеством и характеристиками, указанными в нем, с возможностью поставки партиями по предварительной заявке. При улучшении качества и характеристик товара, изменения в контракт должны быть оформлены дополнительным соглашением и внесены в реестр контрактов. Поставщик несет расходы на транспортировку и погрузочно-разгрузочные работы, а упаковка и маркировка товара должны соответствовать установленным стандартам. Согласно условиям договора, упаковка товара должна соответствовать его маркировке и обеспечивать сохранность при транспортировке, а также быть убрана силами Поставщика в течение одного дня после поставки. Поставщик обязан предоставить Заказчику отчетные документы и сертификаты качества в день поставки, а Заказчик должен провести приемку товаров в течение 10 рабочих дней и подтвердить ее подписанным электронным документом. Поставщик обязан устранить выявленные недостатки в поставленных товарах и услугах в установленные сроки за свой счет, а Заказчик должен провести экспертизу и направить Поставщику информацию о недостатках через УАИС «Бюджетный учет». Согласно пунктам 4.13 и 4.14 договора, после рассмотрения отчета об устранении недостатков, Заказчик принимает товары и подписывает УКЭП о приемке или запрашивает разъяснения и устранение дефектов в установленные сроки, после чего Поставщик обязан предоставить необходимые разъяснения или исправить дефекты и повторно направить товары. Согласно представленному фрагменту, электронный документ о приемке, подписанный УКЭП, служит основанием для оплаты поставщику и регистрации исполнения контракта. Заказчик имеет право требовать от поставщика исполнения обязательств по контракту, представления соответствующих документов, запроса информации о ходе исполнения и контроля за поставками, а также выбора способа проведения экспертизы результатов контракта. Согласно пунктам 5.1.7 и 5.2.1 Контракта, Заказчик и Поставщик обязаны осуществлять контроль за соответствием поставляемых товаров условиям договора и своевременно информировать друг друга о выявленных недостатках и несоответствиях. Заказчик должен сообщать о недостатках в течение 2 рабочих дней, а Поставщик вправе требовать подписания электронного документа о приемке товаров при соблюдении условий контракта. Поставщик обязан своевременно оплачивать товары, привлекать субпоставщиков без изменения условий контракта, заменять их при необходимости, запрашивать у Заказчика разъяснения по вопросам поставки, а также своевременно и качественно поставлять товары, предоставлять документы о стране происхождения и информацию о ходе исполнения обязательств по запросу Заказчика. Поставщик обязан уведомлять Заказчика об изменении своего фактического местонахождения в течение 5 календарных дней, а также выполнять другие обязательства, предусмотренные законодательством и контрактом, соответствовать требованиям к участникам закупки и соблюдать установленные запреты. Поставщик гарантирует качество товара и обязуется заменить товар при обнаружении недостатков, а гарантийный срок на комплектующие изделия соответствует сроку на основное изделие. Поставщик обязуется обеспечить качество товара, гарантийные обязательства и возмещение вреда в соответствии с законодательством РФ и условиями контракта. Согласно статье 7 Контракта, стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 №1042. Размер штрафа за неисполнение обязательств Поставщиком составляет 10% от Цены контракта, если она не превышает 3 млн рублей, и 5% в случае превышения этой суммы, за исключением случаев просрочки исполнения обязательств. В документе установлены размеры штрафов за неисполнение обязательств по контракту, зависящие от цены контракта, а также порядок начисления пени за просрочку исполнения обязательств. Согласно условиям контракта, штрафы за ненадлежащее исполнение обязательств не могут превышать цену контракта, а стороны освобождаются от уплаты неустойки в случае обстоятельств непреодолимой силы или вины другой стороны. Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон, в судебном порядке или односторонне в определенных случаях. Согласно указанным пунктам, поставщик может быть признан нарушившим условия контракта в случае поставки товаров ненадлежащего качества, некомплектности, неоднократного нарушения сроков и объемов поставки, отказа от передачи товаров, невыполнения обязательств по страхованию товаров, несоответствия требованиям технического задания и другим условиям контракта, а также при подтверждении нарушений условий контракта экспертизой и нарушении установленных запретов. Согласно пункту 8.1.2 контракта, Поставщик имеет право на односторонний отказ от исполнения обязательств в случае неоднократных нарушений сроков оплаты или необоснованного отказа Заказчика от приемки товаров, а также в случае непредставления отгрузочной разнарядки или невЫборки товаров в установленные сроки. Расторжение контракта по соглашению сторон регулируется гражданским законодательством РФ. Согласно представленному фрагменту, стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств по контракту в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, таких как стихийные бедствия, военные действия или акты государственной власти, если эти обстоятельства возникли после заключения контракта и непосредственно повлияли на его исполнение, при условии, что они были не предвидимы и не предотвратимы. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, сторона обязана уведомить другую сторону в письменной форме в течение 5 дней и продлевается срок исполнения обязательств на время действия таких обстоятельств. При возникновении споров стороны должны попытаться их урегулировать путем переговоров и претензионного порядка, а в случае неудачи — обратиться в Арбитражный суд города Москвы. Согласно представленному фрагменту, в документе регламентируются требования к оформлению претензий и порядок их рассмотрения, а также условия вступления контракта в силу, сроки его исполнения и порядок приемки товаров. Указано, что споры по контракту разрешаются в арбитражном суде Москвы, и предусмотрена возможность регистрации контракта в ЕАИСТ. Согласно статье 12 Контракта, стороны могут вносить изменения и дополнения в электронном виде, которые становятся неотъемлемой частью договора и вступают в силу с момента подписания. Уведомления сторон должны направляться в письменной или электронной форме, а в случае использования почты — считаются полученными в день фактического получения. В случае Согласно условиям контракта, стороны обязаны использовать электронные документы и информационные системы для взаимодействия, включая АИС «Портал поставщиков» и УАИС «Бюджетный учет», а также должны соблюдать регламент ведения портала и использовать стандартные товарные единицы для оформления приемки товара. Стороны договора обязуются использовать усиленную квалифицированную электронную подпись для подписания электронных документов в АИС «Портал поставщиков», признавая их равную юридическую силу с документами на бумажных носителях. В представленном фрагменте документа указаны юридические и фактические адреса, реквизиты и контактные данные Заказчика и неполные данные Поставщика. Согласно приложению № 2 к контракту, заказчик и поставщик согласовали спецификацию, включающую фискальный накопитель модели ИНВЕНТА 1.1 с указанием характеристик, производителя, количества, единицы измерения, цены за единицу и общей суммы с учетом НДС.
Рассчитать маржу по этой закупкеЕщё: Все закупки заказчика, ИТ и связь, ИТ и связь — Москва, Все закупки: Москва