Будо-мат "Наш Спорт" красно-синий 1х1 м толщина 20 мм

44-ФЗТоварСпорт, отдых, культураМоскваПортал поставщиков

Реестровый номер	10323367
Заказчик	Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования города Москвы «Детская школа искусств имени М.А.Балакирева»
Начальная цена	85 000,00 ₽
Регион	Москва
Закон	44-ФЗ
Опубликовано	20.10.2026
Приём заявок до	20.10.2026 (завершён)
Площадка	Портал поставщиков

Что закупают

Позиция	Количество	Цена за единицу	ОКПД2
Будо-мат "Наш Спорт" красно-синий 1х1 м толщина 20 мм	50.0 м	1 700,00 ₽	Инвентарь и оборудование для борьбы

Описание

Согласно гражданско-правовому договору бюджетного учреждения, государственное бюджетное учреждение дополнительного образования города Москвы и поставщик обязуются поставку мягкого напольного покрытия в соответствии с техническим заданием и требованиями законодательства РФ и Москвы. Заказчик обязуется принять и оплатить товар, соответствующий Техническому заданию и Спецификации, после его поставки и подписания документов о приемке. Цена контракта составляет указанную сумму, включая НДС или без него в зависимости от условий. Согласно условиям контракта, оплата производится в рублях РФ, цена контракта является твердой и не подлежит изменению в процессе исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. Оплата осуществляется после фактической поставки товаров без авансового платежа, в безналичном порядке на расчетный счет поставщика на основании документа о приемке, подписанного усиленными квалифицированными электронными подписями. Согласно условиям контракта, оплата поставщику производится в течение 7 рабочих дней после подписания документа о приемке, с возможностью удержания неустойки за неисполнение обязательств, а обязательства заказчика считаются исполненными с момента списания средств с его счета. Поставка товара должна быть осуществлена в период с 26 октября по 2 ноября 2026 года, с возможностью досрочной поставки по согласованию с заказчиком. Статья 4 Контракта регламентирует порядок приемки товаров, включая согласование времени и места поставки, соответствие товаров качеству и характеристикам Технического задания, а также процедуру внесения изменений в контракт и условия поставки и упаковки товаров. Согласно условиям договора, маркировка товара и упаковки должна содержать определенные данные, упаковка должна обеспечивать сохранность товара, а после поставки упаковка должна быть убрана силами Поставщика. Поставщик обязан предоставить Заказчику отчетные документы и сертификаты качества в электронном виде с ЭЦП, после чего Заказчик в течение 5 рабочих дней должен провести приемку товаров. Согласно документу, Заказчик обязан провести экспертизу поставленных товаров на соответствие условиям контракта, а Поставщик обязуется устранить выявленные недостатки в установленные сроки за свой счет. Заказчик также должен предоставить информацию о разъяснениях, отказе от принятия товаров или перечне недостатков через Универсальную автоматизированную информационную систему бюджета. Согласно пунктам 4.13 и 4.14, после рассмотрения отчета об устранении недостатков, Заказчик принимает товары и подписывает электронный документ о приемке, либо запрашивает разъяснения или указывает на дефекты с указанием срока их устранения, после чего Поставщик обязан предоставить необходимые разъяснения или устранить дефекты в установленный срок. Согласно представленному фрагменту, стороны контракта обязуются выполнять определенные действия для обеспечения приемки товаров и документирования исполнения обязательств, а также имеют права на контроль и запросы информации в рамках исполнения контракта. Согласно представленному фрагменту, документ регулирует процедуры контроля за поставками товаров, включая обязанности сторон по выявлению и устранению недостатков, а также порядок взаимодействия при обнаружении несоответствий условиям контракта. Поставщик обязуется поставлять товары, соответствующие определенным требованиям, может привлекать субпоставщиков без изменения условий контракта и заменять их в случае необходимости, а также предоставлять документы, подтверждающие происхождение товаров. Поставщик обязан предоставлять Заказчику информацию о ходе исполнения обязательств, сообщать об изменении своего фактического местонахождения в течение 5 календарных дней и соответствовать законодательным требованиям и условиям контракта. Поставщик гарантирует качество товара и обязуется заменить товар при обнаружении недостатков в установленные сроки. Поставщик обязуется обеспечивать качество и безопасность товара, предоставлять гарантийные обязательства и нести ответственность за вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу в случае нарушения безопасности товара, а также за убытки, связанные с отзывом товара. Поставщик несет ответственность за недостатки товара без гарантийного срока, возникшие до передачи товара Заказчику или по причинам, предшествующим передаче. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по контракту в соответствии с установленными правилами, включая начисление штрафа в размере до 10% от цены контракта за каждый факт нарушения. В соответствии с условиями контракта, размеры штрафов и пени за неисполнение обязательств зависят от цены контракта и могут варьироваться в зависимости от превышения или не превышения ею 3 млн рублей. Согласно условиям контракта, стороны согласовали порядок начисления штрафов за неисполнение обязательств, ограничив их сумму ценой контракта, и предусмотрели освобождение от неустойки в случае обстоятельств непреодолимой силы или вины другой стороны. Также установлено, что неполная поставка товара или завышение его стоимости влечет возврат излишне уплаченных средств, а уплата неустойки не освобождает от исполнения обязательств. Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон, в судебном порядке или односторонне в определенных случаях. Контракт может быть расторгнут по инициативе Заказчика в случае поставки товаров ненадлежащего качества, некомплектности, неоднократного нарушения сроков и объемов поставки, отказа от передачи товара Фрагмент документа описывает основания для расторжения контракта по инициативе поставщика, включая неоднократные нарушения сроков оплаты или необоснованные отказы от приемки товаров со стороны заказчика, а также другие случаи, такие как непредставление отгрузочной разнарядки или невЫборка товаров в установленные сроки. Согласно условиям контракта, сторона, получившая предложение о расторжении, обязана ответить в письменной форме в течение пяти календарных дней, а одностороннее расторжение возможно при соблюдении определенных требований законодательства и уведомлении второй стороны. Также предусмотрена ответственность сторон за неисполнение обязательств в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы. Согласно пунктам 9.2 и 9.3, сторона, столкнувшаяся с обстоятельствами непреодолимой силы, обязана уведомить другую сторону о возникновении таких обстоятельств и возможном продлении сроков исполнения обязательств. Статья 10 регулирует порядок урегулирования споров, предусматривая переговоры и претензионный порядок до обращения в Арбитражный суд города Москвы. Согласно представленному фрагменту, в случае неполучения ответа на претензию в течение 15 календарных дней, это рассматривается как признание требований претензии. В претензии должны быть указаны данные сторон и обоснованный расчет истребуемой суммы, а также приложены необходимые документы. Споры по контракту подлежат рассмотрению в Арбитражном суде города Москвы. Контракт вступает в силу с момента подписания и действует до 19 ноября 2026 года, приемка товаров возможна после истечения срока исполнения обязательств поставщика при условии проведения претензионной работы. Согласно условиям контракта, его изменения и дополнения могут быть внесены по соглашению сторон и оформлены в виде дополнительных соглашений, которые подлежат регистрации в Реестре Контрактов ЕАИСТ и вступают в силу с момента подписания сторонами. Уведомления сторон должны направляться в письменной или электронной форме, а в случае использования почты — считаются полученными в день фактического получения. В случае Согласно условиям контракта, поставщик обязан регистрировать исполнение контракта в Реестре Контрактов ЕАИСТ, а также использовать приложения № 1 и № 2 к контракту. В статье 13 определены особые условия электронного взаимодействия сторон, включая обмен электронными документами через АИС «Портал поставщиков» и УАИС «Бюджетный учет», а также требования к стандартной товарной единице (СТЕ) для оформления документов приемки. Стороны договора обязуются использовать АИС «Портал поставщиков» для электронного документооборота, включая назначение уполномоченных лиц, получение усиленной квалифицированной электронной подписи и регистрацию в системе. Электронные документы признаются равнозначными бумажным и не требуют дублирования, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. Фрагмент содержит информацию об условиях доступа к АИС «Портал поставщиков» для сторон контракта и реквизиты Заказчика, включая адреса, контактные данные и банковские реквизиты. Согласно приложению № 2 к контракту, спецификация товара включает будоматы "Наш Спорт" размером 1х1 метр, толщиной 20 мм, с характеристиками, такими как

Приём заявок по этой закупке завершён. Похожие закупки сейчас →