44-ФЗРаботаОхрана и пожарная безопасностьПермский крайПортал поставщиков
| Реестровый номер | 10323309 |
|---|---|
| Заказчик | ГБУЗ ПК "Ординская ЦРБ" |
| Начальная цена | 27 971,24 ₽ |
| Регион | Пермский край |
| Закон | 44-ФЗ |
| Опубликовано | 20.10.2026 |
| Приём заявок до | 21.10.2026 |
| Площадка | Портал поставщиков |
| Позиция | Количество | Цена за единицу | ОКПД2 |
|---|---|---|---|
| Текущий ремонт лифта здания учреждения здравоохранения | 1.0 шт | 27 971,24 ₽ | Работы по монтажу лифтов, эскалаторов и движущихся тротуаров, требующие специальной квалификации, включая ремонт и техническое обслуживание |
ПРОЕКТ Предмет контракта: Текущий ремонт лифта. Предмет контракта: Текущий ремонт лифта. Подрядчик обязуется выполнить работы, Заказчик - принять и оплатить результат работ. Объем работ, требования к качеству и порядок выполнения определяются Техническим заданием и приложениями к контракту. Сроки: начало работ - с даты заключения контракта, окончание - 31.12.2026 г. Выполнение работ по заявке Заказчика в срок до 3 рабочих дней. Место выполнения работ: Пермский край, Ординский район, ул. 1 Мая, 6. Идентификационный код закупки: 262594500101359450100100010000000244. Источник финансирования: ПФХД, средства обязательного медицинского страхования. - Цена не изменяется в течение всего срока действия Контракта, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. - Сумма контракта корректируется на размер налогов и сборов, уплачиваемых Заказчиком. - Цена единицы работы покрывает все расходы Подрядчика, включая перевозку, страхование и другие обязательные платежи. - Аванс не требуется. - Оплата производится безналичным расчетом в течение 10 рабочих дней после подписания документа о приемке. - День оплаты считается датой списания средств со счета Заказчика. - В случае, предусмотренном статьей 49 Закона о контрактной системе, применяются другие условия оплаты. Допускается поставка товара с улучшенными характеристиками: нет Срок рассмотрения документов и осуществление приемки: информация - Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств. - Привлекать экспертов для экспертизы работ. - Отказаться от приемки работ, не соответствующих условиям Контракта. - Отказаться от исполнения Контракта в соответствии с законодательством. - Провести экспертизу работ перед односторонним отказом от Контракта. - Требовать устранения недостатков в течение гарантийного срока. - Создавать рабочую комиссию для контроля за работой Подрядчика. - Осуществлять приемку работ. - Оплачивать принятые работы. - Требовать неустоек за нарушение условий Контракта. - Осуществлять еженедельный контроль за работой Подрядчика. - Расторгать Контракт при нарушении сроков и условий Подрядчиком. - Требовать своевременной приемки и оплаты работ. - Выполнить работы и представить результаты в соответствии с Контрактом. - Предоставлять документы и информацию по требованию Заказчика. - Своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе работ. - Устранять недостатки в работах в установленные сроки. - Соблюдать календарный выполнения работ. - Регистрировать обособленное подразделение в налоговых органах при необходимости. - Соответствовать требованиям Закона о контрактной системе. Обеспечение исполнения: нет Срок гарантии: да Гарантийный срок составляет 12 месяцев со дня подписания Заказчиком документа о приемке. - Ответственность сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту. - Установление размера неустоек (штрафов, пеней) за просрочку исполнения обязательств Заказчиком и Подрядчиком. - Размер штрафа за неисполнение обязательств зависит от цены Контракта и может варьироваться от 1000 до 100000 рублей. - Штрафы за ненадлежащее исполнение обязательств, не имеющих стоимостного выражения, также установлены и составляют от 1000 до 100000 рублей. - Общая сумма штрафов не может превышать цену Контракта. - Освобождение от уплаты неустойки в случае непреодолимой силы или вины другой стороны. - Удержание сумм неустоек из суммы, подлежащей оплате Подрядчику. - Санкции за неисполнение обязательств, имеющих стоимостное и не имеющих стоимостного выражения. - Начисление пени за просрочку исполнения обязательств. - Штрафы и пени при одностороннем расторжении Контракта. - Возврат неотработанного аванса и оплата штрафных санкций при расторжении Контракта. Изменение существенных условий контракта допускается только по соглашению сторон и в случаях, предусмотренных законом. Все изменения оформляются дополнительными соглашениями. Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон, решению суда или в случае одностороннего отказа одной из сторон в соответствии с гражданским законодательством. При уменьшении лимитов бюджетных обязательств стороны могут изменить размер и сроки оплаты, а также объем услуг, подлежащих оплате за счет субсидий. Заказчик может отказаться от контракта в случае не предоставления информации о субподрядчиках, просрочки исполнения обязательств более чем на 3 рабочих дня или по основаниям ГК РФ. Подрядчик также может отказаться от контракта по основаниям ГК РФ. Возможность урегулирования споров через переговоры: да Срок ответа на претензию: 14 рабочих дней Разрешение споров в Арбитражном суде Пермского края: да Срок действия контракта: да Срок действия контракта начинается с момента подписания и заканчивается 31.08.2025 года. Обязательства по контракту, которые не были выполнены к этому сроку, должны быть исполнены в полном объеме, включая гарантийные обязательства Подрядчика, если они установлены Заказчиком. Обстоятельства непреодолимой силы - Неотъемлемыми частями договора являются приложение №1 (Техническое задание) и приложение №2 (Календарный выполнения работ). - Стороны руководствуются действующим законодательством РФ в том, что не предусмотрено контрактом. - При изменении или отмене документов (технический регламент, СНиП, СП, ГОСТ и др.), применяются заменяющие документы. - Конфиденциальность информации гарантируется. - Подрядчик обеспечивает возможность проверок контролирующими органами. - В случае нарушений, Подрядчик возвращает Заказчику излишне полученные средства. - Обмен документами и уведомления осуществляются через единую информационную систему. - Информация об ответственных лицах указана в разделе "Адреса и реквизиты сторон". - Контракт заключен в электронной форме с использованием электронной подписи. - Дата подписания - дата подписания Заказчиком. - Подрядчик ознакомлен со всеми условиями, влияющими на стоимость и сроки работ. - Указание на товарный знак читать с добавлением "или эквивалент". Неотъемлемой частью договора являются приложения №1 и №2. Приложение №1 содержит техническое задание на выполнение ремонта лифтового оборудования. Заказчиком является Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Пермского края "Ординская центральная районная больница". Предмет закупки - текущий ремонт лифта по адресу: Пермский край, Ординский м.о., с. Орда, ул. 1 Мая, 6. Работы включают ремонт/замену оборудования и пуско-наладочные работы. Лифт - пассажирский, модель ПБ-053 М № 600355, производства Щербинского лифтостроительного завода. Работы должны соответствовать нормам и правилам, обеспечивать санитарное и противопожарное состояние, а также проводиться в соответствии с инструкциями завода-изготовителя и другими нормативными документами. Подрядчик обязан предоставить список специалистов и обеспечить их прохождение инструктажей по охране труда и пожарной безопасности. Работы должны выполняться в рабочие дни с 9:00 до 17:00. Гарантия качества работ составляет 12 месяцев с даты подписания акта приемки. Календарный выполнения работ заполняется Подрядчиком в течение 1 дня с даты заключения контракта и согласовывается с Заказчиком.
Рассчитать маржу по этой закупкеЕщё: Все закупки заказчика, Охрана и пожарная безопасность, Охрана и пожарная безопасность — Пермский край, Все закупки: Пермский край