ТОВАРЫ ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ, ТЕХНИКА БЫТОВАЯ

223-ФЗТоварМебель, техника, канцтоварыМоскваПортал поставщиков

Что закупают

Описание

Стороны заключили гражданско-правовой договор на поставку хозяйственных товаров, в соответствии с техническим заданием и спецификацией, с обязательством поставщика поставить товары и обязанностью заказчика их принять и оплатить на условиях, предусмотренных договором. Согласно представленному фрагменту, поставляемый товар должен быть новым, с годом выпуска не ранее 2025 года, поставка осуществляется силами и за счет Поставщика, моментом поставки считается доставка товара Заказчику с подписанием соответствующих документов. Цена договора включает НДС, если это Согласно условиям договора, оплата производится в рублях РФ, цена договора фиксирована и включает все сопутствующие расходы Поставщика. Оплата осуществляется ежемесячно после фактической поставки товаров без авансового платежа, на основании подписанного обеими сторонами усиленными квалифицированными электронными подписями документа о приемке, в течение 7 рабочих дней. Согласно представленному фрагменту, в документе о приемке указываются сумма к оплате, размер неустойки, порядок ее расчета и итоговая сумма платежа. Заказчик может производить оплату с учетом неустойки за неисполнение обязательств Поставщиком. Обязательства Заказчика считаются исполненными с момента списания средств с его счета. Установлены сроки и условия поставки товаров, а также порядок их приемки. Согласно пунктам 4.2-4.6 Технического задания, товары должны соответствовать качеству и характеристикам, указанным в нем, с возможностью улучшения характеристик по согласованию сторон и оформлению дополнительного соглашения. Поставка товаров осуществляется за счет Поставщика с выполнением погрузочно-разгрузочных работ. Упаковка и маркировка товаров должны соответствовать стандартам, а маркировка должна содержать необходимую информацию о товаре и производителе. Согласно условиям договора, упаковка товара должна обеспечивать его сохранность в процессе транспортировки и погрузо-разгрузочных работ, а также быть убрана силами Поставщика в течение одного дня после доставки. Поставщик обязан предоставить Заказчику отчетные документы и сертификаты качества в установленные сроки, а Заказчик должен провести приемку товаров в течение 30 рабочих дней и оформить подписанный УКЭП электронный Документ о приемке. Заказчик обязан провести экспертизу поставленных товаров на соответствие условиям договора, после чего предоставляет Поставщику информацию о недостатках и сроках их устранения через УАИС «Бюджетный учет», подписанную УКЭП. Согласно условиям договора, Поставщик обязан устранять выявленные недостатки в товарах и услугах в установленные сроки и предоставлять Заказчику необходимые разъяснения по запросу, а также повторно направлять исправленные документы и товары для приемки. Согласно представленному фрагменту, Заказчик имеет право требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств по Договору, получения необходимых документов, информации о ходе исполнения обязательств, контроля за поставкой товаров и выбора способа проведения экспертизы результатов, а также может ссылаться на недостатки поставляемых товаров. Согласно пунктам 5.1.7 и 5.3.1, уполномоченные контрольные органы и Поставщик имеют право на проверку соответствия поставленных товаров условиям договора и требование подписания электронного документа о приемке соответственно. Заказчик обязан сообщать о выявленных недостатках и своевременно принимать и оплачивать товары. Поставщик обязуется привлекать субпоставщиков для исполнения обязательств по Договору, не изменяя стоимость и количество товаров, и несет ответственность за их действия; вправе заменять субпоставщиков при ненадлежащем исполнении; обязан своевременно поставлять товары, предоставлять необходимые документы и информировать Заказчика о ходе исполнения обязательств. Поставщик обязан своевременно уведомлять Заказчика об изменении своего фактического адреса, соответствовать законодательным и договорным обязательствам, соответствовать требованиям к участникам закупки и критериям оценки, а также представить необходимые документы в установленные сроки. Согласно представленному фрагменту, стороны договора обязуются соблюдать запрет, установленный постановлением Правительства РФ от 23.12.2024 № 1875. Поставщик гарантирует качество товара, обязуется заменять товар при обнаружении недостатков и обеспечивает соответствие товара требованиям качества и безопасности. Согласно условиям договора, Поставщик несет ответственность за убытки, причиненные жизни, здоровью или имуществу Заказчика и третьих лиц в случае недостатков товара, а также за непредоставление полной и достоверной информации о товаре и его недостатках, возникшие до передачи товара Заказчику. Кроме того, стороны договора несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств в соответствии с установленными правилами. Согласно условиям договора, стороны обязаны нести ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, предусмотренных в контракте, с установленными штрафами в процентах от цены договора или фиксированных суммах в зависимости от стоимости договора и характера нарушения. В пунктах 7.6-7.11 договора регламентируются условия начисления пени и штрафов за нарушение обязательств сторонами, а также ограничения на общую сумму начисленных штрафов и условия освобождения от уплаты неустойки. Согласно представленному фрагменту, Поставщик обязан возвращать Заказчику излишне уплаченные средства и не освобождается от обязательств даже при уплате неустойки. Заказчик может использовать фото- и видеоматериалы для взыскания неустойки. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, в судебном порядке или односторонне Заказчиком в случае ненадлежащего качества товаров, некомплектации, нарушения сроков и объемов поставки, отказа Поставщика от передачи товара. Согласно пунктам 8.1.1.6-8.1.1.9, Договора, предусмотрены основания для его расторжения в случае нарушений со стороны Поставщика, включая несоответствие техническим требованиям, непредоставление необходимых документов, нарушение условий Договора по результатам экспертизы и несоблюдение запретов, установленных законодательством. Пункт 8.1.2.1 указывает на возможность расторжения Договора по инициативе Поставщика в случае неоднократных нарушений сроков оплаты со стороны Заказчика. Согласно представленному фрагменту, документ содержит условия для одностороннего расторжения договора, включая неоднократный необоснованный отказ Заказчика от приемки товаров или оплаты, а также другие нарушения со стороны Заказчика. Также описан порядок расторжения договора по соглашению сторон и в одностороннем порядке. Согласно статье 9 Договора, стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, при условии своевременного уведомления другой стороны о возникновении таких обстоятельств и их характере. Согласно условиям договора, в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, срок исполнения обязательств продлевается на время их действия и последствий. В случае споров стороны обязаны сначала попытаться их урегулировать через переговоры и претензионный порядок, с соблюдением установленных сроков и форм общения. Согласно представленному фрагменту, для подачи претензии требуется приложение надлежащим образом оформленных документов, а споры по договору подлежат рассмотрению в Арбитражном суде города Москвы. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до 31 декабря 2026 года, а его изменения и дополнения оформляются в виде дополнительных соглашений, которые становятся неотъемлемой частью договора и подлежат регистрации в Реестре Договоров ЕАИСТ. Согласно статье 12 Договора, уведомления сторон осуществляются в письменной форме с использованием различных каналов связи, а также предусмотрены правила их считать полученными. В случае Согласно статье 13, стороны договора обязуются использовать электронные системы для обмена документами и информацией, включая использование АИС «Портал поставщиков» и УАИС «Бюджетный учет», а также обеспечивать наличие стандартных товарных единиц в АИС для оформления приемки товаров. Стороны договора обязуются соблюдать требования законодательства РФ к электронному документообороту, включая использование усиленной квалифицированной электронной подписи и признание юридической силы электронных документов. СУММАРИЗАЦИЯ: В тексте представлены юридические и фактические адреса, контактные данные и реквизиты организации, а также описание товара - бумажные полотенца гигиенические и туалетная бумага в больших рулонах. СУММАРИЗАЦИЯ: Договор предусматривает поставку различных видов товаров, включая туалетную бумагу и полимерные мешки для мусора, с указанием их характеристик и количества в упаковке. Спецификация включает информацию о заказе бумажных полотенец LAIMA Universal White, 1-слойных, белых, размером 22,5x20,5 см, с Z-сложением и системой H2, в количестве 16 упаковок по 21 полотенцу в каждой, с ценой за единицу в 1863 рубля (включая НДС), общая сумма заказа составляет 74520 рублей (включая НДС).

Похожие закупки

• Оснащение ЦМТС стеллажным оборудованием
  — заявки до 27.10.2026, Москва
• Право заключения договора на поставку комплектующих, расходных материалов и периферийных устройств для оргтехники
  702 610,16 ₽ заявки до 28.10.2026, Москва
• Кейс для хранения документации 44х34х14
  12 517,00 ₽ заявки до 21.10.2026, Москва
• Поставка офисной мебели
  518 360,73 ₽ заявки до 23.10.2026, Москва
• Запрос котировок в электронной форме № 1050-26/кт/эф на поставку стульев для нужд ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет»
  229 800,00 ₽ заявки до 27.10.2026, Москва
• Жидкость Dragon Blood промывочная 100 мл
  9 200,00 ₽ заявки до 20.10.2026, Москва
• Поставка комплектующих к вычислительной технике
  56 373,35 ₽ заявки до 27.10.2026, Москва
• Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту оргтехники ГБУЗ ММКЦ "Вороновское" ДЗМ в 2027 году
  3 900 000,00 ₽ заявки до 28.10.2026, Москва

Ещё: Все закупки заказчика, Мебель, техника, канцтовары, Мебель, техника, канцтовары — Москва, Все закупки: Москва