44-ФЗТоварЭнергетика и электрикаМоскваПортал поставщиков
| Реестровый номер | 10323281 |
|---|---|
| Заказчик | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Городская поликлиника № 62 Департамента здравоохранения города Москвы» |
| Начальная цена | 90 160,00 ₽ |
| Регион | Москва |
| Закон | 44-ФЗ |
| Опубликовано | 20.10.2026 |
| Приём заявок до | 21.10.2026 |
| Площадка | Портал поставщиков |
| Позиция | Количество | Цена за единицу | ОКПД2 |
|---|---|---|---|
| Мойка высокого давления Karcher TLA 4 в комплекте с аксессуарами | 5.0 шт | 16 632,00 ₽ | Устройства механические для разбрызгивания, рассеивания или распыления прочие, кроме сельскохозяйственных |
| Пеногенератор для бытовой минимойки Karcher К2, К3, К4, К5, К6, К7, с латунным адаптером Daewoo DAW 10 | 5.0 шт | 1 400,00 ₽ | Устройства механические для разбрызгивания, рассеивания или распыления прочие, кроме сельскохозяйственных |
Согласно договору, государственное бюджетное учреждение и поставщик обязуются поставлять хозяйственные товары для мойки высокого давления согласно техническому заданию и требованиям законодательства РФ и Москвы. Заказчик обязуется принять и оплатить товар согласно условиям контракта, товар должен быть новым с годом выпуска не ранее 2025 года, поставка осуществляется силами и за счет Поставщика, который также предоставляет сопутствующие услуги и документы для подтверждения поставки. Цена контракта составляет указанную сумму, включая НДС или без него в зависимости от условий. Согласно условиям контракта, оплата производится в рублях РФ, цена контракта является твердой и не подлежит изменению в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. Оплата осуществляется после поставки товаров без авансового платежа, в безналичном порядке за счет средств фонда обязательного медицинского страхования. Согласно условиям контракта, оплата поставщику производится на основании электронного Документа о приемке, подписанного усиленными квалифицированными электронными подписями, в течение 7 рабочих дней с даты подписания заказчиком. В случае нарушения обязательств поставщиком, заказчик вправе оплатить товары с учетом неустойки, а исполнение обязательств заказчика считается завершенным с момента списания средств с его счета. Согласно условиям контракта, поставщик обязан согласовать с заказчиком время и место поставки, может досрочно осуществить поставку по согласованию и обязан обеспечить соответствие товаров качеству и характеристикам, указанным в техническом задании. Поставщик обязуется осуществлять погрузочно-разгрузочные работы, упаковка и маркировка товара должны соответствовать стандартам, маркировка должна содержать определенные данные, упаковка обеспечивать сохранность товара, а уборка упаковки производится силами Поставщика. В день поставки Поставщик предоставляет Заказчику отчетные документы и сертификаты, подтверждающие качество товара, а также подписанный УКЭП электронный Документ о приемке. Заказчик в течение 15 рабочих дней после получения документов должен их принять. Заказчик осуществляет приемку товаров и услуг, проверяя их соответствие количеству, качеству и другим требованиям, указанным в Контракте и Техническом задании, и в случае обнаружения недостатков уведомляет Поставщика о необходимости их устранения. Согласно условиям договора, информация о недостатках товаров и услуг, а также об их устранении должна быть оформлена Заказчиком в УАИС «Бюджетный учет» и направлена Поставщику через АИС «Портал поставщиков». При положительном решении Заказчика о устранении недостатков, он принимает товары и услуги и подписывает электронный документ о приемке. В случае запроса разъяснений или отказа от принятия, Поставщик обязан предоставить их в течение 10 рабочих дней. Согласно представленному фрагменту, Заказчик имеет право требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств по контракту, представления необходимых документов и информации о ходе исполнения обязательств, с ответом от Поставщика в течение пяти рабочих дней. Согласно представленному фрагменту, Заказчик и Поставщик обязаны выполнять ряд взаимных обязательств, включая контроль за порядком и сроками поставки товаров, проведение экспертизы результатов, уведомление о недостатках и своевременное принятие и оплату товаров. Поставщик имеет право на представление разъяснений и приостановление поставки товаров при обнаружении несоответствий условиям контракта. Поставщик обязан подписать электронный документ УКЭП, подтверждающий приемку товаров, и своевременно поставить товары, соответствующие качеству и другим характеристикам, а также вправе привлекать субпоставщиков и заменять их в случае ненадлежащего исполнения обязательств. Поставщик обязуется предоставить подтверждение производства товара в России, если это требуется законодательством, а также предоставлять информацию о ходе исполнения обязательств, сообщать об изменении своего фактического местонахождения и соблюдать единые требования к участникам закупки и запреты, установленные законодательством. Согласно пунктам 6.2-6.5 Контракта, гарантийный срок на товары определяется в Техническом задании, при обнаружении недостатков в период гарантии Поставщик обязан их устранить за свой счет, продлевая гарантийный срок на время устранения недостатков. В случае отказа Поставщика от составления Акта о недостатках, Заказчик вправе провести экспертизу и возместить расходы в соответствии с законодательством. Поставщик обязан заменить товар при обнаружении недостатков, а гарантийный срок на комплектующие изделия равен сроку на основное изделие и начинается одновременно с ним. Поставщик обязуется обеспечить соответствие товара требованиям качества и безопасности, а также возместить вред и убытки, причиненные в результате недостатков товара, и предоставить полную и достоверную информацию о товаре, неся ответственность за ее Согласно статье 7 Контракта, стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 №1042. Размер штрафа за неисполнение обязательств Поставщиком составляет 10% от Цены контракта, если она не превышает 3 млн рублей, и 5% от Цены контракта, если она выше указанной суммы, за исключением случаев просрочки исполнения обязательств. В документе установлены штрафы за неисполнение обязательств по контракту, размер которых зависит от цены контракта, а также порядок начисления пени за просрочку исполнения обязательств. Согласно условиям контракта, общая сумма штрафов за нарушение обязательств не может превышать цену контракта, а стороны освобождаются от уплаты неустойки в случае обстоятельств непреодолимой силы или вины другой стороны. Поставщик обязан возвратить излишне уплаченные средства при выявлении фактов неполной поставки или завышения стоимости товара. Уплата неустойки не освобождает от исполнения обязательств, а подтверждение фактов нарушений может осуществляться с использованием фото- и видеоматериалов. Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон, в судебном порядке или односторонне в определенных случаях. Согласно пунктам 8.1.1.1-8.1.1.8, поставщик может быть признан нарушившим условия контракта в случае поставки товаров ненадлежащего качества, некомплектности, неоднократного нарушения сроков и объемов поставки, отказа от передачи товаров, невыполнения обязательств по страхованию товаров, несоответствия требованиям технического задания и другим условиям контракта, а также при подтверждении нарушений экспертизой и нарушении запретов, установленных законодательством. СУММАРИЗАЦИЯ: В документе изложены основания для расторжения контракта в одностороннем порядке по инициативе поставщика, включая неоднократные нарушения сроков оплаты или необоснованные отказы от приемки товаров со стороны заказчика, а также другие условия, такие как непредставление отгрузочной разнарядки или невзымка товаров. Также предусмотрено расторжение контракта по соглашению сторон в соответствии с гражданским законодательством РФ. Согласно представленному фрагменту, стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств по контракту в случае обстоятельств непреодолимой силы, таких как стихийные бедствия, военные действия и другие чрезвычайные события, подтвержденные в установленном порядке и возникшие после заключения контракта, если они непосредственно влияют на исполнение обязательств и были не предвидены и не предотвращены сторонами. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, сторона обязана уведомить другую сторону в письменной форме в течение 5 календарных дней и продлить срок исполнения обязательств на время действия таких обстоятельств. При возникновении споров стороны должны попытаться их урегулировать путем переговоров и претензионного порядка, а в случае неудачи — обратиться в Арбитражный суд города Москвы. Согласно представленному фрагменту, в документе регламентируются требования к оформлению претензий и порядок их рассмотрения, а также условия вступления контракта в силу, сроки его исполнения и порядок приемки товаров, а также возможность изменения и дополнения контракта по соглашению сторон. Согласно статье 12 Контракта, все изменения и дополнения к нему оформляются в электронном виде и являются его неотъемлемой частью с момента подписания Сторонами. Уведомления Сторон должны направляться в письменной или электронной форме, а в случае несоответствия Контракта действующему законодательству, Стороны руководствуются последним. Согласно представленному фрагменту, контракт включает приложения с техническим заданием и спецификацией, а также особые условия электронного взаимодействия сторон, предусматривающие обмен электронными документами через АИС и проверку наличия стандартных товарных единиц в системе. Стороны договора обязуются использовать усиленную квалифицированную электронную подпись для подписания электронных документов в АИС «Портал поставщиков», признавая их равную юридическую силу с бумажными документами. Согласно статье 14, в договоре указаны юридические и фактические адреса, контактные данные и реквизиты сторон, включая Заказчика и Поставщика, при этом для Поставщика данные не полностью заполнены. Согласно представленному фрагменту, стороны согласовали поставку товаров, включая пеногенератор и мойку высокого давления Karcher TLA 4 в комплекте с аксессуарами, с указанием характеристик, производителя, модели, количества, единицы измерения, цены за единицу и общей суммы с учетом НДС.
Рассчитать маржу по этой закупкеЕщё: Все закупки заказчика, Энергетика и электрика, Энергетика и электрика — Москва, Все закупки: Москва