44-ФЗТоварКлининг, отходы, экологияМоскваПортал поставщиков
| Реестровый номер | 10323277 |
|---|---|
| Заказчик | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 2070 имени Героя Советского Союза Г.А. Вартаняна» |
| Начальная цена | 229 833,00 ₽ |
| Регион | Москва |
| Закон | 44-ФЗ |
| Опубликовано | 20.10.2026 |
| Приём заявок до | 20.10.2026 |
| Площадка | Портал поставщиков |
| Позиция | Количество | Цена за единицу | ОКПД2 |
|---|---|---|---|
| Скребок для чистки снега с крыш КЭС телескопический, 600x2000/6000 мм, с алюминиевым черенком 52000004 | 5.0 шт | 4 253,00 ₽ | Метлы и щетки |
| Лопата для уборки снега из поликарбоната Гамма Пласт ЭТАЛОН ORIGINAL GPLP001 | 124.0 шт | 1 682,00 ₽ | Лопаты |
Согласно гражданско-правовому договору, бюджетное учреждение "Школа № 2070" и поставщик обязуются поставку снеговых лопат для нужд школы в соответствии с техническим заданием и спецификацией. Заказчик обязуется принять и оплатить товар в соответствии с условиями контракта, товар должен быть новым, поставка осуществляется силами и за счет Поставщика, моментом поставки считается доставка товара и подписание усиленными квалифицированными электронными подписями документа о приемке. Цена контракта составляет указанную сумму, включая НДС или без него в зависимости от условий. Согласно условиям контракта, оплата производится в рублях РФ, цена контракта фиксирована и не подлежит изменению в процессе исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. Оплата осуществляется после фактической поставки товаров без авансового платежа, в безналичном порядке на расчетный счет поставщика на основании электронного документа о приемке. Согласно условиям контракта, оплата поставщику производится в течение 7 рабочих дней после подписания документа о приемке, который должен содержать сумму к оплате, размер неустойки и итоговую сумму платежа. Заказчик обязан оплатить товар после списания средств со своего счета, а поставка товара должна быть осуществлена в течение 10 календарных дней с даты заключения контракта, с возможностью досрочной поставки по согласованию с заказчиком. Поставщик обязан согласовать с Заказчиком условия поставки товаров, соответствующих Техническому заданию, и может поставлять товары с улучшенными характеристиками по дополнительному соглашению. Поставщик несет расходы на транспортировку и погрузочно-разгрузочные работы, а упаковка и маркировка товаров должны соответствовать стандартам. Согласно условиям договора, упаковка товара должна соответствовать определенным стандартам, маркировка должна содержать необходимую информацию, а также обеспечивать сохранность товара при транспортировке. Поставщик обязан представить отчетные документы и сертификаты качества в электронном виде с использованием УКЭП, а Заказчик в течение 15 рабочих дней должен провести приемку товаров. Заказчик обязан подписать УКЭП электронный Документ о приемке и предоставить разъяснения или информацию об отказе с указанием недостатков и сроков их устранения, после чего Поставщик обязуется устранить выявленные недостатки. Заказчик также вправе провести экспертизу поставленных товаров для проверки их соответствия условиям контракта. Согласно пунктам 4.13 и 4.14, при определенных условиях Заказчик принимает товары и подписывает электронный документ о приемке, а Поставщик обязан в течение 10 рабочих дней предоставить разъяснения или устранить выявленные дефекты и недостатки. Согласно представленному фрагменту, статья 4 описывает процедуру приемки товаров и документооборота, а статья 5 закрепляет права и обязанности сторон, включая право Заказчика на контроль за исполнением Контракта и требование предоставления документов, подтверждающих исполнение обязательств. Согласно представленному фрагменту, документ содержит положения о порядке контроля за исполнением контракта, включая проверки после его окончания, обязательства сторон по уведомлению о недостатках и требования к документации при приемке товаров. Поставщик обязуется поставлять товары в соответствии с контрактом, может привлекать субпоставщиков без изменения условий контракта, имеет право заменять субпоставщиков в случае их неисполнения обязательств и обязан предоставлять Заказчику необходимые документы и информацию. Поставщик обязан своевременно уведомлять Заказчика об изменении своего фактического местонахождения и соответствовать законодательным требованиям и условиям контракта, а также гарантировать качество товара и обеспечивать его замену при обнаружении недостатков. Поставщик обязуется обеспечивать качество и безопасность товара, предоставлять гарантийные обязательства, возмещать убытки и предоставлять полную информацию о товаре, а также нести ответственность за недостатки и Согласно статье 7 Контракта, стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 №1042. Размер штрафа рассчитывается в процентах от цены контракта и варьируется в зависимости от его стоимости. В документе установлены штрафы за неисполнение обязательств по контракту, размер которых зависит от цены контракта и характера нарушения, а также порядок начисления пени за просрочку исполнения обязательств. Согласно условиям контракта, общая сумма штрафов за нарушение обязательств не может превышать цену контракта, стороны освобождаются от уплаты неустойки при определенных обстоятельствах, а также предусмотрен порядок расторжения контракта по соглашению сторон, в судебном порядке или односторонне при наличии определенных оснований. Согласно пунктам 8.1.1.1-8.1.1.8, поставщик может быть признан нарушившим условия контракта в случае поставки товаров ненадлежащего качества, некомплектности, неоднократного нарушения сроков и объемов поставки, отказа от передачи товаров, невыполнения обязательств по страхованию товаров, несоответствия требованиям технического задания и другим условиям контракта, а также при подтверждении нарушений условий контракта экспертизой и нарушении запретов, установленных законодательством. Согласно пунктам 8.1.2, Контракт может быть расторгнут по инициативе Поставщика в случае неоднократных нарушений Заказчиком условий договора, таких как просрочка оплаты, необоснованный отказ от приемки товаров или оплаты, а также в случае непредставления отгрузочной разнарядки или невЫборки товаров в установленные сроки. Расторжение по соглашению сторон регулируется гражданским законодательством РФ. Согласно представленному фрагменту, стороны контракта обязуются расторгнуть его в одностороннем порядке с соблюдением определенных условий и процедур, а также освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы. Согласно условиям контракта, при возникновении обстоятельств непреодолимой силы одна сторона обязана уведомить другую в течение 5 дней, а срок исполнения обязательств продлевается на время действия таких обстоятельств. В случае споров стороны должны сначала попытаться их урегулировать путем переговоров и претензионного порядка, а при неудаче обратиться в Арбитражный суд города Москвы. В представленном фрагменте описываются требования к оформлению претензий, порядок их подачи и рассмотрения, а также условия вступления в силу и сроки исполнения контракта, включая порядок приемки товаров и регистрацию контракта. Согласно статье 12 Контракта, все изменения и дополнения к нему оформляются в электронном виде и являются его неотъемлемой частью с момента подписания Сторонами. Уведомления Сторон должны направляться в письменной или электронной форме, а в случае использования почты — считаются полученными в день фактического получения. В случае Стороны договора обязуются соблюдать процедуры, предусмотренные для электронного взаимодействия, включая обмен электронными документами и информацией через специализированные системы. Стороны договорились о порядке использования АИС «Портал поставщиков» для электронного документооборота, включая назначение уполномоченных лиц, получение усиленной квалифицированной электронной подписи и признание юридической силы электронных документов. Статья 14 содержит реквизиты и адреса сторон договора, а именно Государственного бюджетного образовательного учреждения и поставщика, включая их контактные данные и банковские реквизиты. Согласно приложению № 2 к контракту, заказчик обязуется поставить скребок для чистки снега с крыш и лопату для уборки снега из поликарбоната, с указанием их характеристик, производителя, модели, количества, единицы измерения, цены за единицу и общей суммы с учетом НДС.
Рассчитать маржу по этой закупкеЕщё: Все закупки заказчика, Клининг, отходы, экология, Клининг, отходы, экология — Москва, Все закупки: Москва