ЭЛЕКТРОННЫЕ КОМПОНЕНТЫ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

44-ФЗТоварИТ и связьМоскваПортал поставщиков

Что закупают

Описание

Согласно гражданско-правовому договору № _, государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы и поставщик обязуются поставлять комплектующие для нужд ГБУЗ «МНПЦЛИ ДЗМ», соблюдая требования законодательства РФ и города Москвы, включая Закон о контрактной системе. Заказчик обязуется принять и оплатить товар в соответствии с условиями Контракта, Технического задания и Спецификации, при этом товар должен быть новым и поставлен силами Поставщика. Цена контракта и порядок расчетов определяются в соответствии с указанными в документе условиями, включая НДС или освобождение от него. Согласно условиям контракта, оплата производится в рублях РФ, цена контракта является фиксированной и не подлежит изменению в процессе исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. Оплата осуществляется после фактической поставки товаров без авансового платежа, в безналичном порядке на расчетный счет поставщика. Согласно условиям контракта, оплата поставщику производится на основании электронного Документа о приемке, подписанного УКЭП, с указанием суммы оплаты, неустойки, оснований и порядка ее расчета, а также итоговой суммы к оплате. Заказчик может удержать неустойку за неисполнение обязательств поставщиком. Обязательства Заказчика считаются исполненными с момента списания средств с его счета. Поставка товара должна быть осуществлена в сроки, установленные контрактом и техническим заданием, с возможностью досрочной поставки. Согласно статье 4 контракта, поставщик обязан согласовать с заказчиком время и место поставки, а также обеспечить соответствие товаров качеству и характеристикам, указанным в техническом задании. При улучшении качества товаров, изменения должны быть оформлены дополнительным соглашением и внесены в реестр контрактов. Поставщик также отвечает за транспортировку и погрузочно-разгрузочные работы. Согласно условиям договора, упаковка и маркировка импортного товара должны соответствовать международным стандартам и содержать необходимую информацию, включая наименование товара, фирму-изготовителя, дату выпуска и гарантийный срок. Упаковка обеспечивает сохранность товара при транспортировке, а после поставки упаковка должна быть убрана силами Поставщика в течение одного дня. Поставщик обязан предоставить Заказчику отчетные документы и сертификаты, подтверждающие качество товара, а Заказчик в течение пяти рабочих дней должен провести приемку товаров. Заказчик обязан направлять Поставщику документы о приемке товаров и услуг, а также информацию о недостатках и сроках их устранения, а Поставщик обязуется устранять выявленные недостатки за свой счет. Заказчик также обязан провести экспертизу поставленных товаров для проверки их соответствия условиям контракта. Согласно пунктам 4.13 и 4.14, Заказчик и Поставщик взаимодействуют через автоматизированные информационные системы для рассмотрения отчетов об устранении недостатков, приемки товаров и предоставления разъяснений в случае выявления дефектов, с соблюдением установленных сроков и процедур. Согласно представленному фрагменту, Заказчик имеет право требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств по Контракту, включая представление необходимых документов и информации о ходе исполнения обязательств, а также может осуществлять контроль за поставкой товаров и выбирать способ проведения экспертизы результатов. Согласно пунктам 5.1.6-5.1.7 и 5.2.1-5.2.3 Контракта, Заказчик и Поставщик обязаны выполнять взаимные обязательства по контролю качества товаров, информированию о выявленных недостатках и своевременному принятию и оплате поставок. Поставщик также имеет право требовать подписания электронного документа о приемке товаров. Поставщик обязан обеспечить соответствие товара требованиям качества и своевременно поставить его, а также предоставить необходимые документы, подтверждающие происхождение товара. Поставщик обязуется предоставить Заказчику информацию о ходе исполнения обязательств, уведомить о смене фактического местонахождения и соблюдать законодательные требования и условия контракта. Также Поставщик гарантирует качество товара и обязуется заменить товар при обнаружении недостатков. Согласно условиям договора, гарантийный срок на комплектующее изделие равен гарантийному сроку на основное изделие и начинается одновременно с ним. При замене дефектного комплектующего изделия на новое устанавливается такой же гарантийный срок. Поставщик обязуется обеспечивать соответствие товара требованиям качества и безопасности, а также несет ответственность за вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу в случае нарушения безопасности товара. Убытки, связанные с отзывом товара, подлежат возмещению Поставщиком, а за Согласно статье 7 Контракта, стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с постановлением Правительства РФ №1042 от 30.08.2017, с установлением размера штрафа в процентах от цены контракта за каждый факт нарушения обязательств, за исключением просрочки исполнения. В соответствии с условиями контракта, предусмотрены различные размеры штрафов за нарушение обязательств сторонами, а также порядок начисления пени за просрочку исполнения обязательств. Согласно условиям договора, за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств предусмотрена уплата штрафов, при этом общая сумма штрафов не может превышать цену контракта. Стороны освобождаются от уплаты неустойки в случае обстоятельств непреодолимой силы или вины другой стороны. Согласно условиям контракта, Заказчик имеет право на одностороннее расторжение в случае поставки товаров ненадлежащего качества, некомплектности, неоднократного нарушения сроков и объемов поставки, отказа Поставщика от передачи товаров Контракт может быть расторгнут по инициативе Поставщика в случае неоднократных нарушений сроков оплаты или необоснованных отказов от приемки товаров со стороны Заказчика, а также в случае непредставления отгрузочной разнарядки или невЫборки товаров в установленные сроки. Стороны договора обязаны соблюдать процедуру расторжения контракта по соглашению сторон и в одностороннем порядке, а также освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы. Согласно статье 9, в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, сторона, неспособная выполнить свои обязательства, обязана уведомить другую сторону в письменной форме в течение 5 дней и продлить срок исполнения обязательств на время действия таких обстоятельств. Статья 10 устанавливает порядок урегулирования споров, предусматривая переговоры и претензионный порядок до обращения в Арбитражный суд города Москвы. Согласно представленному фрагменту, стороны обязаны ответить на претензию в течение 15 календарных дней, иначе это считается признанием требований. В претензии должны быть указаны реквизиты сторон и, при необходимости, денежная оценка требований с расчетом, а также приложены подтверждающие документы. Споры по контракту разрешаются в Арбитражном суде города Москвы. Контракт вступает в силу с момента подписания и действует до 2026 года. Согласно статье 12 Контракта, уведомления между сторонами осуществляются в письменной форме с возможностью использования электронных средств связи, а также действующее законодательство РФ применяется к вопросам, не урегулированным контрактом. Согласно представленному фрагменту, для регистрации исполнения Контракта в Реестре Контрактов ЕАИСТ необходимо наличие обоснованных обязательств у Поставщика. Также указаны приложения к Контракту и условия электронного взаимодействия Сторон, включая использование АИС «Портал поставщиков» и УАИС «Бюджетный учет». Стороны договорились о порядке использования АИС «Портал поставщиков» для организации электронного документооборота, включая назначение уполномоченных лиц, получение усиленной квалифицированной электронной подписи и признание юридической силы электронных документов. Согласно представленному фрагменту, в договоре предусмотрено безвозмездное получение доступа к АИС «Портал поставщиков» для электронного документооборота, а также указаны юридические и фактические адреса, контактные данные и реквизиты Заказчика и неполные данные Поставщика. СУММАРИЗАЦИЯ: В представленном фрагменте Согласно приложению № 2 к контракту, заказчик обязуется поставить корпус ZDK LC-WT-PLUS-B с определенными характеристиками, включая размеры, количество внутренних отсеков и слотов расширения, а также указана цена за единицу товара в сумме 21698 рублей с НДС, итого за 2 штуки составляет 43396 рублей с НДС.

Похожие закупки

• Радиостанция Аргут А-55, черная, 61x132x43мм
  280 000,00 ₽ заявки до 21.10.2026, Москва
• ТОВАРЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ, СРЕДСТВА СВЯЗИ, ОРГТЕХНИКА, ЭЛЕКТРОНИКА (ВКЛЮЧАЯ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ)
  252 675,00 ₽ заявки до 21.10.2026, Москва
• ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
  821 201,38 ₽ заявки до 21.10.2026, Москва
• ИБП интерактивный CyberPower UT650EIG
  10 600,00 ₽ заявки до 21.10.2026, Москва
• Оказание услуг по предоставлению телематических услуг служб доступа к информационным ресурсам в сети связи общего пользования (Интернет) для Северо-Кавказского
  103 299,96 ₽ заявки до 27.10.2026, Москва
• Cовместная закупка. Модули расширения ленточных библиотек для нужд АО «НПФ «БУДУЩЕЕ», АО «НПФ Эволюция»
  — заявки до 26.10.2026, Москва
• Выполнение работ по разработке Интеллектуального чат-ассистента для пользователей транспортной карты «Тройка»
  3 800 000,00 ₽ заявки до 26.10.2026, Москва
• Контроллер программируемый Arduino Uno R3, ATmega328P
  85 200,00 ₽ заявки до 21.10.2026, Москва

Ещё: Все закупки заказчика, ИТ и связь, ИТ и связь — Москва, Все закупки: Москва