СИСТЕМЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ

223-ФЗУслугаИТ и связьМоскваПортал поставщиков

Реестровый номер	10323126
Заказчик	Государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Московский городской университет управления Правительства Москвы имени Ю.М. Лужкова»
Начальная цена	140 000,00 ₽
Регион	Москва
Закон	223-ФЗ
Опубликовано	20.10.2026
Приём заявок до	20.10.2026 (завершён)
Площадка	Портал поставщиков

Что закупают

Позиция	Количество	Цена за единицу	ОКПД2
Нейроинтерфейс Neiry Headband pro для измерения ЭЭГ и ФПГ	2.0 компл	70 000,00 ₽	Приборы цифровые электроизмерительные прочие

Описание

Согласно гражданско-правовому договору № _, государственное образовательное учреждение обязуется приобрести у поставщика нейроинтерфейсы Neiry Headband pro, совместимые с программным обеспечением Brainy, согласно техническому заданию и законодательству РФ и Москвы. Заказчик обязуется принять и оплатить товар, соответствующий Техническому заданию и Спецификации, после его поставки и подписания документов о приемке. Цена договора и порядок расчетов определяются в соответствии с условиями договора, включая НДС или без него. Согласно условиям договора, оплата производится в рублях РФ, цена договора фиксирована и включает все сопутствующие расходы Поставщика. Оплата осуществляется Заказчиком после фактической поставки товаров без авансового платежа, в безналичном порядке на основании документа о приемке, подписанного усиленными квалифицированными электронными подписями, в течение 7 рабочих дней. Согласно представленному фрагменту, оплата по договору производится после подписания электронного Документа о приемке, содержащего информацию о сумме оплаты, неустойке, ее расчете и итоговой сумме к оплате. Заказчик может удержать неустойку за неисполнение обязательств Поставщиком, а его обязательства считаются исполненными с момента списания средств со счета. Поставка товара должна быть осуществлена в течение 20 рабочих дней с даты заключения договора, с возможностью досрочной поставки по согласованию с Заказчиком. Согласно условиям договора, поставщик обязуется поставлять товары партиями по предварительной заявке в соответствии с техническим заданием, при этом товары должны соответствовать качеству и характеристикам, указанным в техническом задании, с возможностью улучшения характеристик по согласованию сторон и оформлению дополнительного соглашения. Поставка товаров осуществляется собственным транспортом поставщика или с привлечением третьих лиц, а упаковка и маркировка должны соответствовать установленным стандартам. Согласно условиям договора, поставщик обязан обеспечить соответствие упаковки товара его маркировке и сохранности при транспортировке, а также произвести уборку упаковки в течение одного дня после поставки. В день поставки поставщик предоставляет заказчику отчетные документы, сертификаты и другие подтверждения качества товара, а заказчик в течение 15 рабочих дней осуществляет приемку товаров и услуг, после чего направляет поставщику подписанный электронный документ о приемке. Согласно условиям договора, Заказчик обязан провести экспертизу поставленных товаров на соответствие условиям договора и в случае обнаружения недостатков уведомить об этом Поставщика с указанием срока их устранения. Заказчик также обязан использовать УАИС «Бюджетный учет» для предоставления разъяснений, информации об отказе от принятия товаров или перечне выявленных недостатков, которые должны быть направлены Поставщику в электронной форме с электронной подписью. В случае обнаружения недостатков в поставленных товарах, Поставщик обязан в установленные сроки устранить их и предоставить Заказчику необходимые разъяснения или исправленный комплект документации. Согласно представленному фрагменту, электронный структурированный Документ о приемке товаров служит основанием для оплаты поставщику и регистрации исполнения договора в ЕАИСТ. Заказчик имеет право требовать надлежащего исполнения обязательств, документов, подтверждающих исполнение, информации о ходе исполнения договора, а также осуществлять контроль за поставкой и выбирать способ проведения экспертизы результатов. СУММАРИЗАЦИЯ: В представленном фрагменте договора описываются обязанности и права сторон (Заказчика и Поставщика) в отношении контроля за использованием бюджетных средств, уведомлений о недостатках товаров, условий приемки и оплаты товаров, а также процедур в случае обнаружения несоответствий и приостановления поставок. Поставщик обязуется поставлять товары в соответствии с условиями договора, может привлекать субпоставщиков без изменения стоимости и количества товаров, обязан предоставлять документы о стране происхождения товаров и информировать Заказчика о ходе исполнения обязательств. Поставщик обязан своевременно уведомлять Заказчика об изменении своего фактического местонахождения, соблюдать законодательные требования и соответствовать единым требованиям к участникам закупки, а также гарантировать качество товаров в соответствии с договорными условиями и техническим заданием. Согласно условиям договора, при обнаружении недостатков товара Заказчик вправе требовать составления Акта о недостатках, продления гарантийного срока на период устранения дефектов и замены товара в случае отказа Поставщика от подписания акта. Гарантийный срок на комплектующие изделия равен сроку на основное изделие и начинается одновременно с ним. Согласно условиям договора, поставщик обязан обеспечивать безопасность товара в соответствии с законодательством и договором, а также несет ответственность за вред, убытки и недостатки товара в соответствии с Гражданским кодексом РФ и другими нормативными актами. Согласно условиям договора, размер штрафа за ненадлежащее исполнение обязательств поставщиком или заказчиком определяется в процентах от цены договора и фиксированных суммах соответственно, в зависимости от стоимости договора. В данном фрагменте договора регламентируются условия ответственности сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, включая размер штрафов и пени, а также ограничения на общую сумму начисленных штрафов. Согласно представленному фрагменту, в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы или вины другой стороны, предусмотрены меры ответственности и возмещения убытков. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, в судебном порядке или односторонне при определенных условиях, включая поставку товаров ненадлежащего качества или некомплектность. Договор предусматривает расторжение в случае нарушения сроков и объемов поставки товаров, а также в случае несоответствия Поставщика требованиям Договора, неправомерных действий, невыполнения обязанностей по страхованию товаров и нарушения законодательства РФ. Расторжение также возможно при неоднократных задержках оплаты со стороны Заказчика. Согласно представленному фрагменту, документ содержит условия, касающиеся отказа Заказчика от приемки и оплаты товаров, а также порядок расторжения договора по соглашению сторон и в одностороннем порядке. Согласно статье 9 договора, стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, при условии своевременного уведомления другой стороны о возникновении таких обстоятельств. Согласно статье 10 договора, стороны обязаны предпринять усилия для урегулирования споров путем переговоров и оформления дополнительных соглашений, а также соблюдать претензионный порядок с письменными ответами в течение 15 календарных дней. Согласно представленному фрагменту, при подаче претензии требуется приложение надлежащим образом оформленных документов, а споры по договору разрешаются в Арбитражном суде города Москвы. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до 31 января 2027 года, при этом изменения и дополнения к договору возможны по соглашению сторон и подлежат регистрации в Реестре Договоров ЕАИСТ. Согласно статье 12 договора, стороны обязуются использовать письменную форму для обмена уведомлениями, включая почту, электронную почту и факсимильную связь. Уведомления считаются полученными в определенные сроки в зависимости от способа их отправки. В случае Поставщик обязан использовать АИС «Портал поставщиков» для приемки товара и создания стандартных товарных единиц, а также назначить ответственных за электронный документооборот и обеспечить их усиленными квалифицированными электронными подписями. Стороны договора признают юридическую силу электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью в АИС «Портал поставщиков», и обязуются использовать данную систему для электронного документооборота без необходимости дублирования бумажными носителями, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ. СУММАРИЗАЦИЯ: В представленном фрагменте содержатся реквизиты и контактные данные сторон для заключения договора, включая юридические адреса, ИНН, КПП, ОГРН, банковские реквизиты и информацию о лицах, уполномоченных на подписание договора. Согласно приложению № 2 к договору, спецификация включает нейроинтерфейс Neiry Headband pro для измерения ЭЭГ и ФПГ с характеристиками: 6 измерительных каналов, область применения в образовании и науке, наличие функции пульсометрии и форм-фактор в виде головного убора, время работы 8 часов, стоимостью 70000 рублей за единицу без учета НДС и итоговой суммой 140000 рублей с НДС.

Приём заявок по этой закупке завершён. Похожие закупки сейчас →