44-ФЗТоварПромышленное оборудованиеМоскваПортал поставщиков
| Реестровый номер | 10323117 |
|---|---|
| Заказчик | Автоматическая совместная КС |
| Начальная цена | 99 325,00 ₽ |
| Регион | Москва |
| Закон | 44-ФЗ |
| Опубликовано | 20.10.2026 |
| Приём заявок до | 21.10.2026 |
| Площадка | Портал поставщиков |
| Позиция | Количество | Цена за единицу | ОКПД2 |
|---|---|---|---|
| Клапан впускной для бачка ИНКОЭР нижняя подводка ИС.131044 | 50.0 шт | 305,00 ₽ | Краны, клапаны для раковин, моек, биде, унитазов, ванн и аналогичная арматура |
| Смеситель для раковины ПРОФСАН ПСМ-747-037 ProfECO тип См-УмОЦБА однорычажный 145 мм | 50.0 шт | 1 681,50 ₽ | Краны, клапаны для раковин, моек, биде, унитазов, ванн и аналогичная арматура |
Согласно договору, государственное бюджетное учреждение и поставщик обязуются поставлять впускные клапаны согласно техническому заданию и спецификации, соблюдая требования законодательства РФ и Москвы. ИК обязуется принять и оплатить товар, соответствующий условиям контракта, включая его новизну и год выпуска не ранее 2023 года, а также подписать необходимые документы при его доставке. Цена контракта составляет указанную сумму, включая НДС или без него в зависимости от условий. Согласно законодательству РФ, налоги и сборы подлежат уплате в бюджеты РФ, цена контракта твердая и не подлежит изменению в процессе исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законом о контрактной системе. Оплата производится в рублях РФ после фактической поставки товаров без авансового платежа. Согласно условиям контракта, оплата поставщику производится на основании электронного документа о приемке, содержащего информацию о сумме платежа, неустойке, ее расчете и итоговой сумме к оплате. Заказчик может удержать неустойку за неисполнение обязательств поставщиком, а обязательства по оплате считаются исполненными с момента списания средств со счета заказчика. Поставка товара должна быть осуществлена в течение 5 календарных дней с даты заключения контракта, с возможностью досрочной поставки по согласованию с заказчиком. Статья 4 Контракта регламентирует порядок приемки товаров, включая согласование времени и места поставки, соответствие товаров качеству и характеристикам Технического задания, а также процедуру внесения изменений в контракт и условия поставки и упаковки товаров. Согласно условиям договора, маркировка товара и упаковки должна содержать определенные данные, упаковка должна обеспечивать сохранность товара, а после поставки упаковка должна быть убрана силами Поставщика. Поставщик обязан предоставить Заказчику отчетные документы и сертификаты качества, а также электронный документ о приемке, после чего Заказчик в течение 5 рабочих дней должен провести приемку товаров. Поставщик обязан устранить выявленные недостатки в поставленных товарах и сопутствующих услугах в установленные сроки за свой счет, а Заказчик вправе провести экспертизу для проверки соответствия товаров условиям контракта, используя собственные силы или привлекая экспертные организации. Согласно указанным положениям, отчет об устранении недостатков/дефектов должен быть подписан УКЭП и направлен через электронную систему, а при необходимости предоставления разъяснений или устранения дефектов, Поставщик обязан выполнить эти требования в установленные сроки. Согласно представленному фрагменту, Заказчик имеет право требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств по Контракту, представления необходимых документов, запроса информации о ходе исполнения обязательств и проведения экспертизы результатов, а также осуществления контроля за поставкой товаров. Согласно представленному фрагменту, документ регулирует процедуры контроля за поставками товаров, включая проверки использования бюджетных средств, уведомление о недостатках и порядок приемки товаров. Поставщик обязан поставлять товары, соответствующие качеству и другим характеристикам, требовать своевременной оплаты, привлекать субпоставщиков без изменения условий контракта, заменять недобросовестных субпоставщиков и запрашивать у Заказчика разъяснения по вопросам поставки. Поставщик обязуется предоставлять Заказчику информацию о ходе исполнения обязательств, уведомлять о смене фактического местонахождения, соответствовать законодательным требованиям и гарантировать качество товаров в соответствии с условиями Контракта и Технического задания. Согласно условиям договора, при обнаружении недостатков товара Заказчик обязан сообщить об этом Поставщику в установленные сроки, после чего последний должен устранить выявленные недостатки, а гарантийный срок продлевается на время их устранения. В случае отказа Поставщика от составления акта о недостатках, Заказчик вправе провести экспертизу и возместить расходы на ее проведение в соответствии с законодательством РФ. Поставщик обязан заменить товар при обнаружении недостатков и предоставляет гарантийный срок на комплектующие изделия, равный сроку на основное изделие. Согласно статье 7 Контракта, стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств в соответствии с законодательством РФ и условиями Контракта. Поставщик обязан обеспечивать безопасность товара, соответствие санитарным нормам и стандартам, а также возмещать вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу Заказчика в случае нарушения безопасности товара. Поставщик также обязан возместить убытки Заказчика в случае отзыва товара и несет ответственность за недостатки товара при В соответствии с указанным нормативным актом, размер штрафа за ненадлежащее исполнение обязательств по контракту определяется в процентах от цены контракта для поставщика и в фиксированной сумме для заказчика, в зависимости от цены контракта и наличия конкретных фактов нарушения. Согласно условиям контракта, за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств предусмотрены штрафы и пени, размер которых зависит от цены контракта и срока просрочки. Согласно представленным фрагментам, стороны освобождаются от уплаты неустойки при определенных обстоятельствах, а также предусмотрен порядок возврата излишне уплаченных средств и механизмы ответственности за неисполнение обязательств. Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон, в судебном порядке или односторонне при наличии определенных оснований. Согласно пунктам 8.1.1 и 8.1.2 Контракта, основаниями для его расторжения являются неоднократные нарушения сроков и объемов поставки товаров, отказ Поставщика от передачи товара, невыполнение обязанности по страхованию товара, несоответствие Поставщика требованиям Контракта, а также нарушение запретов, установленных законодательством. Односторонний отказ от исполнения Контракта по инициативе Поставщика также может привести к его расторжению. Согласно представленному фрагменту, в случае нарушений со стороны Заказчика, предусмотренных пунктами 8.1.2.2-8.1.2.6, а также при соблюдении определенных процедур, стороны могут расторгнуть контракт по соглашению или в одностороннем порядке в соответствии с законодательством РФ. Согласно статье 9 Контракта, стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств в случае обстоятельств непреодолимой силы, при условии уведомления другой стороны в течение 5 календарных дней с момента их возникновения. Согласно условиям контракта, в случае обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения обязательств продлевается на время их действия и последствий. При возникновении споров стороны обязаны сначала попытаться их урегулировать через переговоры и претензионный порядок, с возможностью последующего обращения в Арбитражный суд города Москвы. Согласно представленному фрагменту, стороны договора обязуются прилагать к претензии документы, подтверждающие требования, а также предусмотрен порядок разрешения споров в арбитражном суде и сроки исполнения обязательств до 30.11.2026. Согласно статье 12 Контракта, уведомления сторон осуществляются в письменной форме с использованием различных каналов связи, а также предусмотрено руководство действующим законодательством РФ в случае Согласно пункту 12.5, Поставщик согласен на проведение проверок органами власти и контроля в отношении соблюдения условий предоставления субсидии. Статья 13 регламентирует особые условия электронного взаимодействия Сторон, включая обмен электронными документами через АИС «Портал поставщиков» и УАИС «Бюджетный учет», а также создание и использование стандартных товарных единиц для оформления приемки товара. Стороны договора обязуются использовать усиленную квалифицированную электронную подпись для подписания электронных документов в АИС «Портал поставщиков», признавая их равную юридическую силу с бумажными документами. Учреждение города Москвы "Школа № 641 имени Сергея Есенина" предоставляет свои юридический и фактический адреса, контактную информацию, а также реквизиты для финансовых операций. Согласно приложению № 4 к контракту, заказчик и поставщик согласовали спецификацию товаров, включая впускной клапан для бачка ИНКОЭР с указанием характеристик, производителя, модели, количества, единицы измерения, цены за единицу и общей суммы с учетом НДС.
Рассчитать маржу по этой закупкеЕщё: Все закупки заказчика, Промышленное оборудование, Промышленное оборудование — Москва, Все закупки: Москва