Радиосистема двухсторонней связи "Диалог"

44-ФЗТоварИТ и связьМоскваПортал поставщиков

Реестровый номер	10323112
Заказчик	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Московский научно-практический центр наркологии Департамента здравоохранения города Москвы»
Начальная цена	12 361,04 ₽
Регион	Москва
Закон	44-ФЗ
Опубликовано	20.10.2026
Приём заявок до	20.10.2026 (завершён)
Площадка	Портал поставщиков

Что закупают

Позиция	Количество	Цена за единицу	ОКПД2
Радиосистема двухсторонней связи "Диалог"	1.0 шт	12 361,04 ₽	Аппаратура для воспроизведения звука прочая

Описание

Согласно гражданско-правовому договору, бюджетное учреждение обязуется приобрести радиосистему двухсторонней связи "Диалог" для нужд медицинского центра в соответствии с требованиями законодательства о контрактной системе. Заказчик обязуется принять и оплатить товар, соответствующий Техническому заданию и Спецификации, а Поставщик обязуется поставить новый товар с годом выпуска не ранее 2025 года и оказать сопутствующие услуги в соответствии с требованиями Технического задания. Согласно условиям договора, оплата производится в рублях РФ, цена контракта является фиксированной и не подлежит изменению в процессе исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. Оплата осуществляется после фактической поставки товаров без авансового платежа, в безналичном порядке на расчетный счет поставщика. Согласно условиям контракта, оплата поставщику производится на основании подписанного УКЭП электронного Документа о приемке, содержащего информацию о сумме оплаты, неустойке, ее расчете и итоговой сумме платежа. Заказчик может удержать неустойку за неисполнение обязательств поставщиком, а обязательства по оплате считаются исполненными с момента списания средств с лицевого счета заказчика. Поставка товара должна быть осуществлена в соответствии с условиями контракта и техническим заданием в течение 15 календарных дней с даты заключения контракта. Согласно статье 4 контракта, поставщик обязан согласовать с заказчиком время и место поставки, а также может осуществлять поставку партиями по предварительной заявке. Товары должны соответствовать качеству и характеристикам, указанным в техническом задании, и допускается их улучшенная поставка по дополнительному соглашению. Поставщик обеспечивает транспортировку товаров и погрузочно-разгрузочные работы за свой счет. Согласно условиям договора, упаковка и маркировка товара должны соответствовать установленным стандартам, а также предусмотрен порядок представления отчетных документов и сроки их рассмотрения. Заказчик обязан провести экспертизу поставленных товаров на соответствие условиям контракта и в случае обнаружения недостатков уведомить об этом Поставщика, который обязан устранить их за свой счет. Согласно условиям договора, Заказчик формирует в УАИС «Бюджетный учет» электронную матрицу о недостатках и сроках их устранения, подписывает ее УКЭП и направляет Поставщику через АИС «Портал поставщиков». После рассмотрения отчета об устранении недостатков и Согласно представленному фрагменту, Заказчик имеет право требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств по Контракту, включая представление необходимых документов и информации о ходе исполнения обязательств, а также может осуществлять контроль за поставкой товаров и выбирать способ проведения экспертизы результатов, предусмотренных Контрактом. Согласно представленному фрагменту, стороны договора обязаны выполнять определенные действия при выявлении недостатков в поставляемых товарах и должны обмениваться информацией через УАИС «Бюджетный учет». Поставщик обязан обеспечить поставку товаров в соответствии с условиями Контракта, включая предоставление необходимых документов и соответствие качеству, а также имеет право привлекать субпоставщиков и заменять их в случае необходимости, а также запрашивать у Заказчика разъяснения по вопросам поставки. Поставщик обязуется предоставлять Заказчику информацию о ходе исполнения обязательств, уведомлять о смене фактического местонахождения, соответствовать законодательным требованиям и соблюдать установленные запреты. Также Поставщик гарантирует качество товара в соответствии с контрактными требованиями. Поставщик обязуется обеспечить соответствие товара требованиям качества и безопасности, предоставлять гарантийный срок, равный сроку на основное изделие, и нести ответственность за вред и убытки, причиненные в результате недостатков товара. Согласно представленному фрагменту, стороны контракта несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с установленными правилами, а размер штрафа определяется в процентах от цены контракта. В соответствии с контрактом, за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств предусмотрены штрафы в размере от 1 000 до 5 000 рублей в зависимости от стоимости контракта, а также пеня за просрочку исполнения обязательств в размере одной трехсотой действующей ключевой ставки ЦБ РФ от цены контракта. Согласно условиям контракта, стороны обязаны уплачивать штрафы за неисполнение обязательств, при этом общая сумма штрафов не может превышать цену контракта; стороны освобождаются от уплаты неустойки в случае обстоятельств непреодолимой силы или вины другой стороны. Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон, в судебном порядке или односторонне по инициативе заказчика в случае поставки товаров ненадлежащего качества, некомплектности, неоднократного нарушения сроков и объемов поставки, отказа поставщика от передачи товара Контракт предусматривает возможность его расторжения в случае нарушения условий одной из сторон, включая неоднократные нарушения сроков оплаты или необоснованные отказы от приемки товаров со стороны Заказчика, а также другие обстоятельства, указанные в пунктах 8.1.1.8 и 8.1.2.4-8.1.2.6. Согласно статье 9, стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств по контракту в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, таких как стихийные бедствия, военные действия или акты государственной власти, при условии их подтверждения в установленном законодательством порядке. В статье 8 установлен порядок расторжения контракта по соглашению сторон и в одностороннем порядке, с соблюдением определенных требований и сроков. Согласно условиям договора, при возникновении обстоятельств непреодолимой силы одна из сторон обязана уведомить другую в письменной форме в течение 5 дней, а срок исполнения обязательств продлевается на время действия таких обстоятельств. В случае споров стороны должны сначала попытаться их урегулировать путем переговоров и претензионного порядка перед обращением в суд. Согласно представленному фрагменту, стороны договора обязаны направлять претензии в письменном виде с указанием необходимых реквизитов и документов, на ответ предоставляется 15 календарных дней, а в случае невыполнения обязательств споры разрешаются в арбитражном суде Москвы. Контракт вступает в силу с момента подписания и имеет срок исполнения 38 календарных дней. Согласно представленному фрагменту, контракт подразумевает возможность поставки товаров в рамках претензионной работы, а также предусматривает процедуру изменения и дополнения контракта через подписание дополнительных соглашений, которые становятся его неотъемлемой частью и подлежат регистрации. Уведомления сторон осуществляются в письменной или электронной форме с определением момента их получения. Согласно представленному фрагменту, стороны договора обязуются следовать законодательству РФ и нормам Москвы, а также согласны на проверки и обмен электронными документами через специализированные системы. Согласно условиям контракта, поставщик обязан создавать электронные карточки товара (СТЕ) в АИС «Портал поставщиков» для оформления отчетности, а также назначать уполномоченных лиц для работы с электронным документооборотом и обеспечивать их усиленную квалифицированную электронную подпись. Электронные документы признаются равнозначными бумажным. Согласно статье 13, стороны контракта могут обмениваться информацией в электронном виде без необходимости дублирования на бумажных носителях, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ, а доступ к АИС «Портал поставщиков» предоставляется бесплатно. Статья 14 содержит адреса, реквизиты и подписи государственного бюджетного учреждения здравоохранения города Москвы как заказчика, а также оставляет незаполненными соответствующие поля для поставщика. Согласно представленному фрагменту, стороны договора обмениваются реквизитами и подписывают спецификацию, включающую описание поставляемой радиосистемы двухсторонней связи "Диалог" с указанием характеристик и ценой за единицу товара.

Приём заявок по этой закупке завершён. Похожие закупки сейчас →