44-ФЗТоварРеклама и маркетингМоскваПортал поставщиков
| Реестровый номер | 10322991 |
|---|---|
| Заказчик | Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение города Москвы «Медицинский колледж № 7» |
| Начальная цена | 8 000,00 ₽ |
| Регион | Москва |
| Закон | 44-ФЗ |
| Опубликовано | 20.10.2026 |
| Приём заявок до | 20.10.2026 |
| Площадка | Портал поставщиков |
| Позиция | Количество | Цена за единицу | ОКПД2 |
|---|---|---|---|
| Полотно для ролл-ап, Мастерята, Медицинский и социальный уход, 85*200 см | 1.0 шт | 8 000,00 ₽ | Мебель прочая |
Согласно гражданско-правовому договору бюджетного учреждения, поставщик обязуется поставить ролл-ап для проведения детского чемпионата в Москве, а заказчик, государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение, принимает на себя обязательства по его использованию. Согласно Контракту, Заказчик обязуется принять и оплатить товар в соответствии с Техническим заданием и Спецификацией, товар должен быть новым, поставка осуществляется силами Поставщика с момента доставки и подписания документов о приемке. Цена контракта составляет указанную сумму, НДС не облагается или облагается по определенной ставке, расчеты производятся с учетом налогов и сборов. Согласно условиям контракта, оплата производится в рублях РФ, цена контракта является твердой и не подлежит изменению в процессе исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. Оплата осуществляется после фактической поставки товаров без авансового платежа, в безналичном порядке на расчетный счет поставщика. Согласно условиям контракта, оплата поставщику производится на основании электронного документа о приемке, подписанного УКЭП, и может быть уменьшена на сумму неустойки за неисполнение обязательств поставщиком. Обязательства заказчика считаются исполненными с момента списания средств с его счета. Поставка товара должна быть осуществлена в течение семи рабочих дней с даты заключения контракта, с возможностью досрочной поставки по согласованию с заказчиком. Согласно статье 4 контракта, поставщик обязан согласовать с заказчиком время и место поставки, товары должны соответствовать качеству и характеристикам, указанным в техническом задании, и допускается поставка улучшенных товаров с оформлением дополнительного соглашения. Поставщик обеспечивает транспортировку и погрузочно-разгрузочные работы за свой счет. Согласно условиям договора, упаковка и маркировка товара должны соответствовать ГОСТ и международным стандартам, содержать необходимую информацию и обеспечивать сохранность товара при транспортировке. Поставщик обязан представить отчетные документы и сертификаты качества, а Заказчик в течение 10 рабочих дней должен провести приемку поставленных товаров. Заказчик обязан направить Поставщику документы о приемке товаров и услуг, а также информацию о выявленных недостатках и сроках их устранения, или отказаться от принятия в случае необходимости устранения недостатков. Поставщик обязуется устранить недостатки в установленный срок за свой счет. Заказчик должен провести экспертизу поставленных товаров для проверки их соответствия условиям контракта. Заказчик формирует заказ в УАИС «Бюджетный учет», подписывает его УКЭП и направляет Поставщику через АИС «Портал поставщиков». После рассмотрения отчета об устранении недостатков и при Согласно представленному фрагменту, Заказчик обязан направить Поставщику документацию, соответствующую Техническому заданию, а также подписанный УКЭП электронный Документ о приемке для оплаты и регистрации исполнения Контракта. Заказчик имеет право требовать надлежащего исполнения обязательств, представления документов, запроса информации о ходе исполнения Контракта и контроля за поставкой товаров. Согласно представленному фрагменту, стороны Контракта обязаны выполнять определенные действия при выявлении недостатков в поставляемых товарах и в случае несоответствия их количества, ассортимента, комплектности и стоимости условиям Контракта. Заказчик обязан сообщать о недостатках в течение двух рабочих дней и своевременно принимать и оплачивать товары, в то время как Поставщик имеет право требовать подписания электронного документа о приемке товаров. Поставщик обязуется поставлять товары, соответствующие качественным и количественным требованиям, может привлекать субпоставщиков и заменять их в случае необходимости, а также имеет право на запросы разъяснений от Заказчика и обязан предоставлять документы о стране происхождения товара. Поставщик обязуется предоставлять Заказчику информацию о ходе исполнения обязательств, уведомлять о смене фактического местонахождения и соблюдать законодательные требования и условия контракта. Поставщик обязан устранить выявленные недостатки в товарах за свой счет в согласованные сроки, а гарантийный срок продлевается на время устранения дефектов. В случае отказа Поставщика от подписания акта о недостатках, Заказчик может провести экспертизу и возместить расходы в соответствии с законодательством. Поставщик также обязан заменить товар при обнаружении недостатков, а гарантийный срок на комплектующие изделия соответствует сроку на основное изделие. Поставщик обязуется обеспечить соответствие товара требованиям качества и безопасности, а также несет ответственность за вред, убытки и недостатки товара в соответствии с законодательством РФ и условиями контракта. ИК и Поставщик несут ответственность за ненадлежащее исполнение обязательств по контракту в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 №1042, с установлением размера штрафа в процентах от цены контракта в зависимости от его стоимости и характера нарушений. Согласно условиям контракта, за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств предусмотрены штрафы в размере 1 000 или 5 000 рублей в зависимости от цены контракта, а также пени за просрочку исполнения обязательств, исчисляемые от цены контракта с учетом ключевой ставки Центрального банка РФ. Общая сумма штрафов не должна превышать цену контракта. Согласно условиям контракта, стороны освобождаются от уплаты неустойки при наступлении обстоятельств непреодолимой силы или вине другой стороны, а также обязаны возвращать излишне уплаченные средства при выявлении фактов неполной поставки или завышения стоимости товара. Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон, в судебном порядке или односторонне в случае поставки товаров ненадлежащего качества или некомплектности. СУММАРИЗАЦИЯ: Контракт может быть расторгнут по инициативе Заказчика в случае неоднократного нарушения Поставщиком условий контракта, включая несоблюдение сроков и объемов поставки, непредоставление товаров Согласно условиям договора, неоднократные нарушения сроков оплаты, необоснованные отказы от приемки товаров и непредставление отгрузочной разнарядки могут привести к расторжению контракта. Расторжение по соглашению сторон должно быть оформлено в соответствии с гражданским законодательством РФ, а одностороннее расторжение подчиняется определенным требованиям. Согласно статьям 95 Закона о Контрактной системе и условиям Контракта, стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств в случае обстоятельств непреодолимой силы, при условии их своевременного уведомления другой стороны о возникновении таких обстоятельств. Согласно пункту 9.3, в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, срок исполнения обязательств по Контракту продлевается на время их действия и последствий. Статья 10 устанавливает порядок урегулирования споров, предусматривая переговоры и претензионный порядок с письменными ответами в течение 15 календарных дней. Согласно представленному фрагменту, в случае возникновения споров между сторонами, претензии должны содержать четкое изложение требований, их денежную оценку и подтверждающие документы. Разрешение споров осуществляется через Арбитражный суд города Москвы. Контракт вступает в силу с момента подписания и имеет срок исполнения в 24 рабочих дня. Изменения и дополнения к контракту возможны по соглашению сторон и оформляются в виде дополнительных соглашений. Согласно статье 12 Контракта, дополнительные соглашения к нему должны быть зарегистрированы в Реестре Контрактов ЕАИСТ, а уведомления Сторон должны направляться в письменной форме или электронно, с определением даты их получения. В случае Согласно статье 13 Контракта, стороны обязуются использовать электронные документы с УКЭП для обмена информацией и приемки товара через АИС «Портал поставщиков», а также обязаны обеспечить создание и использование стандартных товарных единиц для оформления документов. Стороны договора обязуются использовать усиленную квалифицированную электронную подпись для обмена документами через автоматизированную информационную систему "Пortal поставщиков", признавая равную юридическую силу электронных и бумажных документов, и обеспечивая безвозмездный доступ к системе для исполнения контракта. СУММАРИЗАЦИЯ: В документе указаны юридический и фактический адреса, контактные данные, ИНН, КПП, ОГРН и другие реквизиты ГБПОУ "МК № 7", а также банковские реквизиты и информация о лице, уполномоченном на подписание контракта. Согласно приложению № 2 к контракту, поставщик обязуется предоставить полотно для ролл-ап стенда "Мастерята, Медицинский и социальный уход" размером 85x200 см с нанесенной печатью в соответствии с утвержденным макетом, стоимостью 8000 руб. за штуку (включая НДС).
Рассчитать маржу по этой закупкеЕщё: Все закупки заказчика, Реклама и маркетинг, Реклама и маркетинг — Москва, Все закупки: Москва