КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ СЕТЕЙ И СИСТЕМ СВЯЗИ

223-ФЗТоварЭнергетика и электрикаМоскваПортал поставщиков

Что закупают

Описание

Согласно гражданско-правовому договору между государственным бюджетным учреждением и поставщиком, поставщик обязуется поставить кабель для электромонтажа на объектах городского округа Москвы в соответствии с техническим заданием и спецификацией, а заказчик обязуется принять и оплатить товар. Согласно представленному фрагменту договора, стороны согласовали условия поставки товара, который должен быть новым и не использоваться ранее, а также порядок и условия его доставки. Цена договора установлена с учетом НДС, а порядок расчетов предусматривает уменьшение суммы платежа на размер налогов и сборов, подлежащих уплате в бюджет. Согласно условиям договора, оплата производится в рублях РФ, цена договора фиксирована и включает все сопутствующие расходы Поставщика. Оплата осуществляется после поставки товаров без авансового платежа, в безналичном порядке на основании подписанного обеими сторонами электронного документа о приемке в течение 7 рабочих дней. Согласно представленному фрагменту, оплата по договору производится на основании электронного документа о приемке, содержащего сумму к оплате, размер неустойки и итоговую сумму. Заказчик может удержать неустойку за неисполнение обязательств Поставщиком, а обязательства Заказчика считаются исполненными с момента списания средств. Поставка товара должна быть осуществлена в течение 10 рабочих дней с даты заключения договора, с возможностью досрочной поставки по согласованию с Заказчиком. Согласно условиям договора, поставляемые товары должны соответствовать качеству и характеристикам, указанным в техническом задании, с возможностью улучшения характеристик по согласованию сторон и оформлению дополнительного соглашения. Поставщик отвечает за транспортировку и погрузочно-разгрузочные работы, а также за упаковку и маркировку товаров в соответствии с ГОСТами и международными стандартами. Поставщик обязан обеспечить соответствие маркировки упаковки товара, его сохранность при транспортировке и уборку упаковки в течение одного дня после поставки. В день поставки Поставщик предоставляет Заказчику отчетные документы, сертификаты и другие подтверждения качества товара, после чего Заказчик в течение 15 рабочих дней осуществляет приемку товаров и услуг, оформляя подписанный УКЭП электронный Документ о приемке. Поставщик обязан устранить выявленные недостатки в поставленных товарах и сопутствующих услугах в установленные сроки за свой счет, а Заказчик должен провести экспертизу для проверки соответствия товаров условиям договора и направить Поставщику соответствующую информацию через УАИС «Бюджетный учет». Согласно условиям договора, Поставщик обязан устранять недостатки в поставленных товарах и услугах в установленные сроки и предоставлять Заказчику необходимые разъяснения или исправленные документы в случае получения соответствующих требований через АИС «Портал поставщиков». Согласно представленному фрагменту, Заказчик имеет право требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств по Договору, получения необходимых документов, информации о ходе исполнения обязательств, контроля за поставкой товаров и выбора способа проведения экспертизы результатов. Согласно условиям договора, заказчик обязан сообщать о недостатках товаров и своевременно их оплачивать, а поставщик вправе требовать подписания электронного документа о приемке товаров и своевременной оплаты за поставленные товары. Поставщик обязуется привлекать субпоставщиков для исполнения обязательств по договору, не изменяя стоимость и количество товаров, и имеет право заменять субпоставщиков в случае их неисполнения обязательств. Поставщик также обязан своевременно поставлять товары, предоставлять необходимые документы и информировать Заказчика о ходе исполнения обязательств. Поставщик обязан в течение пяти календарных дней уведомлять Заказчика об изменении своего фактического адреса, соответствовать законодательным требованиям и единым требованиям к участникам закупки, а также соблюдать установленные запреты. Статья 6 регулирует гарантийные обязательства Поставщика, включая качество товара и гарантийный срок. Согласно условиям договора, при обнаружении недостатков товара в период гарантийного срока, Поставщик обязан устранить их в установленные сроки, продлевая гарантию на время устранения недостатков. В случае отказа Поставщика от составления акта о недостатках, Заказчик вправе провести экспертизу и возместить расходы на нее в соответствии с Гражданским кодексом РФ. Поставщик также обязан заменить товар при обнаружении недостатков и установить аналогичный гарантийный срок на замененный товар. Согласно условиям договора, Поставщик несет ответственность за безопасность товара, возмещает вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу Заказчика, а также убытки в случае отзыва товара. Также Поставщик обязан предоставлять полную и достоверную информацию о товаре и отвечает за его недостатки в соответствии с Гражданским кодексом РФ. Обе стороны договора несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств в соответствии с установленными правилами. Согласно условиям договора, за ненадлежащее исполнение обязательств предусмотрены штрафы в размере процента от цены договора для поставщика и фиксированные суммы для заказчика, при этом за просрочку исполнения обязательств штрафы не начисляются. В данном фрагменте договора регламентируются условия ответственности сторон за нарушение обязательств, включая размер штрафов и пени, а также ограничения на общую сумму начисленных штрафов. Согласно условиям договора, в случае обстоятельств непреодолимой силы или вины другой стороны, а также при неполной или неверной поставке товара, предусмотрены меры ответственности, включая возврат излишне уплаченных средств и уплату неустойки. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, в судебном порядке или односторонне при определенных условиях, включая поставку товаров ненадлежащего качества или некомплектность. Договор может быть расторгнут в случае нарушений со стороны Поставщика, включая отказ от передачи товара, невыполнение обязанности по страхованию, несоответствие требованиям Технического задания, нарушения условий Договора, подтвержденные экспертизой, и нарушение запретов, установленных законодательством. Расторжение по инициативе Поставщика возможно при неоднократных нарушениях сроков оплаты со стороны Заказчика и необоснованном отказе от принятия товаров. Согласно представленному фрагменту, документ определяет условия, при которых считается необоснованным отказ Заказчика от подписания документа о приемке товаров, отказ от оплаты поставленных товаров, непредставление отгрузочной разнарядки и невЫборка товаров в установленные сроки. Также описаны процедуры расторжения договора по соглашению сторон и в одностороннем порядке. Согласно пунктам 9.1-9.3 договора, стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, при условии своевременного уведомления другой стороны о возникновении таких обстоятельств. Согласно статье 10 договора, стороны обязуются урегулировать споры путем переговоров и составления дополнительных соглашений, а также через претензионный порядок с письменными ответами в течение 15 календарных дней. Согласно представленному фрагменту, стороны договора обязуются предоставлять необходимые документы для рассмотрения претензий, а споры по договору подлежат разрешению в Арбитражном суде города Москвы. Договор вступает в силу с момента подписания и имеет определенный срок исполнения, приемка товаров возможна после истечения этого срока при условии проведения претензионной работы. Договор подлежит регистрации в ЕАИСТ, а его изменение и дополнение осуществляются путем подписания дополнительных соглашений, которые становятся неотъемлемой частью договора и вступают в силу с момента подписания. Согласно статье 12 договора, уведомления сторон осуществляются в письменной форме с использованием различных каналов связи, а в случае отправки по почте или электронной почте считаются полученными в день фактического получения или отправки соответственно. В статье 12.3 указано, что полное выполнение обязательств поставщиком является основанием для регистрации сведений об исполнении договора в Реестре Договоров ЕАИСТ. Статья 13 касается особых условий электронного взаимодействия сторон. Согласно условиям договора, стороны осуществляют обмен электронными документами через специализированные автоматизированные информационные системы, предусмотренные регламентом и доступные на официальных сайтах. Поставщик обязан обеспечить наличие стандартных товарных единиц в системе и назначить ответственных лиц для организации электронного документооборота, а также обеспечить их усиленную квалифицированную электронную подпись. Стороны договора обязуются использовать усиленную квалифицированную электронную подпись для подписания электронных документов в АИС «Портал поставщиков», признавая их равную юридическую силу с бумажными документами. Электронные документы не требуют дублирования на бумаге, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ. СУММАРИЗАЦИЯ: В представленном фрагменте В представленном фрагменте приведена информация о заказе кабеля TWT UTP категории 5e, длиной 305 метров в бухте, с указанием цены за штуку в размере 14839 руб., включая НДС, и общей суммы заказа в размере 44517 руб., включая НДС.

Похожие закупки

• Поставка аккумуляторных батарей для нужд ОП АО «Электросеть» в г.Белорецк (4646201)
  155 124,49 ₽ заявки до 26.10.2026, Москва
• Поставка светотехнической продукции для строительства объекта: «Строительство линии скоростного подземно-наземного легкорельсового транспорта в г. Красноярске.
  183 209,80 ₽ заявки до 27.10.2026, Москва
• Батарейки (элементы питания) для медицинских приборов в ГАУЗ СО «ДГКБ №9»
  59 020,00 ₽ заявки до 26.10.2026, Москва
• ИБП Штиль SW300L (300 ВА / 225 Вт)
  39 554,00 ₽ заявки до 20.10.2026, Москва
• Закупка ИБП Ippon Innova G2 2000 Euro, 2000VA/1800Вт
  — заявки до 23.10.2026, Москва
• Право заключения Договора на выполнение работ по проектированию и строительству объекта: «Строительство: ЛЭП 0,4 кВ и ПУ для обеспечения технологического присое
  1 010 833,44 ₽ заявки до 27.10.2026, Москва
• Фонарь светодиодный Космос Accu9191 аккумуляторный
  37 126,00 ₽ заявки до 20.10.2026, Москва
• Поставка токосъёмника для общезаводских нужд
  — заявки до 26.10.2026, Москва

Ещё: Все закупки заказчика, Энергетика и электрика, Энергетика и электрика — Москва, Все закупки: Москва