Настольный футбол кикер celtic 140х81х89 серый

44-ФЗТоварСпорт, отдых, культураМоскваПортал поставщиков

Что закупают

Описание

Согласно гражданско-правовому договору бюджетного учреждения, поставщик обязуется поставить настольный футбол для оснащения ГБПОУ Колледж "Царицыно" после капитального ремонта. Заказчик обязуется принять и оплатить товар после его капитального ремонта в 2027 году в соответствии с Техническим заданием и Спецификацией, а также подписать усиленными квалифицированными электронными подписями Документ о приемке. Цена контракта составляет указанную сумму, включая НДС или без него в зависимости от условий. Согласно условиям контракта, оплата производится в рублях РФ после фактической поставки товаров, цена контракта твердая и не подлежит изменению в процессе исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. Согласно условиям контракта, оплата поставщику производится на основании подписанного УКЭП электронного Документа о приемке, содержащего информацию о сумме оплаты, неустойке, ее расчете и итоговой сумме платежа. Заказчик может удержать неустойку за неисполнение обязательств поставщиком, а обязательства по оплате считаются исполненными с момента списания средств с лицевого счета заказчика. Сроки и условия поставки товаров регламентируются контрактом и техническим заданием. Согласно условиям договора, поставщик обязан согласовать с заказчиком время и место поставки, а также обеспечить соответствие товаров качеству и характеристикам, указанным в техническом задании. При улучшении качества товаров требуется оформление дополнительного соглашения и внесение изменений в реестр контрактов. Поставка товаров осуществляется за счет поставщика, включая погрузочно-разгрузочные работы. Согласно условиям договора, упаковка и маркировка товара должны соответствовать установленным стандартам, маркировка должна содержать определенные реквизиты, упаковка обеспечивать сохранность товара при транспортировке, а после поставки упаковка подлежит уборке силами Поставщика. Поставщик обязан предоставить Заказчику отчетные документы и сертификаты качества в электронном виде с электронной подписью, после чего Заказчик в течение пяти рабочих дней осуществляет приемку товаров. Заказчик обязан предоставить Поставщику документы о приемке товаров и услуг, а также информацию о недостатках и сроках их устранения, либо отказаться от приемки с указанием причин. Поставщик обязуется устранить выявленные недостатки в установленные сроки за свой счет. Заказчик вправе провести экспертизу поставленных товаров для проверки их соответствия условиям контракта. Поставщик обязан в течение 10 рабочих дней предоставить Заказчику разъяснения по запросу или устранить выявленные дефекты в установленные сроки. Согласно представленному фрагменту, Заказчик обязан направить Поставщику документацию, соответствующую Техническому заданию, и подписанный УКЭП электронный Документ о приемке для оплаты и регистрации исполнения Контракта. Заказчик имеет право требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств, представления документов, информации о ходе исполнения Контракта и проведения экспертизы результатов. Согласно представленному фрагменту договора, стороны обязаны выполнять определенные действия при выявлении недостатков в поставляемых товарах и в случае несоответствия их количества, ассортимента, комплектности и стоимости условиям контракта. Заказчик должен сообщать о недостатках в течение двух рабочих дней, а Поставщик вправе требовать подписания электронного документа о приемке товаров. Поставщик обязуется поставлять товары, соответствующие качественным и количественным требованиям, может привлекать субпоставщиков и заменять их в случае необходимости, а также имеет право на запросы разъяснений от Заказчика. Поставщик обязуется передать товар вместе с правами, предусмотренными законодательством РФ, предоставлять информацию о ходе исполнения обязательств, уведомлять о смене фактического местонахождения, соответствовать законодательным требованиям и соблюдать установленные запреты. Также Поставщик гарантирует качество товара в соответствии с требованиями Контракта и Технического задания, указывая гарантийный срок в последнем. Поставщик обязан устранить недостатки поставленных товаров в гарантийный срок за свой счет, а при отказе от составления акта о недостатках Заказчик вправе провести экспертизу и возместить расходы в соответствии с законодательством. Гарантийный срок продлевается на время устранения недостатков, а на заменяемый товар устанавливается новый гарантийный срок. Поставщик обязуется гарантировать качество и безопасность товара, а также нести ответственность за вред, убытки и недостатки товара в соответствии с законодательством РФ и условиями контракта. Согласно условиям контракта, стороны несут ответственность за ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 №1042, с установлением размера штрафа в процентах от цены контракта в зависимости от его стоимости и характера нарушения. Согласно контракту, размер штрафа за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Поставщиком составляет 1 000 рублей, если цена контракта до 3 млн рублей, и 5 000 рублей, если свыше 3 млн рублей. Штрафы не должны превышать цену контракта в совокупности. Пеня начисляется за просрочку исполнения обязательств сторонами в размере одной трехсотой ключевой ставки ЦБ РФ от соответствующей суммы. Согласно условиям контракта, стороны освобождаются от уплаты неустойки при наступлении обстоятельств непреодолимой силы или вины другой стороны, а также обязаны возвращать излишне уплаченные средства при выявлении неполной поставки или завышения стоимости товара. Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон, в судебном порядке или односторонне в случае ненадлежащего исполнения обязательств. Контракт может быть расторгнут по инициативе Заказчика в случае неоднократного нарушения сроков и объемов поставки товаров, отказа поставщика от передачи товара, невыполнения обязанности по страхованию товара, несоответствия поставщика требованиям технического задания и другим условиям контракта, подтвержденных экспертизой, а также нарушения запретов, установленных законодательством. Согласно условиям контракта, его можно расторгнуть по инициативе поставщика в случае неоднократных нарушений сроков оплаты или необоснованных отказов от приемки товаров со стороны заказчика, а также в случае других нарушений, предусмотренных контрактом. Расторжение по соглашению сторон происходит в соответствии с гражданским законодательством РФ, а ответ на предложение о расторжении должен быть дан в течение пяти календарных дней. Согласно представленному фрагменту, стороны контракта обязуются соблюдать определенные требования закона и имеют право на освобождение от ответственности за неисполнение обязательств в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, при условии их своевременного уведомления о таких обстоятельствах. Согласно статье 9 Контракта, стороны обязаны информировать друг друга о возникновении обстоятельств непреодолимой силы и продлевать сроки исполнения обязательств на время их действия и последствий. Статья 10 регламентирует порядок урегулирования споров, включая обязательное письменное общение и ответы в течение 15 календарных дней, а также возможность передачи спора в Арбитражный суд города Москвы после неудачных попыток урегулирования. В представленном фрагменте документа описываются требования к содержанию претензии, включая указание почтового адреса и реквизитов организации, денежной оценки требований, приложения документов и возможного разрешения споров в арбитражном суде. Также устанавливаются сроки действия контракта и порядок его изменения. Согласно статье 12 Контракта, уведомления Сторон должны направляться в письменной форме или электронно, а дополнительные соглашения к Контракту подлежат регистрации в Реестре Контрактов ЕАИСТ. Исполнение обязательств Поставщиком является основанием для регистрации исполнения Контракта в ЕАИСТ. Согласно статье 13 Контракта, стороны обязуются использовать электронное взаимодействие через АИС «Портал поставщиков» для обмена документами и информацией, а также проверять наличие стандартных товарных единиц в системе для оформления приемки товара. Стороны договора обязуются использовать усиленную квалифицированную электронную подпись для подписания электронных документов в АИС «Портал поставщиков», признавая их равную юридическую силу с бумажными документами, и согласовывают порядок электронного документооборота без необходимости дублирования бумажными носителями, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ. Московский колледж управления, гостиничного бизнеса и информационных технологий "Царицыно" предоставляет контактную информацию, включая адреса, телефоны и реквизиты для осуществления финансовых операций и связи. Согласно предоставленному фрагменту, в нем содержится информация о спецификации товара "Настольный футбол кикер celtic", включая его характеристики, производителя, модель, количество, единицу измерения, цену за единицу с учетом НДС и итоговую сумму с НДС. Суммаризация: Заказан 56 кг серого игрового поля размером 119,5 x 70,5 см, модель DFC Celtic, 2 штуки по цене 29238 и 58476 рублей за штуку соответственно.

Похожие закупки

• Стол для настольного тенниса тренировочный
  117 500,00 ₽ заявки до 20.10.2026, Москва
• Выполнение работ по изготовлению панно и гравюр
  822 638,30 ₽ заявки до 27.10.2026, Москва
• право заключения договора на оказание услуг по организации и обеспечению совещаний, рабочих поездок делегаций, участие в форумах, выставках, корпоративных и спо
  9 760 000,00 ₽ заявки до 27.10.2026, Москва
• Оказание услуг по подготовке и проведению культурно-массового мероприятия
  2 601 880,00 ₽ заявки до 27.10.2026, Москва
• Оказание услуг и выполнение работ по организации и проведению Всероссийского музыкального интенсива «Практика мастерства участников Всероссийского сводного хора
  17 522 411,92 ₽ заявки до 27.10.2026, Москва
• Оказание услуг в рамках организации и проведения первенства России по го среди девушек 16-19 лет, 12-15 лет, девочек 9-11 лет, до 9 лет, мальчиков до 9 лет, 9-1
  279 930,00 ₽ заявки до 26.10.2026, Москва
• Оказание услуг по организации и проведению массовых культурно-просветительских мероприятий в Московской усадьбе Деда Мороза
  9 718 680,00 ₽ заявки до 27.10.2026, Москва
• Оказание услуг по организации и проведению квеста "Открой Москву"
  210 668,33 ₽ заявки до 26.10.2026, Москва

Ещё: Все закупки заказчика, Спорт, отдых, культура, Спорт, отдых, культура — Москва, Все закупки: Москва