44-ФЗТоварЛекарства и препаратыМоскваПортал поставщиков
| Реестровый номер | 10322429 |
|---|---|
| Заказчик | Государственное казенное учреждение города Москвы «Агентство по закупкам (контрактная служба) Департамента здравоохранения города Москвы» |
| Начальная цена | 3 470,40 ₽ |
| Регион | Москва |
| Закон | 44-ФЗ |
| Опубликовано | 19.10.2026 |
| Приём заявок до | 20.10.2026 |
| Площадка | Портал поставщиков |
| Позиция | Количество | Цена за единицу | ОКПД2 |
|---|---|---|---|
| Тиоктацид БВ таб пл/о 600мг фл №30х1 Роттафарм Лтд Ирландия | 2.0 упак | 1 735,20 ₽ | Препараты для лечения заболеваний пищеварительного тракта и обмена веществ |
Согласно Государственному контракту № _, Заказчик и Поставщик обязуются выполнить условия поставки лекарственного препарата Тиоктовая кислота в соответствии с техническим заданием и законодательством РФ и Москвы. Заказчик обязуется оплатить транспортные расходы Грузополучателям, указанным в Техническом задании, а поставляемый товар должен быть новым, с годом выпуска не ранее 2023 года. Поставка товара осуществляется силами и за счет Поставщика, который также отвечает за доставку и оформление необходимых документов. Цена контракта и порядок расчетов между сторонами определяются в соответствии с условиями контракта, включая НДС или освобождение от него. Согласно условиям контракта, оплата производится в рублях РФ, цена контракта фиксирована и не подлежит изменению, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. Оплата осуществляется ежемесячно после фактической поставки товаров без авансового платежа, с использованием безналичного расчета через банковские переводы на счет поставщика. Согласно условиям контракта, заказчик обязан принять товар в течение 7 рабочих дней, при нарушениях со стороны поставщика заказчик вправе удерживать неустойку, а исполнение обязательств по ее перечислению возлагается на заказчика. Оплата за товары считается выполненной после списания средств со счета заказчика, а в случае изменения лимитов бюджетных обязательств заказчик должен согласовать новые условия контракта. Согласно условиям контракта, поставка товара должна быть осуществлена в течение 5 рабочих дней с момента заключения контракта, с возможностью досрочной поставки по согласованию с заказчиком. Товары должны соответствовать качеству и характеристикам, указанным в техническом задании, и могут быть улучшены по согласованию сторон с оформлением дополнительного соглашения. Поставка осуществляется за счет поставщика, включая транспортные расходы и погрузочно-разгрузочные работы. Согласно условиям договора, поставщик обязан обеспечить упаковку и маркировку товара в соответствии с ГОСТ и международными стандартами, а также предоставить комплект отчетных документов и подтвердить качество товара в соответствии с законодательством РФ. Согласно условиям контракта, грузополучатель обязан проверять услуги на соответствие требованиям и в случае обнаружения недостатков уведомлять об этом поставщика с указанием сроков устранения. Поставщик обязуется в течение пяти рабочих дней устранить выявленные недостатки. Грузополучатель также обязан направлять копию отказа заказчику. В течение трех рабочих дней после получения документов отгрузки от грузополучателя, поставщик должен сформировать и направить электронный документ о приемке и его бумажные копии заказчику для дальнейшей приемки исполнения по контракту. Заказчик обязан в течение 20 рабочих дней рассмотреть результаты поставки товаров и услуг, провести их приемку и направить Поставщику УКЭП электронный документ о приемке или информацию о недостатках и сроках их устранения. В случае отказа от принятия товаров из-за выявленных недостатков, Заказчик отклоняет документ о приемке, а Поставщик обязан устранить недостатки в установленный срок за свой счет. Заказчик также обязан провести экспертизу поставленных товаров для проверки их соответствия условиям контракта. Согласно представленному фрагменту, Заказчик обязан предоставлять информацию о разъяснениях, отказах от принятия товаров и недостатках в УАИС «Бюджетный учет», а также принимать товары после устранения недостатков и подписывать электронный документ о приемке. Поставщик обязан в течение 10 рабочих дней предоставлять Заказчику разъяснения и исправлять недостатки товаров, а подписанный обеими сторонами УКЭП электронный Документ о приемке служит основанием для оплаты и регистрации исполнения Контракта. Заказчик имеет право требовать надлежащего исполнения обязательств и представления соответствующих документов. Согласно представленному фрагменту, стороны контракта обязаны выполнять ряд обязательств: Поставщик должен контролировать порядок и сроки поставки товаров, а также предоставлять письменные ответы в установленные сроки и реагировать на замечания контрольных органов. Заказчик обязан сообщать о выявленных недостатках и своевременно принимать и оплачивать товары в соответствии с условиями контракта. Поставщик имеет право требовать подписания электронного документа о приемке товаров, своевременной оплаты, привлекать субпоставщиков и заменять их в случае необходимости, а также запрашивать у Заказчика разъяснения по вопросам поставки. Поставщик обязуется надлежащим образом выполнить свои обязательства, включая поставку товаров, предоставление необходимых документов, информацию о ходе исполнения контракта и изменении своего фактического местонахождения, а также соответствовать законодательным требованиям и условиям контракта. Статья 6 устанавливает гарантийные обязательства поставщика, включая гарантию качества товара, сроки гарантии, порядок устранения недостатков и замены товаров, а также процедуру экспертизы и возмещения расходов в случае отказа поставщика от составления акта о недостатках. Поставщик обязуется предоставить гарантию на товар, соответствующую гарантийному сроку основного изделия, и несет ответственность за безопасность товара, а также за возмещение вреда и убытков в соответствии с законодательством РФ и условиями контракта. Согласно статье 7 Контракта, стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 №1042, с установлением размера штрафа в процентах от цены контракта за каждый факт нарушения обязательств, за исключением просрочки исполнения. В соответствии с условиями контракта, размер штрафа за нарушение обязательств зависит от цены контракта и варьируется от 1 000 до 5 000 рублей, а также может достигать 10 или 5 процентов от цены контракта в случае просрочки платежа. Пеня за просрочку исполнения обязательств начисляется исходя из ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации. Согласно условиям контракта, стороны могут быть привлечены к ответственности в виде штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, при этом общая сумма штрафов не может превышать цену контракта. Установлены также условия освобождения от уплаты неустойки и порядок возврата излишне уплаченных средств в случае выявления фактов неполной поставки или завышения стоимости товара. Согласно условиям контракта, Заказчик имеет право на одностороннее расторжение в случае поставки товаров ненадлежащего качества, некомплектности, неоднократного нарушения сроков и объемов поставки, отказа от передачи товара Грузополучателю Контракт может быть расторгнут в случае нарушения его условий одной из сторон, включая неоднократные нарушения сроков оплаты или необоснованные отказы от приемки товаров со стороны Заказчика, а также непредставление отгрузочной разнарядки и невзымание товаров Грузополучателем. Согласно представленному фрагменту, стороны контракта обязуются следовать определенным процедурам для расторжения контракта по соглашению сторон или в одностороннем порядке, а также освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы. Согласно условиям Контракта, стороны обязаны уведомить друг друга о возникновении обстоятельств непреодолимой силы в течение 5 дней и продлить сроки исполнения обязательств на время действия таких обстоятельств. В случае споров стороны должны попытаться их урегулировать путем переговоров и оформления дополнительных соглашений. Согласно условиям договора, стороны обязаны предпринять попытки урегулирования споров в претензионном порядке, с соблюдением установленных процедур и сроков для ответа на претензии. В случае недостижения согласия, споры подлежат рассмотрению в Арбитражном суде города Москвы. Контракт вступает в силу с момента подписания сторонами и имеет определенный срок исполнения. Согласно условиям контракта, приемка товаров допускается после истечения срока исполнения обязательств поставщика в рамках претензионной работы, контракт должен быть зарегистрирован в Реестре Контрактов ЕАИСТ, изменения и дополнения контракта возможны по соглашению сторон и подлежат регистрации, а уведомления сторон осуществляются в письменной или электронной форме с соблюдением определенных процедур. Согласно представленному фрагменту, устанавливаются правила уведомлений, руководства законодательством РФ, обязательства по полному объему обязательств, требования к регистрации исполнения контракта, приложения к контракту, согласие на проверки и условия электронного взаимодействия Сторон. Поставщик обязан проверять наличие стандартной товарной единицы (СТЕ) в АИС «Портал поставщиков» и создавать её при необходимости, а также назначать уполномоченных должностных лиц для работы в системе и обеспечивать их усиленную квалифицированную электронную подпись. Стороны признают юридическую силу электронных документов, подписанных в системе. Согласно пунктам 13.4 и 13.5 статьи, электронные документы, обменяные сторонами в рамках контракта, не требуют бумажного дублирования, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ, и доступ к работе в АИС «Портал поставщиков» предоставляется бесплатно. Данный фрагмент представляет собой форму для заполнения реквизитов поставщика и спецификации на лекарственный препарат "Тиоктацид БВ таб", включая его характеристики и условия поставки. Указаны наименование фасовки (флакон), производитель (Роттафарм Лтд), объем фасовки (2.0), а также цены за упаковку в размере 1735.20 за 17 единиц и 3470.40 за 34 единицы.
Рассчитать маржу по этой закупкеЕщё: Все закупки заказчика, Лекарства и препараты, Лекарства и препараты — Москва, Все закупки: Москва