223-ФЗТоварЭнергетика и электрикаМоскваПортал поставщиков
| Реестровый номер | 10322412 |
|---|---|
| Заказчик | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "МОСАВТОСАНТРАНС" ДЕПАРТАМЕНТА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ |
| Начальная цена | 20 215,40 ₽ |
| Регион | Москва |
| Закон | 223-ФЗ |
| Опубликовано | 19.10.2026 |
| Приём заявок до | 20.10.2026 |
| Площадка | Портал поставщиков |
| Позиция | Количество | Цена за единицу | ОКПД2 |
|---|---|---|---|
| Датчик давления ЗОНД-20-ДД-К3-600-42-0,5-1050- DIN-T | 1.0 шт | 19 361,40 ₽ | Инструменты и приборы прочие для измерения, контроля и испытаний |
| Гайка-ниппель Гидрогазприбор М20х1,5 | 2.0 шт | 427,00 ₽ | Комплектующие (запасные части) счетчиков производства или потребления газа, жидкости или электроэнергии, не имеющие самостоятельных группировок |
Согласно договору, государственное бюджетное учреждение "Мосавтосантранс" и поставщик обязуются поставлять контроллеры и комплектующие согласно техническому заданию. Заказчик обязуется принять и оплатить товар, соответствующий Техническому заданию и Спецификациям, при условии его новизны и года выпуска не ранее 2025 года, а также подписания необходимых документов при поставке. Цена договора и порядок расчетов определяются в соответствии с указанными условиями, включая НДС или освобождение от него. Согласно договору, оплата производится в рублях РФ, цена договора фиксирована и включает все расходы Поставщика, а оплата осуществляется после поставки товаров без авансового платежа, в безналичном порядке на основании электронного документа о приемке через автоматизированную информационную систему. Согласно условиям договора, оплата производится на основании электронного Документа о приемке, содержащего информацию о сумме платежа, неустойке и итоговой сумме к оплате. Заказчик обязан оплатить товары в течение 7 рабочих дней после подписания Документа о приемке, а поставка товаров должна быть осуществлена в течение 5 рабочих дней с даты заключения договора. Поставщик обязан согласовать с Заказчиком условия поставки товаров, соответствующих Техническому заданию, и может поставлять товары с улучшенными характеристиками по дополнительному соглашению. Поставщик несет расходы на транспортировку и погрузочно-разгрузочные работы, а упаковка и маркировка товаров должны соответствовать стандартам. Согласно условиям договора, товар должен быть маркирован и упакован в соответствии с требованиями, а также сопровождаться комплектом отчетных документов и сертификатов, подтверждающих его качество. Поставщик обязан обеспечить уборку упаковки и представить документы в электронном виде с электронной подписью, а Заказчик в течение 20 рабочих дней должен провести приемку товаров. Согласно условиям договора, Заказчик обязан провести экспертизу поставленных товаров на соответствие условиям договора, после чего может быть направлен электронный структурированный документ о приемке или информация о выявленных недостатках и сроках их устранения. В случае отказа от принятия товаров из-за недостатков, Поставщик обязан устранить их за свой счет в установленный срок. Согласно пунктам 4.13 и 4.14, после рассмотрения отчета об устранении недостатков/дефектов, Заказчик принимает товары и услуги, подписывая электронный документ о приемке, или запрашивает разъяснения и устранение выявленных дефектов в установленные сроки, на что Поставщик обязан ответить в течение 5 рабочих дней. Согласно представленному фрагменту, Заказчик имеет право требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств по Договору, включая представление необходимых документов и информации, а также может осуществлять контроль за поставкой товаров и выбирать способ проведения экспертизы результатов. Согласно представленному фрагменту, стороны договора обязуются выполнять определенные действия в случае выявления несоответствий в поставках товаров, а также устанавливаются процедуры для уведомления и разъяснений по поводу обнаруженных недостатков и приостановления поставок. Поставщик обязуется поставлять товары определенного количества, ассортимента и комплектности, своевременно оплачивать их, вправе привлекать субпоставщиков без изменения условий договора и заменять их при необходимости, а также запрашивать уточнения от Заказчика. В свою очередь, Поставщик обязан поставлять товары в соответствии с договором, предоставлять документы о стране происхождения товара и представлять их по запросу Заказчика. Поставщик обязан предоставлять информацию о ходе исполнения обязательств, уведомлять о смене фактического местонахождения, соответствовать законодательным требованиям и соблюдать установленные запреты. Также он гарантирует качество товара в соответствии с договорными условиями и техническим заданием. Поставщик обязан устранить недостатки в товарах и материалах за свой счет в согласованные сроки, а гарантийный срок продлевается на время устранения выявленных дефектов. В случае отказа Поставщика от составления акта о недостатках, Заказчик вправе провести экспертизу и возместить расходы в соответствии с ГК РФ. Поставщик также обязан заменить товар при обнаружении недостатков, а гарантийный срок на комплектующие изделия равен сроку на основное изделие. Поставщик обязуется обеспечить соответствие товара требованиям качества и безопасности, а также несет ответственность за вред, убытки и недостатки товара в соответствии с законодательством РФ и условиями договора. Согласно условиям договора, Заказчик и Поставщик несут ответственность за ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с постановлением Правительства РФ №1042 от 30.08.2017, с установлением размера штрафа в процентах от цены договора в зависимости от его стоимости и характера нарушений. В соответствии с условиями договора, размер штрафа за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Поставщиком варьируется в зависимости от цены договора и составляет 1 000 или 5 000 рублей, а общая сумма штрафов не должна превышать цену договора. Пеня начисляется за просрочку исполнения обязательств как со стороны Поставщика, так и Заказчика, исходя из ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации. Согласно пунктам 7.10-7.13, стороны освобождаются от неустойки при определенных обстоятельствах, а в случае неполной или неверной поставки товара Поставщик обязан вернуть излишне уплаченные средства и не освобождается от обязательств даже при уплате неустойки. В статье 8 описан порядок расторжения договора, включая соглашение сторон, судебный порядок и одностороннее расторжение при определенных условиях. Согласно пунктам 8.1.1 и 8.1.2 договора, основаниями для его расторжения являются неоднократное нарушение сроков и объемов поставки товаров, отказ от передачи товара Заказчику, невыполнение обязанности по страхованию товара, несоответствие Поставщика требованиям технического задания и другим условиям договора, а также нарушение запретов, установленных законодательством. Согласно условиям договора, его расторжение может быть инициировано в случае неоднократного нарушения сроков оплаты, необоснованного отказа от приемки товаров, неправомерного отказа от оплаты, непредставления отгрузочной разнарядки, а также невыборки товаров в установленные сроки. Расторжение по соглашению сторон должно быть оформлено в соответствии с гражданским законодательством РФ, а односторонний порядок расторжения подчиняется положениям о закупке товаров, работ, услуг. Согласно статье 9 Договора, стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств в случае обстоятельств непреодолимой силы, при условии уведомления другой стороны в течение 5 календарных дней с момента их возникновения. Согласно статье 10 договора, стороны обязуются решать споры путем переговоров и могут заключать дополнительные соглашения, а также должны предпринять меры к урегулированию спора в претензионном порядке до обращения в Арбитражный суд города Москвы. Претензия должна быть направлена в письменном виде с указанием необходимых реквизитов сторон и отвечена в течение 15 календарных дней, иначе считается признание требований претензии. Согласно представленному фрагменту, в случае нарушения обязательств сторонами предусмотрен порядок подачи претензии с указанием суммы требований и приложением необходимых документов, а также возможность разрешения споров в арбитражном суде. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до 25 декабря 2026 года, при этом предусмотрена возможность его изменения и дополнения по соглашению сторон с оформлением в электронном виде. Согласно статье 12 договора, стороны обязуются направлять уведомления в письменной или электронной форме, а также руководствоваться законодательством РФ в вопросах, не урегулированных договором, и обеспечивать регистрацию исполнения договора в Реестре Договоров ЕАИСТ. Стороны договора обязуются использовать электронные документы с усиленной квалифицированной электронной подписью для обмена информацией и приемки товара через специализированные автоматизированные информационные системы. Стороны договора согласовали порядок использования усиленной квалифицированной электронной подписи для подписания документов в электронной форме, признав их равную юридическую силу с бумажными документами. СУММАРИЗАЦИЯ: В представленном фрагменте содержатся контактные данные и реквизиты организации, включая адреса, телефоны, электронную почту, ИНН, КПП, ОГРН, а также банковские реквизиты и информация о сайте. Указаны также технические характеристики продукта "Градус Цельсия", включая степень защиты от пыли и влаги (IP40) и варианты присоединения с различными типами резьб. СУММАРИЗАЦИЯ: В документе указаны технические характеристики и цены на датчик давления модели ЗОНД-20-ДД-К3-600-42-0,5-1050-DIN-T, производителя НПП "Гидрогазприбор", а также накидную гайку с метрической резьбой и мелкими витками, предназначенные для использования в условиях неагрессивных жидкостей и газов в диапазоне температур от -45 до +100 градусов Цельсия.
Рассчитать маржу по этой закупкеЕщё: Все закупки заказчика, Энергетика и электрика, Энергетика и электрика — Москва, Все закупки: Москва