Лампа светодиодная LED-T8-М-PRO G13 30W 4000К матовая

44-ФЗТоварЭнергетика и электрикаМоскваПортал поставщиков

Что закупают

Описание

Согласно гражданско-правовому договору, бюджетное учреждение города Москвы и поставщик обязуются поставку светодиодных ламп в соответствии с техническим заданием и спецификацией, соблюдая требования законодательства РФ и Москвы. Заказчик обязуется принять и оплатить поставляемый новым товар, а Поставщик осуществляет его доставку и предоставляет сопутствующие услуги, подтверждаемые усиленными квалифицированными электронными подписями. Цена товара и порядок расчетов определены в контракте, включая НДС. Согласно условиям контракта, оплата производится в рублях РФ, цена единицы товара включает все сопутствующие расходы и является неизменной на весь срок контракта, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. Оплата осуществляется после фактической поставки товара без авансового платежа, в безналичном порядке на расчетный счет поставщика. Согласно условиям контракта, оплата поставщику производится на основании подписанного УКЭП электронного Документа о приемке, содержащего информацию о сумме оплаты, неустойке, ее расчете и итоговой сумме платежа. Заказчик может удержать неустойку за неисполнение обязательств поставщиком, а обязательства по оплате считаются исполненными с момента списания средств с лицевого счета заказчика. Поставка товара должна быть осуществлена в сроки, установленные контрактом и техническим заданием. Согласно условиям договора, поставщик обязан согласовать с заказчиком время и место поставки, может осуществлять поставку партиями и предоставить товары с улучшенными характеристиками по дополнительному соглашению. Поставка товаров осуществляется за счет поставщика, включая погрузочно-разгрузочные работы. Согласно условиям договора, упаковка и маркировка товара должны соответствовать установленным стандартам, а также предусмотрен порядок их оформления и предоставления отчетных документов. Заказчик обязан провести экспертизу поставленных товаров на соответствие условиям контракта и в случае обнаружения недостатков уведомить об этом Поставщика с указанием срока их устранения. Поставщик обязуется устранить выявленные недостатки за свой счет. Поставщик обязан в течение трех рабочих дней предоставить Заказчику разъяснения по запросу или устранить выявленные дефекты в установленные сроки. Согласно представленному фрагменту, Заказчик имеет право требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств по Контракту, представления необходимых документов, запроса информации о ходе исполнения обязательств и контроля за поставкой товаров. Согласно представленному фрагменту, стороны контракта обязаны выполнять определенные действия при выявлении недостатков в поставляемых товарах и в случае несоответствия их количества, ассортимента, комплектности и стоимости условиям контракта. Заказчик должен сообщать о недостатках в течение 5 рабочих дней и своевременно принимать и оплачивать товары, в то время как Поставщик имеет право требовать подписания электронного документа о приемке. Поставщик обязуется поставлять товары, соответствующие качеству и другим характеристикам, может привлекать субпоставщиков и заменять их при необходимости, а также запрашивать у Заказчика разъяснения по вопросам поставки. Поставщик обязуется предоставлять документы вместе с товаром, информировать Заказчика о ходе исполнения обязательств, сообщать об изменении своего фактического местонахождения, соблюдать законодательство и условия контракта, соответствовать требованиям к участникам закупки и выполнять запреты, установленные правительственными актами. Также Поставщик гарантирует качество товара в соответствии с требованиями контракта и технического задания, указывая гарантийный срок в техническом задании. Поставщик обязан устранить недостатки поставленных товаров в гарантийный срок за свой счет, а при отказе от составления акта о недостатках Заказчик может провести экспертизу и возместить расходы в соответствии с законодательством. Гарантийный срок продлевается на время устранения недостатков, а на заменяемый товар устанавливается новый гарантийный срок. Поставщик несет ответственность за качество товара, безопасность, предоставление полной информации о товаре и возмещение убытков в случае отзыва товара или причинения вреда, в соответствии с Гражданским кодексом РФ и условиями контракта. Согласно условиям контракта, стороны несут ответственность за ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с постановлением Правительства РФ №1042 от 30.08.2017, с установлением размера штрафа в процентах от цены контракта в зависимости от его стоимости. Согласно условиям контракта, размер штрафа за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств поставщиком варьируется в зависимости от цены контракта и составляет 1 000 или 5 000 рублей, а также предусмотрена пеня за просрочку исполнения обязательств, исчисляемая от цены контракта с учетом ключевой ставки Центрального банка РФ. Общая сумма штрафов не может превышать цену контракта. Согласно статье 7 Контракта, стороны освобождаются от уплаты неустойки при наступлении обстоятельств непреодолимой силы или вины другой стороны, а также предусмотрен возврат излишне уплаченных средств в случае выявления неполной поставки или завышения стоимости товара. Статья 8 регламентирует порядок расторжения Контракта, включая соглашение сторон, судебный порядок и одностороннее расторжение при определенных условиях, таких как поставка товаров ненадлежащего качества или некомплекта. Контракт может быть расторгнут по инициативе Заказчика в случае неоднократного нарушения сроков и объемов поставки товаров Фрагмент описывает условия для отказа от исполнения контракта по инициативе поставщика, включая неоднократные нарушения сроков оплаты и необоснованные отказы от приемки товаров со стороны заказчика, а также порядок расторжения контракта по соглашению сторон и в одностороннем порядке. Согласно представленному фрагменту, стороны контракта освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, при условии соблюдения установленного законодательством порядка их подтверждения и уведомления другой стороны в течение 5 календарных дней с момента их возникновения. Согласно пунктам 9.3 и статье 10 Контракта, стороны обязуются продлевать сроки исполнения обязательств в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, а также урегулировать споры путем переговоров и претензионного порядка с возможностью передачи на рассмотрение Арбитражного суда города Москвы. СУММАРИЗАЦИЯ: В представленном фрагменте описываются требования к содержанию претензии, включая указание почтового адреса и реквизитов организации, денежной оценки требований, приложения документов и возможных дополнительных сведений. Также упоминается порядок разрешения споров в арбитражном суде и условия вступления контракта в силу, сроки его исполнения, приемки товаров и необходимость регистрации контракта в реестре. Согласно статье 12 Контракта, уведомления Сторон должны направляться в письменной форме или электронно, а дополнительные соглашения к Контракту подлежат регистрации в Реестре Контрактов ЕАИСТ. Также предусмотрено, что исполнение обязательств Поставщиком является основанием для регистрации исполнения Контракта в ЕАИСТ. В представленном фрагменте документа указаны приложения к контракту, условия для проведения проверок соблюдения целей и условий предоставления субсидии, а также особые условия электронного взаимодействия сторон, включая использование АИС «Портал поставщиков» и УАИС «Бюджетный учет» для обмена документами и информацией. Стороны обязуются организовать электронный документооборот, включая получение усиленной квалифицированной электронной подписи и использование АИС «Портал поставщиков», признавая равную юридическую силу электронных и бумажных документов. В статье 14 указаны юридические и фактические адреса, контактные данные и реквизиты сторон договора, включая Заказчика и неполные данные Поставщика. Спецификация товаров включает светодиодную лампу LED-T8-М-PRO G13 мощностью 30W с характеристиками, такими как диаметр 26 мм, длина 1200 мм, класс энергоэффективности A+, световая отдача 100 лм/Вт и световой поток 3000 люмен, с ценой за единицу в 320 руб., включая НДС.

Похожие закупки

• Монтаж электротехнического оборудования и освещения внутреннего
  — заявки до 26.10.2026, Москва
• право заключения договоров на поставку электротехнического оборудования в аварийный запас филиалов ПАО Россети - МЭС (лот 4.1.14)
  234 321 971,00 ₽ заявки до 05.11.2026, Москва
• Щит деревянный 1200х1200
  — заявки до 01.11.2026, Москва
• Поставка оборудования (Источники бесперебойного питания) для слаботочных систем Государственной Третьяковской галереи по адресу г. Москва, Лаврушинский пер., д.
  572 600,00 ₽ заявки до 23.10.2026, Москва
• Поставка материалов электротехнического назначения и осветительных приборов
  559 751,85 ₽ заявки до 22.10.2026, Москва
• ОБОРУДОВАНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ, ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ, ГОРЮЧЕ-СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
  152 818,80 ₽ заявки до 20.10.2026, Москва
• ОКПД2 71.12.13 Разработка рабочей документации в части прокладки кабельной линии 220кВ Волжской ГЭС (Лот № 0141-ОСН ПРОД ДОХ-2026-ГП-Внутр)
  12 000 000,00 ₽ заявки до 29.10.2026, Москва
• Поставка генератора азота со встроенным компрессором воздуха для подачи азота и воздуха для нужд ФГБУ "РЦСМЭ" Минздрава России
  2 030 333,33 ₽ заявки до 26.10.2026, Москва

Ещё: Все закупки заказчика, Энергетика и электрика, Энергетика и электрика — Москва, Все закупки: Москва