223-ФЗТоварЛес и деревообработкаМоскваПортал поставщиков
| Реестровый номер | 10322405 |
|---|---|
| Заказчик | Государственное автономное общеобразовательное учреждение города Москвы Школа № 1306 - «Школа молодых политиков» |
| Начальная цена | 29 000,00 ₽ |
| Регион | Москва |
| Закон | 223-ФЗ |
| Опубликовано | 19.10.2026 |
| Приём заявок до | 20.10.2026 |
| Площадка | Портал поставщиков |
| Позиция | Количество | Цена за единицу | ОКПД2 |
|---|---|---|---|
| Брусок строганный камерной сушки 50*50*3000мм | 50.0 шт | 580,00 ₽ | Пиломатериалы хвойных пород |
Согласно договору № _ от г. Москвы, Государственное автономное образовательное учреждение и индивидуальный поставщик обязуются к поставке и принятию материалов для укрытия растений соответственно, с соблюдением условий, указанных в техническом задании и спецификации, а также порядка оплаты, предусмотренного договором. Согласно условиям договора, поставляемый товар должен быть новым и не использоваться ранее, поставка осуществляется силами и за счет поставщика, моментом поставки считается доставка товара грузополучателю с подписанием соответствующих документов. Цена договора составляет указанную сумму, не включающую НДС, если это не оговорено иначе, а порядок расчетов предусматривает уплату без учета налогов и сборов, если они подлежат уплате заказчиком в соответствии с законодательством РФ. Согласно условиям договора, цена за товары фиксирована и не подлежит изменению в процессе исполнения договора, оплата производится ежемесячно после фактической поставки товаров без предварительного авансового платежа, с использованием электронной подписи и через автоматизированную информационную систему. Согласно представленному фрагменту, документ содержит положения о приемке товаров, включающие указание на сумму оплаты, размер и порядок расчета неустойки за неисполнение обязательств, а также условия оплаты и поставки товаров, включая сроки и адрес доставки. Согласно условиям договора, поставляемые товары должны соответствовать качеству и характеристикам, указанным в техническом задании, с возможностью улучшения характеристик по согласованию сторон и оформлению дополнительного соглашения. Поставщик несет ответственность за транспортировку и погрузочно-разгрузочные работы, а также за соответствие упаковки и маркировки товара установленным стандартам. Согласно условиям договора, Поставщик обязан обеспечить сохранность товара в процессе транспортировки и при погрузо-разгрузочных работах, а также произвести уборку и вывоз упаковки в течение одного дня после доставки. Поставщик обязуется предоставить Заказчику комплект отчетных документов и сертификаты качества в электронном виде с электронной подписью в установленные сроки. Заказчик в свою очередь должен рассмотреть полученные документы и провести приемку товаров в течение 30 рабочих дней, после чего направить Поставщику подписанный электронный документ о приемке или мотивированный отказ. Заказчик обязан провести экспертизу поставленных товаров на соответствие условиям договора, а в случае обнаружения недостатков — уведомить об этом Поставщика с указанием срока их устранения. В случае обнаружения дефектов или недостатков в поставленных товарах, Поставщик обязан устранить их в установленные сроки и предоставить Заказчику соответствующие разъяснения или исправленные товары. Согласно представленному фрагменту, электронный документ о приемке товаров и услуг служит основанием для оплаты и регистрации исполнения договора. Заказчик имеет право требовать надлежащего исполнения обязательств, документов, подтверждающих исполнение, информации о ходе исполнения и проведения экспертизы результатов, а также может контролировать порядок и сроки поставки товаров и ссылаться на недостатки поставляемых товаров. Согласно условиям договора, заказчик обязан сообщать о выявленных недостатках в поставках и своевременно принимать и оплачивать товары, а поставщик вправе требовать подписания электронного документа о приемке товаров и своевременной оплаты за поставленные товары. Поставщик обязуется поставлять товары в соответствии с условиями договора, может привлекать субпоставщиков без изменения стоимости и количества товаров, обязан предоставлять документы, подтверждающие происхождение товаров, и своевременно информировать Заказчика о ходе исполнения обязательств. Поставщик обязуется выполнять ряд обязательств, включая предоставление уведомлений об изменении адреса, соответствие законодательным требованиям и соблюдение запретов, а также гарантировать качество товара и обеспечивать его замену при обнаружении недостатков. Поставщик обязуется обеспечивать качество и безопасность товара, гарантируя возмещение вреда и убытков в соответствии с законодательством РФ, а также предоставлять полную и достоверную информацию о товаре, неся ответственность за недостатки в случае ее Согласно статье 7 договора, стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 №1042. Размер штрафа за неисполнение обязательств Поставщиком составляет 10% от цены договора, если она не превышает 3 млн рублей, и 5% от цены договора, если она составляет более 3 млн рублей, за исключением случаев просрочки исполнения обязательств. В соответствии с условиями договора, за неисполнение обязательств предусмотрены штрафы в размере 1 000 или 5 000 рублей в зависимости от цены договора, а также пеня за просрочку исполнения обязательств в размере одной трехсотой ключевой ставки ЦБ РФ от цены договора. Согласно условиям договора, общая сумма штрафов за нарушение обязательств не может превышать цену договора, а также предусмотрены случаи освобождения от уплаты неустойки и порядок расторжения договора по соглашению сторон, в судебном порядке или односторонне при определенных условиях. Согласно пунктам 8.1.1.2-8.1.1.8, поставщик может быть признан нарушившим условия договора в случае поставки некомплектных товаров, неоднократного нарушения сроков и объемов поставки, отказа от передачи товара, невыполнения обязательств по страхованию товара, несоответствия требованиям технического задания и другим условиям договора, а также при подтверждении экспертизой нарушений условий договора и нарушении запретов, установленных законодательством. Договор предусматривает основания для его одностороннего расторжения Поставщиком в случае неоднократных нарушений Заказчиком условий договора, а также возможность расторжения по соглашению сторон в соответствии с гражданским законодательством РФ. Согласно статье 9, стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств по договору в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, таких как стихийные бедствия, военные действия или акты государственной власти, при условии, что эти обстоятельства возникли после заключения договора и непосредственно повлияли на его исполнение. Сторона, неспособная выполнить обязательства по указанным причинам, должна уведомить другую сторону в течение 5 календарных дней. Согласно статье 9 договора, стороны обязаны уведомлять друг друга о возникновении обстоятельств непреодолимой силы и продлевать сроки исполнения обязательств на время их действия. Статья 10 регламентирует порядок урегулирования споров, включая обязательное письменное общение и возможность урегулирования через дополнительные соглашения и претензии с ответом в течение 15 календарных дней. Согласно представленному фрагменту, документ содержит положения о порядке предъявления претензий, включая требования к содержанию и приложению документов, а также о порядке разрешения споров в арбитражном суде. Также указаны сроки действия договора и условия его изменения. Дополнительные соглашения к Договору являются его неотъемлемой частью и подлежат регистрации в Реестре Договоров ЕАИСТ. Уведомления Сторон по Договору направляются в письменной форме или электронно, считаясь полученными в определенные сроки в зависимости от способа доставки. В случае Согласно представленному фрагменту договора, стороны обязуются использовать электронное взаимодействие с применением УКЭП для обмена документами и информацией через АИС «Портал поставщиков», а также согласовывают процедуру создания и использования стандартных товарных единиц в данной системе. Стороны договора обязуются обеспечить организацию и осуществление электронного документооборота, включая получение усиленной квалифицированной электронной подписи и использование АИС «Портал поставщиков», признавая равную юридическую силу электронных и бумажных документов в соответствии с законодательством РФ. Согласно представленному фрагменту, в статье 14 Договора указаны юридический и фактический адреса, контактные данные и реквизиты Заказчика в лице Государственного автономного образовательного учреждения города Москвы, а также предусмотрено Согласно приложению № 4 к договору, заказчик и поставщик согласовали спецификацию товаров, включающую брусок строганный камерной сушки размером 50503000 мм с указанием характеристик, количества, единицы измерения, цены за единицу и общей суммы с учетом НДС.
Рассчитать маржу по этой закупкеЕщё: Все закупки заказчика, Лес и деревообработка, Лес и деревообработка — Москва, Все закупки: Москва