44-ФЗТоварЭнергетика и электрикаМоскваПортал поставщиков
| Реестровый номер | 10322403 |
|---|---|
| Заказчик | ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И РАЗВИТИЯ ГОРОДА МОСКВЫ |
| Начальная цена | 34 796,70 ₽ |
| Регион | Москва |
| Закон | 44-ФЗ |
| Опубликовано | 19.10.2026 |
| Приём заявок до | 20.10.2026 |
| Площадка | Портал поставщиков |
| Позиция | Количество | Цена за единицу | ОКПД2 |
|---|---|---|---|
| Термостат цифровой Ballu BDT-2, 3600Вт | 10.0 шт | 3 479,67 ₽ | Термостаты, стабилизаторы давления и прочие приборы и аппаратура для автоматического регулирования или управления |
Согласно Государственному Контракту № _, заключенному между Департаментом экономической политики и развития города Москвы и поставщиком, последний обязуется поставить цифровые термостаты в соответствии с техническим заданием и спецификацией, а Заказчик обязуется принять и оплатить товар на условиях, предусмотренных контрактом. Согласно условиям договора, поставляемый товар должен быть новым, выпущенным не ранее 2026 года, и поставка осуществляется силами и за счет поставщика с момента доставки товара заказчику и подписания соответствующих документов. Цена контракта составляет определенную сумму, НДС не облагается, если это предусмотрено законодательством РФ. Согласно условиям контракта, оплата производится в рублях РФ, цена контракта является твердой и включает все расходы Поставщика, оплата осуществляется после поставки товаров без авансового платежа, в безналичном порядке на основании подписанного обеими сторонами электронного документа о приемке в течение 7 рабочих дней. Согласно документу, оплата по контракту производится на основании электронного документа о приемке, содержащего информацию о сумме к оплате, размере неустойки, ее основаниях и порядке расчета, а также итоговой сумме платежа. В случае нарушения обязательств поставщиком, заказчик может оплатить товары с учетом неустойки, а ее перечисление в бюджет возлагается на заказчика. Обязательства заказчика считаются исполненными с момента списания средств с его счета. Согласно представленному фрагменту, стороны договора согласовали условия для изменения цены, сроков исполнения и количества товара в соответствии с законодательством, а также определили сроки и условия поставки, порядок приемки товаров и возможность досрочной поставки по согласованию с заказчиком. Согласно условиям контракта, изменения в него вносятся через дополнительное соглашение и регистрацию в Реестре Контрактов ЕАИСТ, а также оформляются в соответствии со статьей 11 контракта. Поставщик несет ответственность за транспортировку, погрузочно-разгрузочные работы и обеспечение сохранности товара, а также за упаковку, маркировку и уборку упаковки в соответствии с ГОСТами и международными стандартами. Заказчик обязан рассмотреть и принять товары в течение 15 рабочих дней после получения подписанного УКЭП электронного Документа о приемке и сопутствующих документов, оценив их соответствие количеству, качеству и другим требованиям контракта и технического задания. В случае обнаружения недостатков, Заказчик уведомляет Поставщика о необходимости их устранения в установленный срок. Заказчик обязан провести экспертизу товаров на соответствие условиям контракта, а также предоставить Поставщику информацию о недостатках и сроках их устранения или принять товары и подписать документ о приемке при Согласно представленному фрагменту, Поставщик обязан в течение 10 рабочих дней предоставить Заказчику разъяснения по поставленным товарам и услугам или устранить выявленные дефекты и направить исправленную документацию. Подписанный обеими сторонами УКЭП электронный Документ о приемке служит основанием для оплаты и регистрации исполнения Контракта. Заказчик имеет право требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств и представления необходимых документов. Заказчик и Поставщик обязаны выполнять ряд взаимных обязательств, включая запросы информации, контроль за поставками, проведение экспертизы результатов и уведомление о выявленных недостатках. Стороны договора обязуются выполнять определенные действия, включая подписание документов, своевременную приемку и оплату товаров, а также имеют право требовать выполнения обязательств друг от друга и привлекать субпоставщиков без изменения условий контракта. Поставщик обязан своевременно поставлять товары в соответствии с условиями контракта, предоставлять необходимые документы и информацию, а также соблюдать законодательные требования и запреты. Статья 6 устанавливает гарантийные обязательства поставщика по качеству товаров и порядок устранения недостатков в течение гарантийного срока, а также процедуру экспертизы и возмещения расходов в случае отказа поставщика от признания недостатков. Поставщик обязуется заменить товар при обнаружении недостатков в течение гарантийного срока и предоставлять полную и достоверную информацию о товаре, гарантируя его соответствие требованиям качества и безопасности. Поставщик несет ответственность за недостатки товара в соответствии с Гражданским кодексом РФ и отвечает за их возникновение до передачи товара Заказчику. Стороны контракта несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с постановлением Правительства РФ №1042 от 30.08.2017, с размером штрафа, рассчитываемым как процент от цены контракта. В соответствии с условиями контракта, размер штрафа за неисполнение обязательств зависит от цены контракта и варьируется от 1 000 до 5 000 рублей, а также предусмотрена пеня за просрочку исполнения обязательств, исчисляемая от цены контракта с учетом ключевой ставки Центрального банка РФ. Согласно условиям контракта, предусмотрены штрафные санкции за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств сторонами, а также установлены ограничения на общую сумму начисленных штрафов и условия освобождения от уплаты неустойки. Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон, в судебном порядке или односторонне по инициативе заказчика в случае поставки товаров ненадлежащего качества, некомплектности, неоднократного нарушения сроков и объемов поставки, отказа от передачи товара Согласно представленному фрагменту, документ содержит условия для расторжения контракта, включая нарушения условий со стороны поставщика и заказчика, а также определяет основания для одностороннего отказа от исполнения контракта. СУММАРИЗАЦИЯ: В тексте изложены условия расторжения контракта в случае невыборки товаров, соглашения сторон и одностороннего порядка, а также правила освобождения сторон от ответственности за неисполнение обязательств в связи с обстоятельствами непреодолимой силы. В случае возникновения чрезвычайных обстоятельств, препятствующих исполнению обязательств по контракту, стороны обязаны уведомить друг друга в письменной форме и продлить сроки исполнения обязательств на время действия этих обстоятельств. При возникновении споров стороны должны попытаться урегулировать их путем переговоров. Стороны договорились о порядке урегулирования споров, предусматривающем претензионный порядок с письменным ответом в течение 15 календарных дней и последующее обращение в Арбитражный суд города Москвы в случае недостижения согласия. Контракт вступает в силу с момента подписания сторон и предусматривает срок исполнения в 29 рабочих дней. Приемка товаров допускается после истечения срока исполнения обязательств поставщика с возможностью проведения претензионной работы. Контракт подлежит регистрации в Реестре Контрактов ЕАИСТ, а его изменения и дополнения оформляются в виде дополнительных соглашений, которые становятся неотъемлемой частью контракта и подлежат регистрации. Уведомления сторон осуществляются в письменной или электронной форме. Стороны договорились о порядке получения уведомлений, включая их отправку через факсимильную связь и электронную почту, считая их полученными в день отправки. В случае Согласно условиям контракта, поставщик обязан использовать стандартную товарную единицу в АИС «Портал поставщиков» для оформления документов о приемке, а также назначить уполномоченных должностных лиц для работы с электронным документооборотом и обеспечить их усиленными квалифицированными электронными подписями. Электронные документы признаются равнозначными бумажным. Согласно статье 14, указаны юридический и фактический адреса, реквизиты и подписи Заказчика и места для аналогичных данных Поставщика, а также предусмотрено использование электронной подписи. Согласно представленному фрагменту, заказчик и поставщик согласовали спецификацию на поставку цифрового термостата Ballu BDT-2 с указанием характеристик, количества, единицы измерения, цены за единицу и общей суммы с учетом НДС.
Рассчитать маржу по этой закупкеЕщё: Все закупки заказчика, Энергетика и электрика, Энергетика и электрика — Москва, Все закупки: Москва