ОБОРУДОВАНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ, ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ, ГОРЮЧЕ-СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

44-ФЗТоварЭнергетика и электрикаМоскваПортал поставщиков

Что закупают

Описание

Согласно гражданско-правовому договору № _, ГАУК г. Москвы ПКиО «Терлецкий» обязуется принять осветительные приборы, поставляемые поставщиком в соответствии с техническим заданием и спецификацией, а поставщик обязуется поставить указанные приборы. Согласно представленному фрагменту договора, стороны согласовали условия поставки товара, который должен быть новым и выпущен не ранее 2025 года, а также порядок и условия оплаты, включая НДС и возможное освобождение от налогов в соответствии с законодательством РФ. Согласно условиям договора, сборы и обязательные платежи взимаются в пользу бюджетов РФ, оплата производится в рублях РФ, цена договора фиксирована и включает все расходы Поставщика, а оплата осуществляется после фактической поставки товаров без авансового платежа и в течение 7 рабочих дней с момента подписания документа о приемке. Согласно представленному фрагменту, оплата по договору производится на основании электронного документа о приемке, содержащего сумму к оплате, размер неустойки и итоговую сумму. Заказчик может удержать неустойку за неисполнение обязательств Поставщиком. Обязательства Заказчика считаются исполненными с момента списания средств с его счета. Поставка товара должна быть осуществлена в течение 10 календарных дней с даты заключения договора, с возможностью досрочной поставки по согласованию с Заказчиком. Согласно условиям договора, поставщик обязуется поставлять товары партиями по предварительной заявке в соответствии с техническим заданием, при этом товары должны соответствовать качеству и характеристикам, указанным в техническом задании. При улучшении качества и характеристик товара, изменения должны быть оформлены дополнительным соглашением и внесены в реестр договоров. Поставщик несет расходы на транспортировку и погрузочно-разгрузочные работы, а упаковка и маркировка товара должны соответствовать стандартам. Согласно условиям договора, упаковка товара должна соответствовать его маркировке и обеспечивать сохранность при транспортировке, а уборка упаковки осуществляется силами Поставщика в течение одного дня. Поставщик обязан предоставить Заказчику отчетные документы и сертификаты качества в установленные сроки, после чего Заказчик в течение 10 рабочих дней проводит приемку товаров. Поставщик обязан устранить выявленные недостатки в поставленных товарах в установленные сроки за свой счет, а Заказчик обязан провести экспертизу товаров и направить Поставщику информацию о недостатках через УАИС «Бюджетный учет». Согласно пунктам 4.13 и 4.14, в случае Согласно представленному фрагменту, электронный структурированный Документ о приемке, подписанный УКЭП, служит основанием для оплаты поставленных товаров и их регистрации в Реестре Договоров ЕАИСТ. Заказчик имеет право требовать от Поставщика исполнения обязательств, представления документов, информации о ходе исполнения обязательств и проведения экспертизы результатов, а также осуществлять контроль за поставкой товаров. Согласно условиям договора, заказчик обязан сообщать о выявленных недостатках товаров и своевременно их оплачивать, а поставщик вправе требовать подписания электронного документа о приемке товаров и своевременной оплаты. Поставщик обязуется поставлять товары в соответствии с условиями договора, может привлекать субпоставщиков без изменения стоимости и количества товаров, вправе заменять субпоставщиков при их неисполнении обязательств и обязан предоставлять Заказчику запрошенную информацию и документы. Поставщик обязан своевременно уведомлять Заказчика об изменении своего фактического местонахождения и соответствовать законодательным требованиям и условиям договора. Поставщик гарантирует качество товара и обязуется заменить товар при обнаружении недостатков. Поставщик гарантирует качество товара, безопасность, соответствие стандартам и сертификации, а также возмещает вред и убытки в соответствии с законодательством РФ. Согласно статье 7 договора, стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 №1042, с установлением размера штрафа в процентах от цены договора за каждый факт нарушения, за исключением просрочки исполнения. В соответствии с условиями договора, размер штрафа за неисполнение обязательств зависит от цены договора и составляет 1 000 рублей или 5 000 рублей в зависимости от того, превышает ли цена 3 млн рублей. Также предусмотрена пеня за просрочку исполнения обязательств, исчисляемая от цены договора с учетом фактически исполненных обязательств и ключевой ставки Центрального банка РФ. Согласно пунктам 7.8-7.13, стороны договора согласовали ограничения на сумму штрафов за нарушение обязательств, освобождение от неустойки в случае форс-мажора или вины другой стороны, а также порядок возврата излишне уплаченных средств и подтверждения фактов нарушений. В статье 8 описан порядок расторжения договора, включая соглашение сторон, судебный порядок и одностороннее расторжение при определенных условиях. Согласно пунктам 8.1.1.1-8.1.1.8 Договора, Заказчик вправе инициировать его досрочное исполнение в случае неоднократных нарушений поставщиком условий договора, включая поставку товаров ненадлежащего качества, некомплектность, просрочку поставок, отказ от передачи товаров Договор предусматривает критерии оценки поставщика, основания для расторжения в случае нарушений со стороны заказчика, включая несоблюдение сроков оплаты, необоснованный отказ от приемки товаров и непредставление отгрузочной разнарядки. Согласно статье 9 договора, стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, таких как стихийные бедствия, военные действия или акты государственной власти, при условии их подтверждения в установленном законодательством порядке. В статье 8 регламентируется порядок расторжения договора по соглашению сторон и в одностороннем порядке. Согласно пунктам 9.2 и 9.3, в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, сторона, неспособная исполнить обязательства, обязана уведомить другую сторону в течение 5 дней, а срок исполнения обязательств продлевается на время действия таких обстоятельств. Статья 10 устанавливает порядок урегулирования споров, предусматривая переговоры и претензионный порядок до обращения в Арбитражный суд города Москвы. Сторона обязана ответить на претензию в письменной форме в течение 15 календарных дней, иначе считается признание требований. В претензии должны быть указаны реквизиты сторон, истребуемая сумма и ее расчет, а также приложены подтверждающие документы. Споры по договору разрешаются в Арбитражном суде города Москвы. Договор вступает в силу со дня подписания и действует до 31 декабря 2026 года. Согласно статьям 11 и 12 договора, предусмотрены процедуры регистрации договора и его изменений в Реестре Договоров ЕАИСТ, а также порядок направления уведомлений между сторонами и указание на применение действующего законодательства РФ в случае Согласно представленному фрагменту, полное выполнение обязательств Поставщиком является основанием для регистрации исполнения Договора в Реестре Договоров ЕАИСТ. Договор включает приложения с техническим заданием и спецификацией, а Поставщик согласен на проверки соблюдения условий предоставления субсидии. В статье 13 описаны особые условия электронного взаимодействия Сторон, включая обмен электронными документами и информацией через АИС «Портал поставщиков». Поставщик обязан создать стандартный торговый экземпляр (СТЕ) с описанием и характеристиками товара для работы в АИС «Портал поставщиков», а также назначить уполномоченных лиц для организации электронного документооборота и обеспечить их усиленными квалифицированными электронными подписями. Стороны признают юридическую силу электронных документов, подписанных в системе. Согласно представленному фрагменту, статья 14 содержит адреса, реквизиты и подписи сторон договора, включая юридическое и фактическое местоположение, контактные данные и реквизиты государственного автономного учреждения культуры города Москвы «Терлецкий парк культуры и отдыха», а также неполные данные поставщика. Согласно представленному фрагменту, стороны договора обозначили свои реквизиты и согласовали поставку светодиодного светильника модели SPO-6-36-4K-M в количестве 60 штук по цене 760 рублей за единицу с учетом НДС, что в сумме составляет 45600 рублей.

Похожие закупки

• Монтаж электротехнического оборудования и освещения внутреннего
  — заявки до 26.10.2026, Москва
• 226698_Провод эмалированный для ООО "БашРТС"
  1 908 104,40 ₽ заявки до 05.11.2026, Москва
• МИ №3756/МИ - Разработка энергетических характеристик водяных тепловых сетей Апатитской ТЭЦ на 2028-2032 г.г. (D27NP00162)
  2 232 600,00 ₽ заявки до 03.11.2026, Москва
• Право заключения договора на выполнение работ (ПД, экспертиза проекта, КД) по инвестиционному проекту: «Техническое перевооружение ПС 330 кВ Прикумск. Замена во
  5 409 670,00 ₽ заявки до 29.10.2026, Москва
• право заключения договоров на поставку электротехнического оборудования в аварийный запас филиалов ПАО Россети - МЭС (лот 4.1.14)
  234 321 971,00 ₽ заявки до 05.11.2026, Москва
• Щит деревянный 1200х1200
  — заявки до 01.11.2026, Москва
• Поставка оборудования (Источники бесперебойного питания) для слаботочных систем Государственной Третьяковской галереи по адресу г. Москва, Лаврушинский пер., д.
  572 600,00 ₽ заявки до 23.10.2026, Москва
• Поставка материалов электротехнического назначения и осветительных приборов
  559 751,85 ₽ заявки до 22.10.2026, Москва

Ещё: Все закупки заказчика, Энергетика и электрика, Энергетика и электрика — Москва, Все закупки: Москва