ТОВАРЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ

44-ФЗТоварПромышленное оборудованиеМоскваПортал поставщиков

Что закупают

Описание

Согласно представленному фрагменту договора, государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы и поставщик заключили гражданско-правовой договор на поставку товара (выпускной клапан) в соответствии с требованиями законодательства РФ и города Москвы, включая Федеральный закон № 44-ФЗ. Заказчик обязуется принять и оплатить товар в соответствии с условиями контракта, товар должен быть новым и поставлен силами Поставщика. Цена контракта составляет указанную сумму, НДС не облагается. Согласно условиям контракта, оплата производится в рублях РФ, цена контракта фиксирована и не подлежит изменению в процессе исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. Оплата осуществляется после фактической поставки товаров без авансового платежа, в безналичном порядке на расчетный счет поставщика на основании документа о приемке, подписанного усиленными квалифицированными электронными подписями. Согласно условиям контракта, оплата поставщику производится в течение 7 рабочих дней после подписания документа о приемке, который должен содержать сумму к оплате, размер неустойки и итоговую сумму платежа. Заказчик обязан принять товар в течение 10 рабочих дней с даты заключения контракта, а оплата считается исполненной с момента списания средств с его счета. Поставщик обязуется согласовать с Заказчиком детали поставки и обеспечить соответствие товаров техническим требованиям, с возможностью улучшения характеристик по согласованию сторон и оформлению дополнительных соглашений. Поставщик также отвечает за транспортировку и погрузочно-разгрузочные работы, а также за соответствие упаковки и маркировки товара установленным стандартам. Согласно условиям договора, упаковка товара должна соответствовать его маркировке и обеспечивать сохранность при транспортировке, а также быть убрана силами Поставщика в течение одного дня после поставки. Поставщик обязан предоставить Заказчику отчетные документы и сертификаты качества в электронном виде с ЭЦП в срок до окончания поставки, после чего Заказчик в течение пяти рабочих дней должен провести приемку товаров и услуг. Согласно документу, Заказчик обязан провести экспертизу поставленных товаров на соответствие условиям контракта и может отказаться от их принятия, указав причины и сроки устранения выявленных недостатков. Поставщик обязуется устранить недостатки в установленные сроки за свой счет. Заказчик формирует информацию о разъяснениях, отказе от принятия товаров и перечне недостатков через УАИС «Бюджетный учет». Согласно пунктам 4.13 и 4.14, в случае обнаружения недостатков товаров, Заказчик может потребовать от Поставщика устранения дефектов и предоставления разъяснений, после чего Поставщик обязан выполнить эти требования в установленные сроки. Согласно представленному фрагменту, стороны контракта обязуются к взаимодействию в процессе приемки товаров и документирования исполнения обязательств, а также к соблюдению прав и обязанностей, предусмотренных контрактом, включая требования к документации и информационному обмену. Согласно представленному фрагменту, документа описываются обязанности и права сторон контракта в отношении контроля за исполнением условий договора, уведомлений о недостатках и приемки товаров, а также процедуры взаимодействия между заказчиком и поставщиком. Поставщик обязан обеспечить поставку товаров в соответствии с условиями контракта, их комплектность и соответствие характеристикам, а также может привлекать субпоставщиков и заменять их в случае необходимости, при этом не изменяя стоимость и количество товаров. Поставщик также обязан предоставить документы, подтверждающие происхождение товаров, если это требуется законодательством РФ. Поставщик обязан своевременно информировать Заказчика об изменении своего фактического местонахождения, соблюдать законодательство и условия контракта, соответствовать требованиям к участникам закупки и не нарушать установленные запреты. Поставщик гарантирует качество товара и устраняет выявленные в гарантийный срок недостатки за свой счет. Согласно условиям договора, при обнаружении недостатков товара Заказчик вправе требовать составления Акта о недостатках с последующим продлением гарантийного срока на время устранения дефектов. В случае отказа Поставщика от подписания Акта, Заказчик может провести экспертизу и возместить расходы на ее проведение в соответствии с ГК РФ. Поставщик обязан заменить товар при обнаружении недостатков и предоставляет гарантийный срок на комплектующие изделия, равный сроку на основное изделие. Согласно представленному фрагменту, стороны контракта несут ответственность за обеспечение безопасности товара и возмещение вреда в соответствии с Гражданским кодексом РФ, а также за непредоставление полной и достоверной информации о товаре и его недостатки. В данном фрагменте договора определены условия и размеры штрафных санкций за ненадлежащее исполнение обязательств сторонами контракта, а также за неисполнение или просрочку исполнения гарантийных обязательств. В данном фрагменте договора регламентируются условия ответственности сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, включая размеры штрафов и пени, а также ограничения на общую сумму начисленных штрафов. Согласно условиям контракта, в случае просрочки исполнения обязательств по вине одной из сторон или вследствие обстоятельств непреодолимой силы, предусмотрены меры ответственности, включая возврат излишне уплаченных средств и уплату неустойки. Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон, в судебном порядке или односторонне при определенных условиях, таких как поставка товаров ненадлежащего качества или некомплектность. Согласно условиям Контракта, его расторжение может быть инициировано в случае неоднократного нарушения сроков и объемов поставки товаров, отказа от передачи товара, невыполнения обязанности по страхованию товара, несоответствия Поставщика требованиям, нарушений условий Контракта, подтвержденных экспертизой, а также нарушения запретов, установленных законодательством. Расторжение также возможно при неоднократных нарушениях Заказчиком сроков оплаты. Согласно представленному фрагменту, в случае неоднократного необоснованного отказа Заказчика от приемки товаров или оплаты, а также при нарушении им условий Контракта, Поставщик имеет право на одностороннее расторжение договора в соответствии с законодательством РФ. Также предусмотрена процедура расторжения Контракта по соглашению сторон и в одностороннем порядке с соблюдением определенных требований. Статья 9 Контракта освобождает стороны от ответственности за неисполнение обязательств в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, при условии своевременного уведомления другой стороны о возникновении таких обстоятельств. Согласно статье 10 Контракта, стороны обязуются урегулировать споры путем переговоров и составления дополнительных соглашений, а также соблюдать претензионный порядок с письменными ответами в течение 15 календарных дней. Согласно представленному фрагменту, стороны договора обязуются приложить к претензии необходимые документы для подтверждения требований и могут указать дополнительные сведения для ускорения рассмотрения спора. В случае несогласия, споры подлежат рассмотрению в Арбитражном суде города Москвы. Контракт вступает в силу с момента подписания и действует до 31 декабря 2026 года, при этом изменения и дополнения к нему могут вноситься по соглашению сторон и оформляться в виде дополнительных соглашений. Согласно статье 12 Контракта, стороны обязаны направлять уведомления в письменной или электронной форме, а также руководствоваться законодательством РФ в вопросах, не урегулированных контрактом. Полное выполнение обязательств поставщиком является основанием для регистрации исполнения контракта в Реестре Контрактов ЕАИСТ. Контракт дополнен приложениями, включая техническое задание и спецификацию. Стороны договора обязуются использовать АИС для обмена электронными документами и информации, а Поставщик должен обеспечить наличие стандартных товарных единиц в системе и назначить ответственных за электронный документооборот. Стороны договора обязуются использовать усиленную квалифицированную электронную подпись для подписания документов в электронной форме через АИС «Портал поставщиков», признавая их равную юридическую силу с бумажными документами. СУММАРИЗАЦИЯ: В представленном фрагменте В представленном фрагменте документа указаны характеристики и стоимость одного впускного клапана IDDIS нижнего подвода с определенными параметрами и ценой за единицу в размере 818 рублей с учетом НДС.

Похожие закупки

• Поставка передатчика Х-диапазона с антеннами (комплектующее оборудование (материалы для проведения испытаний) для космического аппарата) для МГУ имени М.В. Ломо
  2 391 200,00 ₽ заявки до 23.10.2026, Москва
• Поставка воздушных фильтров
  — заявки до 20.10.2026, Москва
• 226633_Поставка акселерометров для Уфимской ТЭЦ-4 филиала ООО "БГК"
  531 000,00 ₽ заявки до 28.10.2026, Москва
• Поставка подшипников для нужд Государственного Музея-заповедника "Царское Село"
  13 271,20 ₽ заявки до 27.10.2026, Москва
• Поставка подъемников
  1 161 815,66 ₽ заявки до 27.10.2026, Москва
• Поставка узлов автоматической газораспределительной станции по объекту «Техническое перевооружение ГРС Кадуй» для нужд ООО «Газпром инвест» (0117277)
  152 110 773,60 ₽ заявки до 27.10.2026, Москва
• Поставка производственного оборудования для нужд АО «Московское ПрОП»
  140 253 999,47 ₽ заявки до 05.11.2026, Москва
• Поставка производственного оборудования для нужд АО «Московское ПрОП»
  9 743 381,88 ₽ заявки до 05.11.2026, Москва

Ещё: Все закупки заказчика, Промышленное оборудование, Промышленное оборудование — Москва, Все закупки: Москва