Насос циркуляционный Grundfos UPS 40-100 F 250

44-ФЗУслугаПромышленное оборудованиеМоскваПортал поставщиков

Что закупают

Описание

Стороны заключили гражданско-правовой договор, по которому поставщик обязуется поставить товары в соответствии с техническим заданием. Заказчик обязуется принять и оплатить новый товар, выпущенный не ранее 2026 года, с условием доставки и подписания соответствующих документов, а также предоставления сопутствующих услуг в соответствии с техническим заданием. Цена контракта составляет указанную сумму, включая НДС или без него в зависимости от условий. Согласно условиям контракта, оплата производится в рублях РФ после фактической поставки товаров, цена контракта твердая и не подлежит изменению в процессе исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. Согласно условиям контракта, оплата поставщику производится на основании электронного Документа о приемке, подписанного УКЭП, с указанием суммы к оплате, размера неустойки и итоговой суммы платежа. Заказчик может удержать неустойку за неисполнение обязательств поставщиком, а обязательства по оплате считаются исполненными с момента списания средств с лицевого счета заказчика. Поставка товара должна быть осуществлена в соответствии с условиями контракта и техническим заданием в течение 10 календарных дней с даты заключения контракта. Статья 4 регламентирует порядок приемки товаров, включая обязательное согласование времени и места поставки, соответствие товаров качеству и характеристикам, указанным в Техническом задании, а также возможность поставки улучшенных товаров с оформлением дополнительного соглашения и внесением изменений в Реестр Контрактов ЕАИСТ. Согласно условиям договора, упаковка и маркировка товара должны соответствовать установленным стандартам, а также предусмотрен порядок представления отчетных документов и сроки их рассмотрения. Заказчик обязан провести экспертизу поставленных товаров на соответствие условиям контракта и в случае обнаружения недостатков уведомить об этом Поставщика, который обязан устранить их за свой счет. Согласно условиям договора, Заказчик формирует в УАИС «Бюджетный учет» перечень выявленных недостатков и сроков их устранения, который подписывается УКЭП и направляется Поставщику. Поставщик обязан предоставить разъяснения или устранить недостатки в установленные сроки, после чего Заказчик принимает товары и подписывает электронный Документ о приемке. Согласно представленному фрагменту, Заказчик имеет право требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств по Контракту, включая представление необходимых документов и информации о ходе исполнения обязательств, а также может осуществлять контроль за поставкой товаров и выбирать способ проведения экспертизы результатов, предусмотренных Контрактом. Согласно представленному фрагменту, стороны договора обязаны выполнять ряд процедур при обнаружении недостатков в поставляемых товарах, включая уведомление о недостатках и предоставление разъяснений, а также своевременное принятие и оплату товаров. Поставщик обязан обеспечить соответствие товара требованиям качества и других характеристик, имеет право привлекать субпоставщиков и заменять их в случае необходимости, а также запрашивать у Заказчика разъяснения по вопросам поставки. Поставщик обязуется передавать документы вместе с товаром, предоставлять информацию о ходе исполнения обязательств, сообщать об изменении своего фактического местонахождения, соблюдать законодательство и условия контракта, соответствовать требованиям к участникам закупки и выполнять запреты, установленные правительственными актами. Также Поставщик гарантирует качество товара в соответствии с требованиями контракта и технического задания, указывая гарантийный срок в техническом задании. Поставщик обязан устранить недостатки поставленных товаров в гарантийный срок за свой счет, а при отказе от составления акта о недостатках Заказчик вправе провести экспертизу и возместить расходы в соответствии с законодательством. Гарантийный срок продлевается на время устранения недостатков, а на заменяемый товар устанавливается новый гарантийный срок. Поставщик обязуется гарантировать качество и безопасность товара, нести ответственность за вред и убытки, а также обеспечивать предоставление полной и достоверной информации о товаре в соответствии с законодательством РФ и условиями контракта. Согласно Контракту, Заказчик и Поставщик несут ответственность за ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 №1042, с установлением размера штрафа в процентах от цены контракта в зависимости от его стоимости и характера нарушения. Согласно условиям контракта, размер штрафа за нарушение обязательств зависит от цены контракта и составляет 1 000 рублей, если цена не превышает 3 млн рублей, или 5 000 рублей, если цена выше. Штрафы не должны превышать цену контракта в совокупности. Пеня начисляется за просрочку исполнения обязательств сторонами в размере одной трехсотой ключевой ставки ЦБ РФ от соответствующей суммы. Согласно условиям контракта, стороны освобождаются от уплаты неустойки при наступлении обстоятельств непреодолимой силы или вины другой стороны, а также обязаны возвращать излишне уплаченные средства при выявлении неполной поставки или завышения стоимости товара. Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон, в судебном порядке или односторонне в случае ненадлежащего исполнения обязательств. Согласно пунктам 8.1.1.3-8.1.1.8, контракт может быть расторгнут по инициативе заказчика в случае неоднократного нарушения сроков и объемов поставки товаров, отказа поставщика передать товар, невыполнения обязанности по страхованию товара, несоответствия поставщика требованиям технического задания и другим условиям контракта, подтвержденных экспертизой, а также нарушения запретов, установленных законодательством. Согласно условиям контракта, поставщик может отказаться от его исполнения в случае неоднократных нарушений сроков оплаты или необоснованных отказов от приемки товаров со стороны заказчика, а также в случае непредставления отгрузочной разнарядки или невЫборки товаров в установленные сроки. Расторжение контракта по соглашению сторон происходит в соответствии с гражданским законодательством РФ, с обязательным письменным ответом в течение пяти календарных дней. Согласно представленному фрагменту, стороны контракта освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, при условии соблюдения установленного законодательством порядка уведомления о таких обстоятельствах. Согласно статье 9, стороны обязаны уведомлять друг друга о возникновении обстоятельств непреодолимой силы, что влечет продление сроков исполнения обязательств. Статья 10 регламентирует порядок урегулирования споров, предусматривая переговоры и претензионный порядок с возможностью передачи спора в Арбитражный суд города Москвы. СУММАРИЗАЦИЯ: В представленном фрагменте описываются требования к содержанию претензии, включая указание на адресата, денежную оценку требований и приложение необходимых документов. Также упоминается порядок разрешения споров в арбитражном суде и сроки исполнения контракта. Согласно статье 12 Контракта, уведомления Сторон должны направляться в письменной форме или электронно, а дополнительные соглашения к Контракту подлежат регистрации в Реестре Контрактов ЕАИСТ. Исполнение обязательств Поставщиком является основанием для регистрации исполнения Контракта в ЕАИСТ. Согласно статье 13 Контракта, стороны обязуются использовать электронное взаимодействие через АИС «Портал поставщиков» для обмена документами и информацией, а также проверять наличие стандартных товарных единиц в системе для оформления приемки товара. Стороны договора обязуются использовать усиленную квалифицированную электронную подпись для подписания электронных документов в рамках АИС «Портал поставщиков», признавая их равную юридическую силу с бумажными документами. Московский государственный институт музыки имени А.Г. Шнитке имеет юридический и фактический адрес в Москве, указанные в предоставленных данных. Согласно приложению № 2 к контракту, заказчик обязуется поставить насос циркуляционный Grundfos UPS 40-100 F стоимостью 84901 рубль с НДС, с указанием его технических характеристик и условий поставки.

Похожие закупки

• Оказание услуг по техническому обслуживанию оборудования газовой котельной для нужд филиала ФКП «Росгосцирк» «Нижегородский государственный цирк»
  2 106 848,00 ₽ заявки до 26.10.2026, Москва
• Закупка оптических элементов(фильтр, тубус,держатель,призма) (комплектующее оборудование (материалы для проведения испытаний) для космического аппарата) для МГУ
  2 942 706,00 ₽ заявки до 23.10.2026, Москва
• ОКПД2 28.29.12.136. Поставка фильтрующих элементов для нужд Саратовского филиала (Лот № 0001-ТО ДОХ-2027-ГРВКК-СарФ)
  1 699 955,85 ₽ заявки до 27.10.2026, Москва
• поставка измерителя параметров изоляции ПАРМА ТЕНЗОР-2 и конденсатора эталонного ПАРМА КГИ-10-100 для филиала АО «Россети Научно-технический центр» - СибНИИЭ
  1 174 046,67 ₽ заявки до 22.10.2026, Москва
• Закупка оптических элементов(вращатель,пластинки,фильтр) (комплектующее оборудование (материалы для проведения испытаний) для космического аппарата) для МГУ име
  4 616 846,00 ₽ заявки до 23.10.2026, Москва
• Продажа/Компрессор винтовой FUBAG fskd 7.5-8/270 2024гв./Москва
  — заявки до 28.10.2026, Москва
• Поставка насосного оборудования и комплектующих к нему (11-ЭА-1-23-44-26)
  21 014 701,26 ₽ заявки до 23.10.2026, Москва
• Поставка экранов для проекторов
  210 000,00 ₽ заявки до 26.10.2026, Москва

Ещё: Все закупки заказчика, Промышленное оборудование, Промышленное оборудование — Москва, Все закупки: Москва