ТОВАРЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ, СРЕДСТВА СВЯЗИ, ОРГТЕХНИКА, ЭЛЕКТРОНИКА (ВКЛЮЧАЯ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ)

44-ФЗТоварИТ и связьМоскваПортал поставщиков

Что закупают

Описание

Согласно договору, государственное бюджетное учреждение и поставщик обязуются поставлять информационные товары согласно техническому заданию и спецификации, соблюдая требования законодательства РФ и Москвы. Согласно представленному фрагменту договора, Заказчик обязуется принять и оплатить товар в соответствии с условиями контракта, товар должен быть новым, поставка осуществляется силами и за счет Поставщика, моментом поставки считается доставка товара и подписание документов о приемке. Цена контракта составляет указанную сумму, включая НДС или без него в зависимости от условий. Согласно условиям контракта, оплата производится в рублях РФ, цена контракта является твердой и не подлежит изменению в процессе исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. Оплата осуществляется после фактической поставки товаров без авансового платежа, в безналичном порядке на расчетный счет поставщика на основании документа о приемке, подписанного усиленными квалифицированными электронными подписями. Согласно условиям контракта, оплата поставщику производится в течение 7 рабочих дней после подписания документа о приемке, который должен содержать сумму к оплате, размер неустойки и итоговую сумму платежа. Заказчик может удержать неустойку за неисполнение обязательств поставщиком, а обязательства Заказчика считаются исполненными с момента списания средств с его счета. Поставка товара должна быть осуществлена в сроки, установленные контрактом и техническим заданием, с возможностью досрочной поставки по согласованию с Заказчиком. Поставщик обязуется поставлять товары Заказчику в соответствии с Техническим заданием, с возможностью поставки партиями по предварительной заявке и с соблюдением качества и характеристик, указанных в задании. При улучшении качества и характеристик товара, изменения оформляются дополнительным соглашением и вносятся в Реестр Контрактов ЕАИСТ. Поставка осуществляется собственным транспортом Поставщика или через третьих лиц, с выполнением погрузочно-разгрузочных работ за счет Поставщика. Товар должен быть упакован и маркирован в соответствии с ГОСТ или международными стандартами. Согласно условиям договора, упаковка товара должна соответствовать его маркировке и обеспечивать сохранность при транспортировке, а уборка упаковки осуществляется силами Поставщика в течение одного дня. Поставщик обязан предоставить Заказчику отчетные документы и сертификаты качества в электронном виде с ЭЦП не позднее окончания поставки, после чего Заказчик в течение 10 рабочих дней проводит приемку товаров и услуг. Поставщик обязан устранить выявленные недостатки в поставленных товарах и услугах в установленные сроки за свой счет, а Заказчик обязан провести экспертизу для проверки соответствия товаров условиям контракта и может использовать для этого собственные силы или привлекать экспертные организации. Согласно пунктам 4.13 и 4.14, при рассмотрении отчета об устранении недостатков товаров Заказчик может принять решение об их устранении и подписать УКЭП электронный документ о приемке, либо запросить разъяснения или указать на дефекты с указанием сроков их устранения, после чего Поставщик обязан предоставить необходимые разъяснения или исправить дефекты в установленные сроки. Согласно представленному фрагменту, Заказчик имеет право требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств по Контракту, представления необходимых документов, информации о ходе исполнения обязательств, а также может осуществлять контроль за поставкой товаров и выбирать способ проведения экспертизы результатов, предусмотренных Контрактом. Согласно представленному фрагменту договора, заказчик и поставщик обязаны соблюдать процедуры контроля за соответствием поставляемых товаров условиям контракта, а также своевременно уведомлять друг друга о выявленных недостатках и принимать меры для их устранения. Поставщик обязуется поставлять товары в соответствии с условиями контракта, может привлекать субпоставщиков без изменения стоимости и количества товаров, и обязан предоставлять документы, подтверждающие происхождение товаров, если это требуется законодательством РФ. Поставщик обязуется представлять информацию об изменении своего фактического местонахождения, соблюдать законодательство и условия контракта, соответствовать требованиям к участникам закупок и выполнять гарантийные обязательства по качеству товаров в соответствии с требованиями контракта и технического задания. Согласно условиям договора, при обнаружении недостатков товара заказчик вправе требовать составления акта о недостатках с последующим продлением гарантийного срока на время устранения выявленных дефектов. В случае отказа поставщика от подписания акта, заказчик может провести экспертизу и возместить расходы на ее проведение в соответствии с ГК РФ. Поставщик обязан заменить товар при обнаружении недостатков и предоставляет гарантийный срок на комплектующие изделия, равный сроку на основное изделие. Согласно статье 7 Контракта, стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 №1042. Поставщик обязан возместить вред, убытки и отвечает за недостатки товара в соответствии с Гражданским кодексом РФ и условиями Контракта. Согласно условиям контракта, размер штрафа за ненадлежащее исполнение обязательств поставщиком или заказчиком варьируется в зависимости от цены контракта и составляет определенный процент от этой цены или фиксированную сумму. В документе установлены размеры штрафов и пени за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по контракту, а также условия освобождения от уплаты неустойки. Согласно условиям контракта, в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы или вины другой стороны, исполнение обязательств может быть невозможным. При обнаружении неполной поставки товара или завышения его стоимости, поставщик обязан возвратить излишне уплаченные средства. Неустойка не освобождает от исполнения обязательств, а подтверждение фактов неисполнения может включать фото- и видеоматериалы. Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон, в судебном порядке или односторонне при определенных условиях, включая поставку товаров ненадлежащего качества или некомплектность. Контракт может быть расторгнут в случае неоднократного нарушения сроков и объемов поставки товаров, отказа от передачи товара, невыполнения обязанности по страхованию товара, несоответствия Поставщика требованиям Контракта, выявления нарушений условий Контракта по результатам экспертизы, а также нарушения запретов, установленных законодательством. Расторжение по инициативе Поставщика возможно при неоднократных нарушениях Заказчиком сроков оплаты. Согласно условиям контракта, необоснованный отказ Заказчика от приемки товаров или оплаты, а также несоблюдение им определенных процедур могут привести к расторжению контракта в одностороннем порядке в соответствии с законодательством РФ. Статья 9 Контракта освобождает стороны от ответственности за неисполнение обязательств в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, при условии своевременного уведомления другой стороны о возникновении таких обстоятельств. Согласно Контракту, в случае обстоятельств непреодолимой силы срок его исполнения продлевается на время их действия и последствий. При возникновении споров Стороны обязаны предпринять усилия для их урегулирования через переговоры и претензионный порядок, с возможностью обращения в Арбитражный суд города Москвы. СУММАРИЗАЦИЯ: В представленном фрагменте описываются процедуры подачи претензий и их рассмотрения, а также порядок разрешения споров через Арбитражный суд Москвы. Устанавливается требование к оформлению документов и возможность их приложения к претензии. Также регламентируется срок действия контракта, порядок его изменения и регистрации, а также правила приемки товаров. Согласно статье 12 Контракта, стороны обязуются направлять уведомления в письменной или электронной форме с определёнными правилами их считать полученными. В случае Согласно статье 13, стороны договора обязуются использовать электронные документооборотные системы для обмена документами и информацией, включая использование АИС «Портал поставщиков» и УАИС «Бюджетный учет», а также обеспечивать наличие стандартных товарных единиц в АИС для оформления приемки товара. Стороны договорились о применении усиленной квалифицированной электронной подписи для подписания документов в электронной форме, признавая их равную юридическую силу с документами на бумажных носителях. Суммаризация: В представленном фрагменте указаны юридические и фактические данные сторон, включая адреса, контактную информацию, реквизиты и другие идентификационные данные, необходимые для заключения договора. СУММАРИЗАЦИЯ: Указаны технические характеристики модели устройства с типом экрана IPS, разрешением фронтальной камеры 8 МП и основной камеры 12 МП, а также спецификации, включая процессор Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4, объемы памяти и другие параметры. Согласно приложению № 2 к контракту, заказчик обязуется поставить планшет Xiaomi Redmi Pad 2 Pro 6/128 ГБ серый в количестве одной штуки по цене 34990 рублей за единицу с учетом НДС.

Похожие закупки

• Поставка простых (неисключительных) лицензий на право использования антивирусного программного обеспечения «Kaspersky Endpoint Detection and Response для бизнес
  — заявки до 27.10.2026, Москва
• Оказание услуг по абонентскому обслуживанию системы ГЛОНАСС для нужд филиала ФГБУ «Рослесинфорг» «Севзаплеспроект»
  162 519,96 ₽ заявки до 27.10.2026, Москва
• Услуги по адаптации и сопровождению экземпляров Систем КонсультантПлюс .
  2 854 731,72 ₽ заявки до 26.10.2026, Москва
• на право заключения договора на предоставление права использования программного обеспечения системы виртуализации и оркестрации для нужд АО «МАШ»
  52 222 650,00 ₽ заявки до 27.10.2026, Москва
• Поставка специализированного вычислительного оборудования и комплектующих для нужд Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движе
  3 417 693,34 ₽ заявки до 27.10.2026, Москва
• Оказание услуг по поиску и направлению клиентов в гостиницу «Академическая» посредством не менее 6 компьютерных систем бронирования в сети интернет, в том числе
  10 397 890,00 ₽ заявки до 05.11.2026, Москва
• Закупка рекламное оборудование. октябрь 2026. для ООО "КАРИ" с учетом доставки
  — заявки до 22.10.2026, Москва
• ТОВАРЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ, СРЕДСТВА СВЯЗИ, ОРГТЕХНИКА, ЭЛЕКТРОНИКА (ВКЛЮЧАЯ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ)
  233 533,50 ₽ заявки до 20.10.2026, Москва

Ещё: Все закупки заказчика, ИТ и связь, ИТ и связь — Москва, Все закупки: Москва