СРЕДСТВА ПО УХОДУ И СОДЕРЖАНИЮ ЖИВОТНЫХ

44-ФЗТоварСпорт, отдых, культураМоскваПортал поставщиков

Что закупают

Описание

Государственное бюджетное учреждение "КСК "Битца" Москомспорта заключило гражданско-правовой договор с поставщиком на поставку подков и ковочного материала для ковки лошадей, предусмотрев соблюдение требований законодательства РФ и Москвы. Согласно условиям контракта, Заказчик обязуется принять и оплатить товар, который должен быть новым и не использоваться ранее, а поставка осуществляется силами Поставщика с доставкой товара и подписанием усиленными квалифицированными электронными подписями документа о приемке. Цена контракта составляет указанную сумму, включая НДС или без него в зависимости от условий. Согласно условиям контракта, оплата производится в рублях РФ, цена контракта является твердой и не подлежит изменению в процессе исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. Оплата осуществляется после фактической поставки товаров без авансового платежа, в безналичном порядке на расчетный счет поставщика. Согласно условиям контракта, оплата производится на основании электронного Документа о приемке, подписанного УКЭП, и может быть уменьшена на сумму неустойки за неисполнение обязательств Поставщиком. Обязательства Заказчика считаются исполненными с момента списания средств с его счета. Поставка товара должна быть осуществлена в течение 5 рабочих дней с даты заключения контракта, с возможностью досрочной поставки по согласованию с Заказчиком. Поставщик обязан согласовать с Заказчиком условия поставки товаров, соответствующих Техническому заданию, и может поставлять товары с улучшенными характеристиками по дополнительному соглашению. Поставщик обеспечивает транспортировку и погрузочно-разгрузочные работы за свой счет, а упаковка и маркировка товаров должны соответствовать ГОСТам. Согласно условиям договора, маркировка и упаковка импортного товара должны соответствовать международным стандартам и содержать необходимую информацию, а также обеспечивать сохранность товара при транспортировке. Поставщик обязан предоставить комплект отчетных документов и сертификатов, подтверждающих качество товара, а Заказчик в течение 15 рабочих дней должен провести приемку поставленных товаров. Заказчик обязан направить Поставщику документы о приемке товаров и услуг, а также может отклонить их в случае выявления недостатков, после чего Поставщик обязан устранить эти недостатки в установленные сроки. Заказчик также обязан провести экспертизу поставленных товаров для проверки их соответствия условиям контракта. Согласно пунктам 4.13 и 4.14, Заказчик и Поставщик взаимодействуют через автоматизированную информационную систему, используя электронные документы с электронно-цифровой подписью для подтверждения приемки товаров и услуг, а также для обмена информацией о недостатках и дефектах, с установленными сроками для их устранения. Согласно представленным фрагментам, Заказчик имеет право требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств по Контракту, представления необходимых документов, информации о ходе исполнения обязательств и проведения экспертизы результатов. Подписанный УКЭП электронный Документ о приемке служит основанием для оплаты и регистрации исполнения Контракта. Согласно пунктам 5.1.6 и 5.1.7, Поставщик обязан реагировать на выявленные контрольными органами недостатки поставляемых товаров, а также предоставлять разъяснения при их обнаружении. Заказчик обязан сообщать о выявленных недостатках в течение 5 рабочих дней и своевременно принимать и оплачивать товары согласно условиям контракта. Поставщик имеет право требовать подписания электронного документа о приемке товаров от Заказчика при предоставлении необходимых документов. Согласно статье 5 Контракта, Поставщик обязан обеспечить соответствие Товара требованиям качества и других характеристик, своевременно поставлять товары, предоставлять необходимые документы, а также имеет право привлекать субпоставщиков и заменять их в случае необходимости. Поставщик обязуется предоставлять информацию о ходе исполнения обязательств по запросу Заказчика, сообщать об изменении своего фактического местонахождения и соблюдать законодательные требования и условия контракта. Также Поставщик гарантирует качество товара и обязуется заменить товар при обнаружении недостатков в установленные сроки. Согласно условиям контракта, гарантийный срок на комплектующее изделие равен гарантийному сроку на основное изделие и начинается одновременно с ним. При замене изделия гарантийный срок на новое изделие устанавливается аналогичный. Поставщик обязуется обеспечивать соответствие товара требованиям качества и безопасности, а также несет ответственность за вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу в случае несоответствия товара установленным стандартам. Убытки, связанные с отзывом товара, подлежат возмещению Поставщиком, а за Согласно статье 7 Контракта, стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 №1042, с установлением размера штрафа в процентах от цены контракта за каждый факт нарушения, за исключением просрочки исполнения обязательств. Поставщик отвечает за недостатки товара без гарантийного срока, если они возникли до передачи товара Заказчику или по причинам, предшествующим передаче. В соответствии с условиями контракта, размер вознаграждения и штрафов зависит от цены контракта: 10% или 5% для вознаграждения и фиксированные суммы штрафов в случае неисполнения обязательств. Пеня начисляется за просрочку исполнения обязательств, исходя из ключевой ставки ЦБ РФ. Согласно условиям договора, стороны обязаны уплачивать штрафы за неисполнение обязательств, при этом общая сумма штрафов не может превышать цену контракта; стороны освобождаются от неустойки при наличии обстоятельств непреодолимой силы или вины другой стороны; расторжение договора возможно по соглашению сторон, в судебном порядке или односторонне при определенных условиях. Контракт может быть расторгнут по инициативе Заказчика в случае поставки товаров ненадлежащего качества, некомплектности, неоднократного нарушения сроков и объемов поставки, отказа от передачи товара Согласно пункту 8.1.2 документа, Поставщик имеет право на односторонний отказ от исполнения Контракта в случае неоднократных нарушений Заказчиком условий контракта, включая несвоевременную оплату, необоснованный отказ от приемки товаров, неправомерный отказ от оплаты Согласно условиям контракта, стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, таких как стихийные бедствия, военные действия или акты государственной власти, при условии их подтверждения в установленном порядке и влияния на исполнение обязательств после заключения контракта. Согласно статье 9, в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, сторона, неспособная выполнить свои обязательства, обязана уведомить другую сторону в письменной форме в течение 5 дней, а срок исполнения обязательств продлевается на время действия таких обстоятельств. Статья 10 устанавливает порядок урегулирования споров, предусматривая переговоры и претензионный порядок до обращения в Арбитражный суд города Москвы. Согласно представленному фрагменту, стороны договора обязуются отвечать на претензии в течение 15 календарных дней, неполучение ответа в установленный срок считается признанием требований. В претензии должны быть указаны реквизиты сторон и, при необходимости, обоснованный расчет денежной суммы, а также приложены соответствующие документы. Споры по контракту подлежат рассмотрению в Арбитражном суде города Москвы. Контракт вступает в силу с момента подписания и действует до 30 декабря 2026 года. Согласно статье 11, контракт должен быть зарегистрирован заказчиком в Реестре Контрактов ЕАИСТ, а его изменения и дополнения, оформленные в электронном виде и подписанные сторонами, являются неотъемлемой частью контракта и подлежат регистрации. Статья 12 устанавливает порядок уведомлений сторон и указывает на руководство действующим законодательством РФ в случае Согласно условиям контракта, исполнение обязательств поставщиком является основанием для регистрации сведений о контракте в ЕАИСТ, а также предусмотрено использование приложений и электронного взаимодействия сторон через специализированные системы. Стороны договорились о порядке использования АИС «Портал поставщиков» для электронного документооборота, включая назначение уполномоченных лиц, получение электронных подписей и признание юридической силы электронных документов. Согласно представленному фрагменту, статья 14 содержит реквизиты и адреса Заказчика, а именно Государственного бюджетного учреждения города Москвы «Конноспортивный комплекс «Битца», включая юридический и фактический адрес, контактные данные и банковские реквизиты. Информация о Поставщике СУММАРИЗАЦИЯ: В документе представлены данные о поставщике и его реквизитах, а также описание трех видов спортивных подков для верховых лошадей, производимых компанией MUSTAD в Нидерландах, с указанием их характеристик и цен. Суммаризация: Представлены спортивные подковы MUSTAD для верховых лошадей, изготовленные из износостойкой стали с низким содержанием углерода и марганца, с различными вариантами отверстий под гвозди и клипсы, предназначенные для использования в паре по цене 1500.00 за упаковку. Суммаризация: Представлены спортивные подковы MUSTAD для верховых лошадей, изготовленные из износостойкой стали с низким содержанием углерода и марганца, с различными моделями и размерами, предназначенные для использования с гвоздями и клипсами. Суммаризация: В представленном тексте описываются различные виды стальных изделий для ухода за копытами лошадей и подковы для верховых лошадей, включая рашпиль с широким углом зубьев и спортивные подковы от MUSTAD с различными характеристиками и размерами. Суммаризация: Представлены алюминиевые подковы Blacksmith Mustad Rolling bar shoes 3, предназначенные для лошадей, обладающие меньшим весом по сравнению с железными подковами, мягкостью, обеспечивающей поглощение вибраций, и улучшенным сцеплением с грунтом. СУММАРИЗАЦИЯ: Представлены товары компании MUSTAD для ухода за копытами лошадей, включая силиконовый состав для ремонта копыт и приклеивания подков, а также спортивные стальные подковы различных моделей для верховых лошадей. Согласно приложению № 2 к контракту, спецификация товаров включает одноразовые картриджи Vettec с полиуретановым материалом и спортивные подковы LiBero F 22x8 ТС из стали с низким содержанием углерода и марганца, предназначенные для верховых лошадей, с указанием количества, единицы измерения, цены за единицу и общей суммы с учетом НДС.

Похожие закупки

• Оказание услуг по подготовке и проведению культурно-массового мероприятия
  2 601 880,00 ₽ заявки до 27.10.2026, Москва
• Оказание услуг и выполнение работ по организации и проведению Всероссийского музыкального интенсива «Практика мастерства участников Всероссийского сводного хора
  17 522 411,92 ₽ заявки до 27.10.2026, Москва
• Оказание услуг в рамках организации и проведения первенства России по го среди девушек 16-19 лет, 12-15 лет, девочек 9-11 лет, до 9 лет, мальчиков до 9 лет, 9-1
  279 930,00 ₽ заявки до 26.10.2026, Москва
• Оказание услуг по организации и проведению массовых культурно-просветительских мероприятий в Московской усадьбе Деда Мороза
  9 718 680,00 ₽ заявки до 27.10.2026, Москва
• Оказание услуг по организации и проведению квеста "Открой Москву"
  210 668,33 ₽ заявки до 26.10.2026, Москва
• Оказание услуг по организационно-административному сопровождению зрителей Музыкально-хореографической притчи «Хоровод» в рамках празднования Дня народного единс
  — заявки до 23.10.2026, Москва
• Оказание услуг по информационно-техническому обеспечению, связанных с участием в официальных физкультурных и спортивных мероприятиях
  489 004,00 ₽ заявки до 26.10.2026, Москва
• Оказание Участникам программы гражданско-патриотического и общественно полезного молодежного туризма «Больше, чем путешествие» комплекса услуг по организации и
  48 822,74 ₽ заявки до 27.10.2026, Москва

Ещё: Все закупки заказчика, Спорт, отдых, культура, Спорт, отдых, культура — Москва, Все закупки: Москва