ТОВАРЫ ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ, ТЕХНИКА БЫТОВАЯ

44-ФЗТоварМебель, техника, канцтоварыМоскваПортал поставщиков

Что закупают

Описание

Согласно гражданско-правовому договору бюджетного учреждения, государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы и поставщик заключили соглашение о поставке хозяйственных товаров для нужд школы в Капотне, с соблюдением требований законодательства РФ и Москвы, на основании результатов котировочной сессии. Заказчик обязуется принять и оплатить товар в соответствии с техническим заданием и спецификацией, при условии его поставки силами и за счет Поставщика. Цена контракта и порядок расчетов определяются в соответствии с указанными в документе условиями. Согласно условиям контракта, оплата производится в рублях РФ, цена контракта является твердой и не подлежит изменению в процессе исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. Оплата осуществляется после фактической поставки товаров без авансового платежа, в безналичном порядке на расчетный счет поставщика. Согласно условиям контракта, оплата поставщику производится на основании электронного документа о приемке, подписанного УКЭП, с указанием суммы к оплате, размера неустойки и итоговой суммы платежа. Заказчик может удержать неустойку за неисполнение обязательств поставщиком, а оплата считается исполненной с момента списания средств со счета заказчика. Поставка товара должна быть осуществлена в течение 5 рабочих дней с даты заключения контракта. Согласно условиям договора, поставка товара осуществляется по адресу, указанному в Техническом задании, с предварительным согласованием времени и места доставки. Товары должны соответствовать качеству и характеристикам, указанным в Техническом задании, с возможностью поставки улучшенных товаров по дополнительному соглашению. Поставщик несет расходы на транспортировку и погрузочно-разгрузочные работы. Согласно условиям договора, упаковка и маркировка товара должны соответствовать определенным стандартам, а также предусмотрен порядок представления отчетных документов и процедура приемки товаров. Заказчик обязан направлять Поставщику документы о приемке товаров и услуг, а также информацию о недостатках и сроках их устранения, а в случае отказа от принятия — отклонять электронный Документ о приемке. Поставщик обязуется устранять выявленные недостатки в установленные сроки за свой счет. Заказчик обязан провести экспертизу поставленных товаров для проверки их соответствия условиям Контракта. Согласно указанным пунктам, УАИС «Бюджетный учет» используется для обмена электронными документами между Заказчиком и Поставщиком, а также регламентируется порядок устранения недостатков товаров и предоставления разъяснений в случае необходимости. Согласно представленным фрагментам, Заказчик имеет право требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств по Контракту, представления необходимых документов, информации о ходе исполнения обязательств и проведения экспертизы результатов. Подписанный УКЭП электронный Документ о приемке служит основанием для оплаты и регистрации исполнения Контракта. Согласно пунктам 5.1.6 и 5.1.7, Поставщик обязан реагировать на выявленные контрольными органами недостатки поставляемых товаров, а Заказчик обязан сообщать о выявленных недостатках в течение двух рабочих дней и своевременно принимать и оплачивать товары в соответствии с условиями контракта. Поставщик обязан поставлять товары, соответствующие качеству и другим характеристикам, требовать своевременной оплаты, привлекать субпоставщиков без изменения условий контракта, заменять недобросовестных субпоставщиков и запрашивать у Заказчика разъяснения по вопросам поставки. Поставщик обязуется предоставлять информацию о ходе исполнения обязательств, уведомлять о смене адреса и соблюдать законодательные требования и запреты, а также гарантировать качество товара и обеспечивать его замену при обнаружении недостатков. Поставщик гарантирует качество товара и безопасность, предоставляет гарантийный срок, равный сроку на основное изделие, и несет ответственность за вред и убытки в соответствии с законодательством РФ. Согласно статье 7 Контракта, стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с постановлением Правительства РФ №1042 от 30.08.2017, с установлением размера штрафа в процентах от цены контракта за каждый факт нарушения, за исключением просрочки исполнения обязательств. В соответствии с условиями контракта, размер штрафа за нарушение обязательств зависит от цены контракта и варьируется от 1 000 до 5 000 рублей, а также может составлять проценты от цены контракта в случае просрочки исполнения обязательств без стоимостного выражения или неисполнения обязательств, не имеющих стоимостного выражения. Пеня начисляется за просрочку исполнения обязательств в размере одной трехсотой действующей ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта. Согласно условиям договора, стороны обязаны уплачивать штрафы за неисполнение обязательств, при этом общая сумма штрафов не может превышать цену контракта; стороны освобождаются от уплаты неустойки в случае обстоятельств непреодолимой силы или вины другой стороны; договор может быть расторгнут по соглашению сторон или в судебном порядке. Согласно условиям контракта, Заказчик имеет право на одностороннее расторжение в случае поставки товаров ненадлежащего качества, некомплектности, неоднократного нарушения сроков и объемов поставки, отказа Поставщика от передачи товаров Постановление Правительства РФ от 23 декабря 2024 г. № 1875 устанавливает основания для расторжения контракта по инициативе поставщика, включая неоднократные нарушения сроков оплаты или необоснованные отказы от приемки товаров со стороны заказчика, а также другие случаи, предусмотренные в документе. Стороны договора обязаны соблюдать установленный порядок расторжения контракта и освобождаются от ответственности за его неисполнение в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, подтвержденных в соответствии с законодательством. Согласно пунктам 9.2 и 9.3, в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, сторона, неспособная выполнить обязательства, обязана уведомить другую сторону в письменной форме в течение 5 дней, а срок исполнения обязательств продлевается на время действия обстоятельств и их последствий. Статья 10 устанавливает порядок урегулирования споров, предусматривая переговоры и претензионный порядок до обращения в Арбитражный суд города Москвы. Согласно представленному фрагменту, стороны обязаны предоставить письменный ответ на претензию в течение 15 календарных дней, при Согласно статье 12 Контракта, уведомления между сторонами осуществляются в письменной форме с возможностью использования электронных средств связи, а также действующее законодательство РФ применяется к вопросам, не урегулированным контрактом. Согласно условиям контракта, исполнение обязательств поставщиком является основанием для регистрации сведений о контракте в ЕАИСТ, а также предусмотрено использование приложений и согласование на проверки. Кроме того, стороны обязуются к электронному взаимодействию через АИС и УАИС, включая обмен документами и информацией в соответствии с установленными регламентами. Поставщик обязан создать спецификацию товарно-материальных ценностей (СТЕ) через АИС «Портал поставщиков», а также назначить уполномоченных лиц для работы с электронным документооборотом и обеспечить их усиленными квалифицированными электронными подписями. Стороны признают юридическую силу электронных документов, подписанных в рамках АИС. Статья 14 описывает юридические и фактические адреса, реквизиты и контактную информацию Заказчика и Поставщика, необходимые для заключения и исполнения Контракта. СУММАРИЗАЦИЯ: В документе указаны банковские реквизиты и перечислены товары, включая бумагу для туалетной бумаги и бумажные салфетки различных типов, с указанием количества и упаковок в коробе, а также цены за упаковку и общую стоимость заказа. Согласно предоставленному фрагменту, заказчик и поставщик согласовали поставку различных товаров для сантехники и гигиены, включая средство для сантехники Санокс гель 750 г и универсальные полотенца Авангард УП-150, а также бумагу туалетную LAIMA (T2) UNIVERSAL 200 м, с указанием количества, цены и общей суммы заказов. Согласно предоставленным данным, указан комплект из 12 рулонов натурального цветного материала слоя в один, с ценой за штуку 1294.11 и общей стоимостью 194116.50, где 16 - это предположительно код или идентификатор.

Похожие закупки

• Оказание услуг по заправке и восстановлению картриджей для нужд Башкирского филиала ФГБУ «Рослесинфорг»
  73 620,00 ₽ заявки до 27.10.2026, Москва
• Поставка многофункционального устройства (МФУ) для нужд ООО "ВСМ-400"
  405 124,98 ₽ заявки до 26.10.2026, Москва
• Оказание услуг по организации и проведению Бизнес-диалога МОСКВА – страны БРИКС+
  6 250 000,00 ₽ заявки до 26.10.2026, Москва
• Поставка шкафа для хранения ЛВЖ
  — заявки до 01.11.2026, Москва
• Поставка аудиовизуального комплекса
  41 849 593,57 ₽ заявки до 27.10.2026, Москва
• Поставка канцелярских товаров
  536 670,00 ₽ заявки до 26.10.2026, Москва
• Поставка сушильных шкафов
  2 115 050,00 ₽ заявки до 26.10.2026, Москва
• Выполнение работ по устройству электрохимзащиты на объекте: «Вынос и восстановление ЭЗУ и кабеля питающего шкаф АСДУЗУ (Г2-40146/Г2-40147-418), попадающих в зон
  8 992 366,75 ₽ заявки до 28.10.2026, Москва

Ещё: Все закупки заказчика, Мебель, техника, канцтовары, Мебель, техника, канцтовары — Москва, Все закупки: Москва