44-ФЗТоварМебель, техника, канцтоварыМоскваПортал поставщиков
| Реестровый номер | 10322270 |
|---|---|
| Заказчик | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Московский многопрофильный центр паллиативной помощи Департамента здравоохранения города Москвы» |
| Начальная цена | 9 618,40 ₽ |
| Регион | Москва |
| Закон | 44-ФЗ |
| Опубликовано | 19.10.2026 |
| Приём заявок до | 20.10.2026 |
| Площадка | Портал поставщиков |
| Позиция | Количество | Цена за единицу | ОКПД2 |
|---|---|---|---|
| Карманы самоклеящиеся на любую поверхность ФОРМАТ А4 223х303 мм, КОМПЛЕКТ 5 шт., STAFF, 270570 | 20.0 компл | 425,92 ₽ | Принадлежности канцелярские или школьные пластмассовые |
| Маркер перманентный ULTRA MARKER, ЧЕРНЫЙ, 3,5 мм, с клипом, BRAUBERG, 152204 | 20.0 шт | 55,00 ₽ | Ручки и маркеры с наконечником из фетра и прочих пористых материалов |
Согласно договору, государственное бюджетное учреждение и поставщик обязуются поставку канцелярских товаров в соответствии с техническим заданием и требованиями законодательства РФ и Москвы. Заказчик обязуется принять и оплатить товар, соответствующий спецификациям и выпущенный не ранее 2025 года, а поставка осуществляется силами и за счет Поставщика с подписанием необходимых документов. Цена контракта составляет указанную сумму, НДС не облагается, и порядок расчетов предусматривает уменьшение суммы платежа на размер налогов и сборов. Согласно условиям контракта, оплата производится в рублях РФ, цена контракта является твердой и не подлежит изменению в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. Оплата осуществляется после фактической поставки товаров без авансового платежа, в безналичном порядке на расчетный счет поставщика. Согласно условиям контракта, оплата поставщику производится на основании электронного документа о приемке, подписанного УКЭП, и может быть уменьшена на сумму неустойки за неисполнение обязательств поставщиком. Обязательства заказчика считаются исполненными с момента списания средств с его счета. Поставка товара должна быть осуществлена в течение 5 рабочих дней с даты заключения контракта, с возможностью досрочной поставки по согласованию с заказчиком. Согласно статье 4 договора, поставщик обязан согласовать с заказчиком время и место поставки, а также обеспечить соответствие товаров качеству и характеристикам, указанным в техническом задании. При улучшении качества товаров требуется оформление дополнительного соглашения. Поставщик несет расходы на транспортировку и погрузочно-разгрузочные работы. Согласно условиям договора, импортный товар должен соответствовать международным стандартам упаковки, а маркировка товара и упаковки должна содержать определенные реквизиты и обеспечивать сохранность товара при транспортировке. Поставщик обязан представить отчетные документы и сертификаты качества в электронном виде с электронной подписью, а Заказчик в течение 5 рабочих дней должен провести приемку товаров. Заказчик обязан направлять Поставщику документы о приемке товаров и услуг, а также информацию о недостатках и сроках их устранения, а Поставщик обязуется устранять выявленные недостатки за свой счет. Заказчик также обязан провести экспертизу поставленных товаров для проверки их соответствия условиям контракта. Согласно указанным положениям, отчет об устранении недостатков/дефектов должен быть подписан УКЭП и направлен через УАИС «Бюджетный учет», а при необходимости предоставления разъяснений или устранения дефектов, Поставщик обязан выполнить требования Заказчика в установленные сроки. Согласно представленным положениям, Заказчик имеет право требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств по Контракту, представления необходимых документов, запроса информации о ходе исполнения обязательств и проведения экспертизы результатов, а также осуществления контроля за поставкой товаров. Согласно указанным пунктам, заказчик и поставщик обязаны выполнять определенные действия в случае обнаружения недостатков в поставляемых товарах, а также в случае необходимости предоставления разъяснений и документов, подтверждающих соответствие товаров условиям контракта. Поставщик обязан поставлять товары, соответствующие качеству и другим характеристикам, а также имеет право привлекать субпоставщиков и заменять их в случае необходимости, при этом не изменяя стоимость и количество товаров по контракту. Поставщик обязуется предоставить информацию о ходе исполнения обязательств, уведомить о смене адреса и соблюдать законодательные требования и запреты, а также гарантировать качество товара и заменить его при обнаружении недостатков. Согласно условиям договора, комплектующее изделие имеет гарантийный срок, равный сроку на основное изделие, и начинается одновременно с ним. При замене дефектного комплектующего изделия на новое устанавливается аналогичный гарантийный срок. Поставщик обязуется обеспечивать соответствие товара требованиям качества и безопасности, а также несет ответственность за вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу, а также за убытки в случае отзыва товара. Согласно статье 7 Контракта, стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 №1042, с размером штрафа, рассчитываемым как процент от цены контракта. Поставщик отвечает за недостатки товара без гарантийного срока, если они возникли до передачи товара Заказчику или по причинам, предшествующим передаче. В соответствии с контрактом, размер штрафа за нарушение обязательств зависит от цены контракта и варьируется от 1 000 до 5 000 рублей, а также может составлять проценты от цены контракта в случае просрочки платежей. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, исходя из ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации. Согласно статье 7, стороны договора согласовали условия ответственности за неисполнение обязательств, включая начисление штрафов и пеней, ограниченных ценой контракта, а также освобождение от неустойки в случае обстоятельств непреодолимой силы или вины другой стороны. Статья 8 предусматривает возможность расторжения договора по соглашению сторон или в судебном порядке. Согласно условиям контракта, заказчик имеет право на одностороннее расторжение в случае поставки товаров ненадлежащего качества, некомплектности, неоднократного нарушения сроков и объемов поставки, отказа поставщика от передачи товара Контракт может быть расторгнут по инициативе Поставщика в случае неоднократных нарушений сроков оплаты или необоснованных отказов от приемки товаров со стороны Заказчика, а также в случае непредставления отгрузочной разнарядки или невЫборки товаров в установленные сроки. Стороны договора обязаны соблюдать установленный порядок расторжения контракта по соглашению сторон и в одностороннем порядке, а также освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы. Согласно статьям 9 и 10 договора, в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, сторона, неспособная выполнить свои обязательства, обязана уведомить другую сторону в письменной форме в течение 5 дней, а срок исполнения обязательств продлевается на время действия таких обстоятельств. В случае споров стороны должны попытаться их урегулировать путем переговоров и составления дополнительных соглашений, а при невозможности урегулирования спор передается на рассмотрение Арбитражного суда города Москвы после соблюдения претензионного порядка. Согласно представленному фрагменту, стороны обязаны ответить на претензию в течение 15 календарных дней, иначе это считается признанием требований. В претензии должны быть указаны реквизиты сторон и, при необходимости, обоснованный расчет денежной суммы, а также приложены соответствующие документы. Споры по контракту разрешаются в Арбитражном суде города Москвы. Контракт вступает в силу с момента подписания и заканчивается 30 ноября 2026 года. Согласно статье 11, контракт подлежит регистрации в Реестре Контрактов ЕАИСТ, а его изменения и дополнения оформляются в электронном виде и вступают в силу с момента подписания сторон, подлежат регистрации в указанном реестре. Статья 12 устанавливает порядок уведомлений сторон и указывает на руководство действующим законодательством РФ в случае Согласно условиям контракта, исполнение обязательств поставщиком является основанием для регистрации сведений о контракте в ЕАИСТ, а также предусмотрено использование приложений и электронного взаимодействия сторон через специализированные информационные системы. Стороны договорились о порядке использования АИС «Портал поставщиков» для электронного документооборота, включая назначение уполномоченных лиц, получение усиленной квалифицированной электронной подписи и признание юридической силы электронных документов. Согласно представленному фрагменту, Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы предоставляет информацию о своих адресах, реквизитах и контактных данных для заключения контракта, в то время как данные поставщика СУММАРИЗАЦИЯ: В представленном фрагменте Суммаризация: Компания САМСОН-ОПТ предлагает комплект из пяти самоклеющихся карманов формата А4, толщиной 110 микрометров и материалом ПВХ, стоимостью 425.92 рублей за комплект, а также перманентный маркер в количестве одной штуки по цене 55.00 рублей за единицу.
Рассчитать маржу по этой закупкеЕщё: Все закупки заказчика, Мебель, техника, канцтовары, Мебель, техника, канцтовары — Москва, Все закупки: Москва