Принтер HP Color LaserJet Pro 4203dn

44-ФЗУслугаМебель, техника, канцтоварыМоскваПортал поставщиков

Что закупают

Описание

Согласно гражданско-правовому договору, бюджетное учреждение и поставщик обязуются поставку офисной техники (цветные принтеры) для нужд ГБОУ Школа № 285 в соответствии с техническим заданием и требованиями законодательства РФ и Москвы. Заказчик обязуется принять и оплатить товар, соответствующий техническому заданию и спецификациям, а также подписать документы о приемке после доставки товара Поставщиком. Цена контракта и порядок расчетов определяются в соответствии с указанными условиями. Согласно условиям контракта, оплата производится в рублях РФ после фактической поставки товаров, цена контракта фиксирована и не подлежит изменению, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ о контрактной системе. Согласно условиям контракта, оплата поставщику производится на основании электронного документа о приемке, содержащего информацию о сумме платежа, неустойке, ее расчете и итоговой сумме к оплате. Заказчик может удержать неустойку за неисполнение обязательств поставщиком. Обязательства Заказчика считаются исполненными с момента списания средств с его счета. Поставка товара должна быть осуществлена в течение 10 рабочих дней с даты заключения контракта, с возможностью досрочной поставки по согласованию с Заказчиком. Поставщик обязан согласовать с Заказчиком время и место поставки, а также обеспечить соответствие товаров качеству и характеристикам, указанным в Техническом задании, с возможностью поставки улучшенных товаров по дополнительному соглашению. Поставщик также отвечает за транспортировку и погрузочно-разгрузочные работы, а упаковка и маркировка товаров должны соответствовать ГОСТам. Согласно условиям договора, упаковка товара должна соответствовать международным стандартам, маркировка должна содержать определенные данные, упаковка обеспечивать сохранность товара при транспортировке, а также предусмотрены правила уборки упаковки и предоставления отчетных документов. Поставщик обязан устранить выявленные недостатки в поставленных товарах и услугах в установленные сроки за свой счет, а Заказчик обязан провести экспертизу для проверки соответствия товаров условиям контракта, используя для этого свои силы или привлекая экспертов. Согласно пунктам 4.13 и 4.14, Заказчик и Поставщик обязаны взаимодействовать через электронные системы для подтверждения приемки товаров и услуг, устранения недостатков и предоставления разъяснений в установленные сроки. Согласно представленному фрагменту, стороны контракта обязуются к обмену электронными документами для подтверждения исполнения обязательств и оплаты поставленных товаров, а также к регистрации сведений об исполнении контракта в ЕАИСТ. Заказчик имеет право требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств, представления документов, информации о ходе исполнения контракта и проведения экспертизы результатов. Согласно представленному фрагменту, документ содержит положения о контроле за исполнением контракта, включая проверки количества, ассортимента и стоимости товаров, а также обязанности и права сторон по уведомлению о недостатках и приостановлении поставки. Поставщик обязуется поставлять товары надлежащего качества и ассортимента, может привлекать субпоставщиков и заменять их в случае необходимости, а также предоставлять документы, подтверждающие происхождение товаров. Поставщик обязан предоставлять информацию о ходе исполнения обязательств, уведомлять о смене фактического местонахождения, соответствовать законодательным требованиям и гарантировать качество товаров в соответствии с контрактом и техническим заданием. Согласно условиям договора, при обнаружении недостатков товара Заказчик и Поставщик составляют Акт о недостатках, после чего гарантийный срок продлевается на время устранения дефектов. В случае отказа Поставщика от подписания акта, Заказчик вправе провести экспертизу и возместить расходы в соответствии с ГК РФ. Поставщик обязан заменить товар при обнаружении недостатков и предоставляет гарантию на комплектующие изделия, равную гарантии на основное изделие. Согласно статье 7 Контракта, стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств в соответствии с законодательством РФ и положениями Контракта. В статье 6 подробно описаны условия безопасности товара, ответственность за вред жизни, здоровью и имуществу, возмещение убытков, обязанности по предоставлению информации о товаре и ответственность за недостатки товара. Согласно пунктам 7.2-7.4 контракта, размер штрафа за ненадлежащее исполнение обязательств поставщиком или заказчиком устанавливается в процентах от цены контракта и фиксированных суммах соответственно, в зависимости от стоимости контракта и характера нарушения. Согласно условиям контракта, за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств предусмотрены штрафы и пени, размер которых зависит от цены контракта и конкретных обстоятельств нарушения. Согласно представленным фрагментам, стороны договора обязуются к уплате неустойки за просрочку исполнения обязательств, не связанную с обстоятельствами непреодолимой силы или виной другой стороны. В случае обнаружения неполной поставки или завышения стоимости товара, Поставщик обязан возвратить излишне уплаченные средства Заказчику. Неустойка не освобождает от исполнения обязательств, а подтверждение фактов неисполнения может осуществляться с использованием фото- и видеоматериалов. Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон, в судебном порядке или односторонне в случае ненадлежащего качества или некомплекта поставляемых товаров. Согласно пунктам 8.1.1 и 8.1.2, Контракт может быть расторгнут в случае неоднократного нарушения сроков поставки товаров, отказа от передачи товара, невыполнения обязанности по страхованию товара, несоответствия Поставщика требованиям, нарушений условий Контракта, подтвержденных экспертизой, и несоблюдения запретов, установленных законодательством. Расторжение по инициативе Поставщика возможно при неоднократных нарушениях сроков оплаты со стороны Заказчика. Согласно представленному фрагменту, в случае нарушений со стороны Заказчика, предусмотренных в пунктах 8.1.2.1-8.1.2.6, а также соблюдения процедуры расторжения Контракта по соглашению сторон и в одностороннем порядке, стороны должны руководствоваться установленными правилами и законодательством РФ. Статья 9 Контракта регулирует ответственность сторон за неисполнение обязательств в случае обстоятельств непреодолимой силы, определяя условия освобождения от ответственности и порядок уведомления о таких обстоятельствах. Согласно статье 10 Контракта, в случае обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения обязательств продлевается на время их действия и последствий. При возникновении споров стороны обязаны сначала попытаться урегулировать их путем переговоров и претензионного порядка, с соблюдением установленных процедур и сроков. СУММАРИЗАЦИЯ: В представленном фрагменте описываются процедуры подачи претензии с приложением необходимых документов и порядок разрешения споров через Арбитражный суд города Москвы. Устанавливается срок исполнения контракта и порядок его изменения. Согласно статье 12 Контракта, уведомления сторон должны направляться в письменной форме или электронно, а также предусмотрено руководство действующим законодательством РФ в случае Согласно статье 13 Контракта, стороны обязуются использовать электронные документы с УКЭП для обмена информацией через АИС «Портал поставщиков» и УАИС «Бюджетный учет», а также обеспечивать создание и использование стандартных товарных единиц в системе для оформления документов о приемке. Согласно статье 13 Контракта, стороны обязуются использовать усиленную квалифицированную электронную подпись для подписания документов в электронной форме через АИС «Портал поставщиков», признавая их равную юридическую силу с бумажными документами. Электронные документы не требуют дублирования на бумаге, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ. Доступ к АИС предоставляется бесплатно. Статья 14 содержит реквизиты и адреса сторон, включая Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы «Школа № 285 имени В.А. Молодцова». СУММАРИЗАЦИЯ: В представленном фрагменте Договор на поставку принтера HP Color LaserJet Pro 4203dn с указанием технических характеристик, комплектации и условий поставки. Указаны технические характеристики и ценообразование на лазерный цветной принтер HP LaserJet Pro 4203dn с максимальным разрешением черно-белой печати и стоимостью за штуку, а также за объемы в 4000, 8000 и 16000 печатных страниц.

Похожие закупки

• Оказание услуг по техническому обслуживанию пурифайеров
  1 531 999,20 ₽ заявки до 29.10.2026, Москва
• Изготовление стола по индивидуальному проекту
  308 000,00 ₽ заявки до 20.10.2026, Москва
• Поставка контроллера управления системы энергоснабжения СЭС (комплектующее оборудование (материалы для проведения испытаний) для космического аппарата) для МГУ
  272 042,72 ₽ заявки до 23.10.2026, Москва
• Поставка хозяйственных товаров
  150 000,00 ₽ заявки до 22.10.2026, Москва
• Поставка хозяйственных товаров
  333 167,00 ₽ заявки до 27.10.2026, Москва
• Оказание услуг по заправке и восстановлению картриджей для нужд Башкирского филиала ФГБУ «Рослесинфорг»
  73 620,00 ₽ заявки до 27.10.2026, Москва
• Поставка многофункционального устройства (МФУ) для нужд ООО "ВСМ-400"
  405 124,98 ₽ заявки до 26.10.2026, Москва
• Оказание услуг по организации и проведению Бизнес-диалога МОСКВА – страны БРИКС+
  6 250 000,00 ₽ заявки до 26.10.2026, Москва

Ещё: Все закупки заказчика, Мебель, техника, канцтовары, Мебель, техника, канцтовары — Москва, Все закупки: Москва