Колонка музыкальная JBL PartyBox 710

44-ФЗТоварСпорт, отдых, культураМоскваПортал поставщиков

Что закупают

Описание

Согласно гражданско-правовому договору бюджетного учреждения, государственное бюджетное учреждение города Москвы и поставщик заключили соглашение о поставке аудиооборудования для нужд ГБУ "ОКЦ ВАО" (Каток), с соблюдением требований законодательства РФ и Москвы, в том числе закона о контрактной системе. Согласно представленному фрагменту договора, Заказчик обязуется принять и оплатить товар, соответствующий Техническому заданию и Спецификациям, который должен быть новым и выпущен не ранее 2025 года. Поставка товара осуществляется Поставщиком с предоставлением сопутствующих услуг и оформлением необходимых документов. Цена контракта составляет указанную сумму, включая НДС или без него в зависимости от условий. Согласно условиям контракта, оплата производится в рублях РФ, цена контракта является твердой и не подлежит изменению в процессе исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. Оплата осуществляется ежемесячно после фактической поставки товаров без авансового платежа, с использованием безналичного расчета через банковские переводы. Согласно условиям контракта, оплата поставщику производится на основании электронного Документа о приемке, подписанного УКЭП, с указанием суммы оплаты, неустойки, ее оснований и порядка расчета, а также итоговой суммы к оплате. Заказчик может удержать неустойку за неисполнение обязательств поставщиком. Обязательства Заказчика считаются исполненными с момента списания средств с его счета. Поставка товара должна быть осуществлена в течение трех рабочих дней с даты заключения контракта. Согласно статье 4 контракта, поставщик обязан согласовать с заказчиком время, место и дату поставки, а также может поставлять товары партиями по предварительной заявке. Товары должны соответствовать качеству и характеристикам, указанным в техническом задании, и в случае улучшенных характеристик требуется оформление дополнительного соглашения. Поставщик обеспечивает транспортировку и погрузочно-разгрузочные работы за свой счет. Согласно условиям договора, маркировка товаров должна соответствовать установленным стандартам, а упаковка и маркировка импортных товаров — международным стандартам упаковки. Маркировка должна содержать определенные реквизиты, упаковка обеспечивать сохранность товара, а отходы упаковки удаляются за счет поставщика. Поставщик обязан предоставить заказчику отчетные документы и сертификаты качества в установленные сроки. Заказчик обязан провести экспертизу поставленных товаров на соответствие условиям контракта и в случае обнаружения недостатков уведомить об этом Поставщика с указанием срока их устранения. Поставщик обязуется устранить выявленные недостатки за свой счет. Согласно пунктам 4.13 и 4.14, Заказчик формирует в УАИС «Бюджетный учет» информацию о недостатках и сроках их устранения, а Поставщик обязан предоставить разъяснения или устранить дефекты в установленные сроки, после чего Заказчик принимает товары и подписывает электронный документ о приемке или направляет запросы на разъяснения и устранение недостатков через АИС «Портал поставщиков». Согласно представленному фрагменту, Заказчик имеет право требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств по Контракту, представления необходимых документов, информации о ходе исполнения обязательств и осуществления контроля за поставкой товаров. Согласно условиям контракта, заказчик и поставщик обязаны выполнять ряд обязательств, включая информирование друг друга о недостатках товаров и своевременное принятие и оплату поставок, а также предоставление разъяснений при выявлении несоответствий условиям контракта. Поставщик обязан обеспечить соответствие товара требованиям качества и комплектности, имеет право привлекать субпоставщиков и заменять их в случае необходимости, а также вправе запрашивать у Заказчика разъяснения по вопросам поставки. Поставщик обязуется предоставлять информацию о ходе исполнения обязательств, уведомлять о смене фактического местонахождения, соответствовать требованиям законодательства и условиям контракта, а также гарантировать качество товаров в соответствии с указанными в контракте требованиями и техническим заданием. В случае обнаружения недостатков в товарах в период гарантийного срока, Поставщик обязан устранить их за свой счет, а гарантийный срок продлевается на время устранения недостатков. При отказе Поставщика от составления акта о недостатках, Заказчик вправе провести экспертизу и возместить расходы в соответствии с законодательством. Гарантийный срок на комплектующие изделия равен сроку на основное изделие и начинается одновременно с ним. Согласно пунктам 6.6-6.11, Поставщик обязуется гарантировать соответствие товара требованиям качества и безопасности, а также нести ответственность за вред и убытки, причиненные в результате недостатков товара, а также за непредоставление полной и достоверной информации о товаре. Статья 7 посвящена ответственности сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств. Согласно условиям контракта, Заказчик и Поставщик несут ответственность за ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 №1042. Размер штрафа за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Поставщиком составляет 10% от цены контракта, если она не превышает 3 млн рублей, или 5% от цены контракта, если она выше указанной суммы. В соответствии с условиями контракта, за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств предусмотрены штрафы в размере 1 000 или 5 000 рублей в зависимости от цены контракта, а также пеня за просрочку исполнения обязательств, исчисляемая от цены контракта с учетом ключевой ставки Центрального банка РФ. Общая сумма штрафов не может превышать цену контракта. Согласно условиям Контракта, ответственность за ненадлежащее исполнение обязательств ограничена ценой контракта, а также предусмотрены случаи освобождения от уплаты неустойки и порядок расторжения контракта по соглашению сторон, в судебном порядке или односторонне при определенных условиях. Контракт может быть расторгнут в случае неоднократного нарушения сроков и объемов поставки товаров, поставки некомплектных товаров без устранения недостатков в установленный срок, отказа от передачи товара Заказчику Контракт может быть односторонне расторгнут Поставщиком в случае неоднократных нарушений Заказчиком условий договора, таких как просрочка оплаты, необоснованный отказ от приемки товаров или оплаты, непредставление отгрузочной разнарядки и невЫборка товаров. Расторжение по соглашению сторон осуществляется в соответствии с гражданским законодательством РФ. Согласно представленному фрагменту, стороны контракта освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, таких как стихийные бедствия или действия внешних факторов, при условии, что эти обстоятельства возникли после заключения контракта и подтверждены в установленном порядке. Сторона, неспособная исполнить обязательства по указанным причинам, обязана уведомить другую сторону в течение пяти календарных дней с момента возникновения таких обстоятельств. Согласно представленному фрагменту, стороны договора обязуются информировать друг друга о возникновении обстоятельств непреодолимой силы и продлевать сроки исполнения обязательств на время их действия. В случае споров стороны должны сначала попытаться их урегулировать через переговоры и претензионный порядок, а при неудаче обратиться в Арбитражный суд города Москвы. Согласно представленному фрагменту, документ содержит положения о порядке направления претензий, включая требования к их содержанию и приложениям, а также о порядке разрешения споров в арбитражном суде. Указаны сроки действия контракта и условия его изменения. Согласно статье 12 Контракта, дополнительные соглашения к нему являются его неотъемлемой частью и подлежат регистрации в Реестре Контрактов ЕАИСТ, а уведомления Сторон должны направляться в письменной или электронной форме с соблюдением установленных правил. Контракт предусматривает использование приложений № 1 и № 4, обязательства Поставщика по прохождению проверок, а также регламентирует электронное взаимодействие Сторон через АИС «Портал поставщиков» и УАИС «Бюджетный учет», включая процедуры приемки товара и создание стандартных товарных единиц. Стороны договора обязуются обеспечить организацию и проведение электронного документооборота, включая получение усиленной квалифицированной электронной подписи и использование АИС «Портал поставщиков», признавая равную юридическую силу электронных и бумажных документов в соответствии с законодательством РФ. Согласно статье 14, в договоре указаны юридические и фактические адреса, контактные данные и реквизиты сторон, включая Заказчика и неполные данные Поставщика. Согласно приложению № 4 к Контракту, заказана колонка музыкальная JBL PartyBox 710 с характеристиками, включая версию Bluetooth 5.1, четыре динамика, номинальную мощность 800 Вт и ценой за единицу в 62500 рублей (включая НДС), с общим количеством заказа в 2 единицы.

Похожие закупки

• Выполнение работ по изготовлению панно и гравюр
  822 638,30 ₽ заявки до 27.10.2026, Москва
• право заключения договора на оказание услуг по организации и обеспечению совещаний, рабочих поездок делегаций, участие в форумах, выставках, корпоративных и спо
  9 760 000,00 ₽ заявки до 27.10.2026, Москва
• Оказание услуг по подготовке и проведению культурно-массового мероприятия
  2 601 880,00 ₽ заявки до 27.10.2026, Москва
• Оказание услуг и выполнение работ по организации и проведению Всероссийского музыкального интенсива «Практика мастерства участников Всероссийского сводного хора
  17 522 411,92 ₽ заявки до 27.10.2026, Москва
• Оказание услуг в рамках организации и проведения первенства России по го среди девушек 16-19 лет, 12-15 лет, девочек 9-11 лет, до 9 лет, мальчиков до 9 лет, 9-1
  279 930,00 ₽ заявки до 26.10.2026, Москва
• Оказание услуг по организации и проведению массовых культурно-просветительских мероприятий в Московской усадьбе Деда Мороза
  9 718 680,00 ₽ заявки до 27.10.2026, Москва
• Оказание услуг по организации и проведению квеста "Открой Москву"
  210 668,33 ₽ заявки до 26.10.2026, Москва
• Оказание услуг по организационно-административному сопровождению зрителей Музыкально-хореографической притчи «Хоровод» в рамках празднования Дня народного единс
  — заявки до 23.10.2026, Москва

Ещё: Все закупки заказчика, Спорт, отдых, культура, Спорт, отдых, культура — Москва, Все закупки: Москва