Лампа светодиодная LED-T8-М-PRO G13 30W 4000К матовая

44-ФЗТоварЭнергетика и электрикаМоскваПортал поставщиков

Что закупают

Описание

Согласно гражданско-правовому договору между бюджетным учреждением и поставщиком, последний обязуется поставить светодиодные лампы в соответствии с техническим заданием и спецификацией. Заказчик обязуется принять и оплатить товар в соответствии с условиями контракта, товар должен быть новым, поставка осуществляется силами и за счет Поставщика, моментом поставки считается доставка товара и подписание усиленными квалифицированными электронными подписями документа о приемке. Цена единицы товара и порядок расчетов определены в контракте. Согласно условиям контракта, оплата производится в рублях РФ, цена единицы товара является фиксированной и не подлежит изменению в течение срока действия контракта, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. Оплата осуществляется ежемесячно после фактической поставки товаров без авансового платежа, с использованием безналичного расчета через банковские счета сторон. Согласно условиям контракта, оплата поставщику производится на основании электронного Документа о приемке, подписанного УКЭП, с указанием суммы к оплате, размера неустойки и итоговой суммы платежа. Заказчик может удержать неустойку за неисполнение обязательств поставщиком, а обязательства по оплате считаются исполненными с момента списания средств с лицевого счета заказчика. Поставка товара должна быть осуществлена в течение трех календарных дней с даты заключения контракта. Поставщик обязан согласовать с Заказчиком детали поставки и может осуществлять её партиями, при этом товары должны соответствовать требованиям Технического задания, а при улучшении качества и характеристик товаров – оформлять соответствующие изменения в виде дополнительного соглашения. Поставка товаров осуществляется за счет Поставщика, включая погрузочно-разгрузочные работы. Согласно условиям договора, упаковка и маркировка товара должны соответствовать установленным стандартам, маркировка должна содержать определенные реквизиты, упаковка обеспечивать сохранность товара при транспортировке, а также предусмотрены правила уборки упаковки и предоставления отчетных документов. Заказчик обязан провести экспертизу поставленных товаров на соответствие условиям контракта и в случае обнаружения недостатков уведомить об этом Поставщика с указанием срока их устранения. Поставщик обязуется устранить выявленные недостатки за свой счет. Поставщик обязан в течение 10 рабочих дней предоставить Заказчику разъяснения по запросу или устранить выявленные дефекты в установленные сроки. Согласно представленному фрагменту, Заказчик обязан направить Поставщику документацию, соответствующую Техническому заданию, а также подписанный УКЭП электронный Документ о приемке для оплаты и регистрации исполнения Контракта. Заказчик имеет право требовать надлежащего исполнения обязательств, представления документов, запроса информации о ходе исполнения и контроля за поставкой товаров. Согласно представленному фрагменту, стороны Контракта обязаны выполнять определенные действия при выявлении недостатков в поставляемых товарах и в случае несоответствия их количества, ассортимента, комплектности и стоимости условиям Контракта. Заказчик должен сообщать о недостатках в установленные сроки и своевременно принимать и оплачивать товары, а Поставщик вправе требовать подписания электронного документа о приемке товаров. Поставщик обязуется поставлять товары, соответствующие качественным и количественным требованиям, может привлекать субпоставщиков и заменять их в случае необходимости, а также имеет право на запросы разъяснений от Заказчика. Поставщик обязуется выполнять ряд обязательств, включая предоставление информации о ходе исполнения контракта, уведомление о изменении фактического местонахождения, соответствие единым требованиям к участникам закупки и соблюдение установленных запретов. Также Поставщик гарантирует качество товара в соответствии с требованиями контракта и технического задания, указывая гарантийный срок в последнем. Поставщик обязан устранить недостатки поставленных товаров в гарантийный срок за свой счет, а при отказе от составления акта о недостатках Заказчик может провести экспертизу и возместить расходы в соответствии с законодательством. Гарантийный срок продлевается на время устранения недостатков, а на заменяемый товар устанавливается новый гарантийный срок. Поставщик обязуется гарантировать качество и безопасность товара, а также нести ответственность за вред и убытки, причиненные в результате недостатков товара, в соответствии с Гражданским кодексом РФ и условиями контракта. Согласно условиям контракта, стороны несут ответственность за ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 №1042, с установлением размера штрафа в процентах от цены контракта в зависимости от его стоимости. Согласно контракту, размер штрафа за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Поставщиком составляет 1 000 рублей, если цена контракта до 3 млн рублей, и 5 000 рублей, если свыше 3 млн рублей. Штрафы не должны превышать цену контракта в совокупности. Пеня начисляется за просрочку исполнения обязательств сторонами в размере одной трехсотой ключевой ставки ЦБ РФ от соответствующей суммы. Согласно условиям контракта, стороны освобождаются от уплаты неустойки при наступлении обстоятельств непреодолимой силы или вины другой стороны, а также обязаны возвращать излишне уплаченные средства при выявлении недопоставки товара или завышения его стоимости. Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон, в судебном порядке или односторонне в случае ненадлежащего исполнения обязательств. Контракт может быть расторгнут по инициативе Заказчика в случае неоднократного нарушения сроков и объемов поставки товаров, отказа поставщика от передачи товара, невыполнения обязанности по страхованию товара, несоответствия поставщика требованиям технического задания и другим условиям контракта, подтвержденных экспертизой, а также нарушения запретов, установленных законодательством. Согласно условиям контракта, его можно расторгнуть по инициативе поставщика в случае неоднократных нарушений сроков оплаты или необоснованных отказов от приемки товаров со стороны заказчика, а также в случае других нарушений, предусмотренных контрактом. Расторжение по соглашению сторон происходит в соответствии с гражданским законодательством РФ, а ответ на предложение о расторжении должен быть дан в течение пяти календарных дней. Согласно представленному фрагменту, стороны контракта обязуются соблюдать определенные требования закона и имеют право на освобождение от ответственности за неисполнение обязательств в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, при условии их своевременного уведомления о таких обстоятельствах. Согласно статье 9, стороны обязаны информировать друг друга о возникновении обстоятельств непреодолимой силы и продлевать сроки исполнения обязательств на время их действия. Статья 10 устанавливает порядок урегулирования споров, предусматривая переговоры и претензионный порядок с письменными ответами в течение 15 календарных дней. В представленном фрагменте описываются требования к содержанию претензии, включая указание почтового адреса и реквизитов организации, денежной оценки требований, приложения документов и возможного разрешения споров в арбитражном суде. Также упоминается порядок вступления контракта в силу, сроки его исполнения, приемки товаров, регистрация контракта в реестре и процедура изменения контракта. Статья 12 Контракта регламентирует порядок направления уведомлений между Сторонами, а также указывает на необходимость руководствоваться действующим законодательством РФ в вопросах, не урегулированных контрактом, и предусматривает процедуру регистрации исполнения контракта в Реестре Контрактов ЕАИСТ. В представленном фрагменте документа указаны приложения к контракту, условия для проведения проверок соблюдения целей и условий предоставления субсидии, а также особые условия электронного взаимодействия сторон, включая использование АИС «Портал поставщиков» и УАИС «Бюджетный учет» для обмена документами и информацией. Стороны договора обязуются использовать электронный документооборот с применением усиленной квалифицированной электронной подписи, признавая равную юридическую силу электронных и бумажных документов, и обеспечивают получение необходимых электронных подписей и регистрацию в соответствующей автоматизированной информационной системе. В статье 14 указаны юридические и фактические адреса, контактные данные и реквизиты Заказчика и места для указания аналогичной информации о Поставщике. Спецификация содержит описание светодиодной лампы LED-T8-М-PRO G13 с характеристиками и ценой за единицу в рублях, включая НДС.

Похожие закупки

• право заключения договоров на поставку электротехнического оборудования в аварийный запас филиалов ПАО Россети - МЭС (лот 4.1.14)
  234 321 971,00 ₽ заявки до 05.11.2026, Москва
• Поставка материалов электротехнического назначения и осветительных приборов
  559 751,85 ₽ заявки до 22.10.2026, Москва
• ОБОРУДОВАНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ, ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ, ГОРЮЧЕ-СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
  152 818,80 ₽ заявки до 20.10.2026, Москва
• ОКПД2 71.12.13 Разработка рабочей документации в части прокладки кабельной линии 220кВ Волжской ГЭС (Лот № 0141-ОСН ПРОД ДОХ-2026-ГП-Внутр)
  12 000 000,00 ₽ заявки до 29.10.2026, Москва
• выполнение работ по замене трансформатора ТМ-1000/10/0,4 в здании Лабораторного корпуса филиала АО «Россети Научно-технический центр» – СибНИИЭ
  1 326 853,33 ₽ заявки до 22.10.2026, Москва
• Разработка проектной и рабочей документации по прокладке кабельных линий 10 кв с производственной площадки от БКТП № 1, расположенной на земельном участке с к№
  4 809 880,00 ₽ заявки до 26.10.2026, Москва
• Право заключения Договора на поставку масляного измерительного трансформатора напряжения 35 кВ для нужд ПАО «Россети Центр» (филиала «Смоленскэнерго»)
  671 000,00 ₽ заявки до 27.10.2026, Москва
• Удлинитель
  — заявки до 22.10.2026, Москва

Ещё: Все закупки заказчика, Энергетика и электрика, Энергетика и электрика — Москва, Все закупки: Москва