44-ФЗРаботаЭнергетика и электрикаНовгородская областьПортал поставщиков
| Реестровый номер | 10322082 |
|---|---|
| Заказчик | КУЛОТИНСКИЙ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ АДМИНИСТРАЦИИ ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ |
| Начальная цена | 277 114,92 ₽ |
| Регион | Новгородская область |
| Закон | 44-ФЗ |
| Опубликовано | 19.10.2026 |
| Приём заявок до | 20.10.2026 |
| Площадка | Портал поставщиков |
| Позиция | Количество | Цена за единицу | ОКПД2 |
|---|---|---|---|
| выполнение работ по модернизации сетей уличного освещения р.п.Кулотино ул. Пионерская, ул. Колхозная | 1.0 усл. ед | 277 114,92 ₽ | Работы электромонтажные |
ДОГОВОР №00 Предмет договора: Модернизация сетей уличного освещения в р.п. Кулотино по адресам ул. Пионерская и ул. Колхозная. - Начало работ: с даты подписания договора. - Окончание работ: 30 октября 2026 года. - Место выполнения работ: р.п. Кулотино. - Подрядчик не может изменять виды и объемы работ без согласования. - Финансирование работ осуществляется за счет бюджета Администрации Окуловского муниципального округа. Цена контракта: 123456789 руб. (включая НДС 180000 руб.) НДС включен в стоимость: да Ставка НДС: 20% Цена единицы товара/работ/услуг и максимальное значение цены Способ оплаты: безналичный расчет Валюта оплаты: рубль Увеличение/уменьшение цены контракта: не предусмотрено Авансовый платеж: не предусмотрен Срок оплаты работ: 15 рабочих дней с даты подписания акта о приемке работ Дата оплаты считается днем списания средств со счета Заказчика Право на экспертизу: да Период оказания услуг и возможность досрочного оказания услуги Примечание: В статье нет информации о цене единицы товара/работ/услуг, максимальном значении цены, сроках оказания услуг и возможности досрочного оказания услуги, поэтому эти пункты не включены в ответ. Допускается поставка товара с улучшенными характеристиками: нет Статья 4 описывает права и обязанности сторон в рамках договора. Подрядчик обязуется выполнять работы качественно и в срок, обеспечивать безопасность и сохранность имущества, иметь необходимые разрешения, информировать Заказчика о привлечении субподрядчиков и координировать их деятельность. Заказчик обязуется обеспечить условия для выполнения работ и оплатить их в полном объеме, а также оказывать содействие Подрядчику. Обе стороны имеют права на требование выполнения обязательств и устранения недостатков, а также на односторонний отказ от исполнения договора в соответствии с законодательством. Срок ответа на ответственность сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору в соответствии с условиями договора и законодательством РФ. Заказчик обязан уплатить штраф за неисполнение обязательств по договору в размере 1000 рублей за каждый факт невыполнения, если цена договора до 3 млн. рублей. Штраф за просрочку исполнения обязательств начисляется в размере одной трехсотой ключевой ставки ЦБ РФ от неуплаченной суммы за каждый день просрочки. Подрядчик несет ответственность за неисполнение обязательств, включая гарантийные, в виде штрафа в размере 10% цены договора или 1000 рублей (если цена до 3 млн. рублей), а также пени в размере одной трехсотой ключевой ставки ЦБ РФ от цены договора за каждый день просрочки. Общая сумма штрафов не может превышать цену договора. Стороны освобождаются от уплаты неустойки при наличии непреодолимой силы или вины другой стороны. Уплата неустойки не освобождает от исполнения обязательств по договору. Заказчик вправе удерживать суммы неустойки из платежей Подрядчику в соответствии с законом №44-ФЗ. - Освобождение от ответственности за неисполнение обязательств при наступлении обстоятельств непреодолимой силы: да - Обязанность уведомления другой стороны о наступлении обстоятельств в течение 3 дней: да - - Оформление решения о неисполнении обязательств двусторонним соглашением: да Срок действия договора: с даты подписания до 30.10.2026. Изменение условий договора: не допускается, за исключением случаев согласованного изменения цены без изменения объема работ и качества, а также увеличения/уменьшения объема работ не более чем на 10%. Расторжение договора: возможно по соглашению сторон, решению суда или одностороннему отказу стороны в соответствии с гражданским законодательством. Стороны могут отказаться от исполнения договора по основаниям, предусмотренным ГК РФ и с соблюдением положений Федерального закона №44-ФЗ. Порядок разрешения споров: переговоры, претензии Возможность обращения в суд: да Указан суд: Арбитражный суд Новгородской области Применяемое законодательство: РФ Разрешение неурегулированных вопросов: да Количество экземпляров Договора: 2 Приложения к Договору: Техническое задание (Приложение № 1), ЛСР №1, ЛСР №2 (Приложение №2) Изменение Договора: да Процедура внесения изменений: подписание дополнительного соглашения Конфиденциальность Договора: да Перемена Подрядчика: нет (за исключением правопреемства) Переход прав и обязанностей Заказчика: да Уведомление об изменениях реквизитов: да, в течение 10 рабочих дней
Рассчитать маржу по этой закупкеЕщё: Все закупки заказчика, Энергетика и электрика, Энергетика и электрика — Новгородская область, Все закупки: Новгородская область