Кофейная пара - чашка с блюдцем, объем 165 мл, форма Майская.

223-ФЗТоварПродукты питанияМоскваПортал поставщиков

Что закупают

Описание

Согласно договору, государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы и поставщик обязуются поставку чайного сервиза согласно техническому заданию и спецификации. Заказчик обязуется принять и оплатить товар, соответствующий условиям договора, а Поставщик обеспечивает поставку нового товара с годом выпуска не ранее 2026 года и сопутствующих услуг. Цена договора и порядок расчетов определяются в соответствии с условиями договора, включая НДС или освобождение от него. Согласно условиям договора, оплата производится в рублях РФ, включает все расходы Поставщика и является неизменной на весь срок действия договора, за исключением случаев, предусмотренных положением о закупках. Оплата осуществляется после поставки товаров без авансового платежа, в безналичном порядке на основании электронного документа о приемке, подписанного усиленными квалифицированными электронными подписями. Согласно условиям договора, оплата производится на основании электронного Документа о приемке, содержащего информацию о сумме платежа, неустойке, ее расчете и итоговой сумме к оплате. Заказчик может удержать неустойку за неисполнение обязательств Поставщиком, а обязательства Заказчика считаются исполненными с момента списания средств с его счета. Поставка товара должна быть осуществлена в течение 5 рабочих дней с даты заключения договора, с возможностью досрочной поставки по согласованию с Заказчиком. Поставщик обязан согласовать с Заказчиком условия поставки товаров, включая время и место, и обеспечить их соответствие Техническому заданию, с возможностью улучшенных характеристик по дополнительному соглашению. Поставщик также отвечает за транспортировку, погрузочно-разгрузочные работы и соответствие упаковки и маркировки товара стандартам. Согласно условиям договора, упаковка товара должна обеспечивать его сохранность в процессе транспортировки и быть убрана силами Поставщика в течение одного дня после поставки. Поставщик обязан предоставить Заказчику отчетные документы, сертификаты и другие подтверждения качества товара, а Заказчик должен провести приемку товаров в течение 10 рабочих дней и направить Поставщику подписанный электронный документ о приемке. Поставщик обязан устранить выявленные недостатки в поставленных товарах и услугах в установленные сроки за свой счет, а Заказчик обязан провести экспертизу для проверки соответствия товаров условиям договора и может использовать для этого собственные силы или привлекать экспертные организации. Согласно пунктам 4.13 и 4.14, после рассмотрения отчета об устранении недостатков и Согласно представленному фрагменту, стороны договора обязуются устранять недостатки и повторно направлять подписанный УКЭП электронный документ о приемке для оплаты и регистрации исполнения договора. Заказчик имеет право требовать надлежащего исполнения обязательств, документов, информации о ходе исполнения и проведения экспертизы результатов, а также может контролировать порядок и сроки поставки товаров. Согласно условиям договора, заказчик обязан сообщать о выявленных недостатках в поставках и своевременно принимать и оплачивать товары, а также рассматривать вопросы продолжения поставок при их приостановлении. Поставщик имеет право требовать подписания электронного документа о приемке товаров и предоставления необходимых документов при соответствии товара требованиям договора. Поставщик обязуется поставлять товары в соответствии с условиями договора, может привлекать субпоставщиков без изменения стоимости и количества товаров, имеет право на замену субпоставщика в случае необходимости и обязан предоставлять документы, подтверждающие происхождение товаров, а также информацию о ходе исполнения обязательств по запросу Заказчика. Поставщик обязан своевременно уведомлять Заказчика об изменении своего фактического местонахождения, соблюдать законодательство и условия договора, соответствовать требованиям к участникам закупки и критериям оценки, а также предоставить выписку из сервиса оценки в установленные сроки. Согласно представленному фрагменту, стороны договора обязуются соблюдать установленные правила и сроки для предоставления определенной информации, а также гарантировать качество товаров в соответствии с техническими требованиями и предоставлять гарантийные обязательства с возможностью продления срока гарантии в случае обнаружения недостатков. В случае обнаружения недостатков товара, Заказчик имеет право на его замену, а гарантийный срок на комплектующие изделия соответствует сроку на основное изделие. Поставщик обязуется возместить расходы на экспертизу и гарантирует соответствие товара требованиям качества и безопасности, а также несет ответственность за вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу в результате использования товара. Согласно условиям договора, поставщик обязан предоставлять полную и достоверную информацию о товаре и несет ответственность за недостатки товара в случае В соответствии с условиями договора, размер штрафа за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств сторонами варьируется в зависимости от цены договора и характера нарушения, а также предусмотрена пеня за просрочку исполнения обязательств. Согласно условиям договора, предусмотрены штрафные санкции за просрочку исполнения обязательств, а также ограничения на общую сумму штрафов и условия освобождения от уплаты неустойки. Согласно статье 8 договора, он может быть расторгнут по соглашению сторон, в судебном порядке или односторонне Заказчиком в случае поставки товаров ненадлежащего качества, некомплектности, неоднократного нарушения сроков и объемов поставки, отказа от передачи товара Согласно представленному фрагменту, документ содержит условия, при которых участник торгов становится победителем, а также перечисляет основания для расторжения договора, включая нарушения условий договора, несоответствие поставщика критериям оценки, а также неоднократные нарушения сроков оплаты или необоснованные отказы от приемки товаров со стороны заказчика. СУММАРИЗАЦИЯ: В представленном фрагменте документа регламентируются условия для расторжения договора по соглашению сторон и в одностороннем порядке, а также устанавливается освобождение от ответственности за неисполнение обязательств в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы. Согласно статье 9 договора, стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, при условии своевременного уведомления другой стороны и подтверждения данных обстоятельств в установленном порядке. В случае возможности продолжения поставки товаров, срок исполнения обязательств продлевается на время действия обстоятельств непреодолимой силы и их последствий. Статья 10 регулирует порядок урегулирования споров. Стороны договора обязуются решать возникшие споры и разногласия через переговоры и претензионный порядок, с возможностью оформления дополнительных соглашений и установленными сроками для ответа на претензии. Согласно статьям 10.4 и 11.1-11.4 договора, споры между сторонами подлежат урегулированию в арбитражном суде Москвы, договор вступает в силу с момента подписания и заканчивается 30 декабря 2026 года, изменения и дополнения к договору возможны по соглашению сторон и подлежат регистрации в Реестре Договоров ЕАИСТ. Согласно условиям договора, стороны используют факсимильную связь и электронную почту для уведомлений, которые считаются полученными в определенные сроки. В случае Согласно представленному фрагменту, Поставщик обязан проверять наличие стандартной товарной единицы (СТЕ) в АИС «Портал поставщиков» и создавать её в случае Согласно представленному фрагменту, электронные документы имеют равную юридическую силу с бумажными, не требуя их дублирования, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ. Доступ к электронной информационной системе для сторон договора предоставляется бесплатно. Данный фрагмент содержит информацию о реквизитах сторон договора, включая банковские реквизиты и контактные данные одной из сторон. Фрагмент описывает характеристики и условия использования столового сервиза "Майская" кобальтовая сетка, производимого российским акционерным обществом "Императорский фарфоровый завод", включая цвет, материал, упаковку и весовые параметры.

Похожие закупки

• Поставка жиромолочной продукции
  828 363,79 ₽ заявки до 26.10.2026, Москва
• Оказание услуг по организации выездного питания, обслуживанию (кейтерингу) и сопровождению мероприятий
  20 000 000,00 ₽ заявки до 27.10.2026, Москва
• на право заключения договора на оказание услуг по обеспечению питанием диспетчерского состава Службы аэронавигационного обеспечения полетов и Службы управления
  7 708 360,16 ₽ заявки до 27.10.2026, Москва
• Поставка хлеба недлительного хранения
  2 004 000,00 ₽ заявки до 26.10.2026, Москва
• Поставка продуктов питания (колбасные изделия)
  624 201,80 ₽ заявки до 27.10.2026, Москва
• Поставка продуктов питания (рыбной продукции)
  128 849,50 ₽ заявки до 26.10.2026, Москва
• Оказание услуг по организации питания в УОК МЭИ «Спутник»
  855 600,00 ₽ заявки до 26.10.2026, Москва
• Поставка продуктов питания (специализированного пищевого продукта смеси сухой белковой композитной и специализированного пищевого продукта витаминно-минеральног
  3 642 353,90 ₽ заявки до 27.10.2026, Москва

Ещё: Все закупки заказчика, Продукты питания, Продукты питания — Москва, Все закупки: Москва